Тендер - Хозяйственные товары №240065777

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ЦТО" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Договор_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки №

г. Ульяновск « ____ » «_________» 2023г.

________________________________________________________, действующий на основании __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Областное государственное бюджетное учреждение «Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Галеева Жамиля Закириевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика хозяйственные товара и прочие товары для нужд школы (далее по тексту – «Товар») в соответствии со спецификацией №1, являющейся неотъемлемой частью Договора, и иными условиями Договора, а Заказчик обязуется оплатить и принять Товар Поставщика на условиях Договора.

В спецификации указывается наименование, количество, цена за единицу Товара и общая сумма поставки.

1.2. Договор имеет юридическую силу только для сторон, а также для их официальных правопреемников. Без предварительного письменного согласия другой стороны ни одна из сторон не имеет права полностью или частично уступать свои права и обязанности по настоящему Договору другим лицам.

ИКЗ:_____________________________________________________

2. Цена Товара и Порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ___________________ рублей (_____________________________________), в том числе НДС ____%- __________________ рублей (_____________________________________________).

Стоимость Товара включает все расходы, которые понесет Поставщик при исполнении условий договора, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи, которые Поставщику необходимо оплатить при исполнении настоящего Договора. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.2. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки товара после подписания сторонами товарной накладной (УПД, акта) и счет фактуры, в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по банковским реквизитам, указанным в Договоре, накладной. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика в платежном поручении в графе «Назначение платежа» обязательно указать: номер договора, номер счета на оплату, вид оплачиваемого товара, услуг и сумму НДС. Моментом исполнения обязательства Заказчиком по оплате считается зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений на 2023год

3. Условия и порядок поставки Товара

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар по адресу нахождения Заказчика своими силами и за свой счет по адресу: г. Ульяновск, ул. Первомайская, д. 55А.

3.2. Срок поставки – с момента заключения договора в течение 10 рабочих дней.

3.3. При получении Товара Заказчик обязан осмотреть Товар на предмет целостности фирменной упаковки и принять его по количеству мест.

3.4. Обязательства Поставщика по поставке (отгрузке) Товара считаются выполненными с момента передачи Товара Заказчику.

Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания сторонами товарно-транспортной накладной.

Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят к Заказчику, в момент передачи Товара представителю Заказчика.

3.5. После получения Товара Заказчик обязан известить Поставщика о получении Товара. Извещение может быть произведено телеграммой, заказным письмом, факсимильной связью, по электронной почте в соответствии с соглашением сторон.

3.6. Товар, доставленный Поставщиком, должен сопровождаться документом от Поставщика, в котором указываются количество отправленных мест и комплектность груза.

3.7. В случае выявления нарушений фирменной упаковки, обнаружения несоответствия веса, числа грузовых мест и иных следов порчи груза, Заказчик должен в момент получения груза от транспортной компании потребовать составления коммерческого акта установленного образца.

С целью дальнейшего разбирательства Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента составления коммерческого акта представляет Поставщику следующие документы:

- акт-претензию, зафиксировавший факты и подписанный представителями Заказчика;

- копию коммерческого акта.

3.8. В случае выявления при приемке некачественного, некомплектного Товара, а также недостачи Товара вызов Поставщика обязателен в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты приемки такого Товара. Командировочные и иные расходы, связанные с проездом, проживанием и т.п. своего представителя, возлагаются на Поставщика при подтверждении поставки некачественного, некомплектного товара, недостачи, а в ином случае – возмещаются Поставщику Заказчиком.

3.9. При приемке Товара по качеству и ассортименту Заказчик также руководствуется инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлением Государственного арбитража при Совете Министров от 25 апреля 1966 г. № П-7. Риски, связанные с ненадлежащей приемкой либо с невозможностью надлежащей приемки, лежат на Заказчике.

4. Качество Товара.

4.1. Поставляемые Товары по качеству и комплектности должны соответствовать сертификатам соответствия, ТУ изготовителя и паспорту на изделие.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000,00руб.*

Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора.

5.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет _____________руб.*

Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если они вызваны форс-мажорными обстоятельствами, наступившими после заключения Договора и в его рамках и которые стороны, не могли не предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами для целей настоящего Договора стороны подразумевают:

- стихийные бедствия;

- забастовки;

- военные действия.

6.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на приблизительное время наличия форс-мажорных обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение двух рабочих дней с момента их наступления или прекращения известить другую сторону в письменном виде путем передачи факсимильного, почтового или иного возможного сообщения. Сторона, не сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

6.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой (либо иным уполномоченным на то органом) страны участника договора, для которого форс-мажорные обстоятельства сложились, в течение 15 дней с момента получения другой стороной извещения о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неполучение такого подтверждения в установленный настоящим пунктом срок лишает соответствующую сторону возможности ссылаться на такие обстоятельства и влечет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренную настоящим Договором.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать для одной стороны более двух месяцев, другая сторона по истечении данного срока имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

6.6.После прекращения существования форс-мажорных обстоятельств действие договора продолжается на тех же условиях, если в результате форс-мажорных обстоятельств не изменились существенные условия осуществления сторонами деятельности по договору либо стороны не изменили условий договора, либо договор не расторгнут в порядке, определенном п.6.5.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

7.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2023г. Окончание срока действия настоящего Договора, а также его досрочное расторжение не влечет за собой прекращение обязательств по данному договору, неисполненных на момент его окончания или расторжения и не освобождает стороны от удовлетворения взаимных претензий, наступивших до момента его расторжения, прекращения или истечения его срока.

8.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней с момента ее получения.

8.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ульяновской области.

8.5. Протоколы разногласий, изменения, дополнения, а также приложения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об любых изменениях в учредительных документах, составе учредителе (собственников) и руководителей, своих адресов и банковских реквизитов в десятидневный срок, со дня такого изменения.

8.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

8.8. Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, подписанные и переданные при помощи средств связи, обеспечивающих получение сторонами копии, имеют юридическую силу, до замены их оригиналами, которая должна быть осуществлена не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента передачи.

Приложение №1: Спецификация.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № ______

от « » _________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_ЦТО_для_березки_ИНН_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ООО "ЦТО"

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИП.ОКР.БАСМАННЫЙ, П.АПТЕКАРСКИЙ,Д.4 СТР.4, ЭТ.1, ПОМ./КОМ. III/№3

Банковские реквизиты: Р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Банк ГПБ (АО),

К/Сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исх. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

21.02.2023

ОГБУ "УСШОР ПО БИАТЛОНУ" ИНН=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Коммерческое предложение!

Уважаемые господа!

ООО "ЦТО" приглашает к сотрудничеству. Мы готовы предложить отличное качество товаров.

№ Ед. Колп.п. Изм. во

Наименование товара

предлагаемого Поставщиком

Страна

производства

Мыло хозяйственное 200 г 72%

РОССИЯ

Меридиан ГОСТ б/об

Мыло туалетное 100г Натуральное

Меридиан

Мыло жидкое Бархат Эконом с

антибактериальным эффектом Ромашка

5л

Универсальное чистящее средство

РОССИЯ

ПРОГРЕСС 5л ПЭТ Бутылка

Средство для сантехники Санокс от

ржавчины 5л

Универсальное чистящее средство

РОССИЯ

ПЕМОЛЮКС порошок 480г Лимон

1

ШТ.

1

2

ШТ.

1

3

ШТ.

1

4

ШТ.

1

5

ШТ.

1

6

ШТ.

1

7

УП.

1 Хлорные таблетки Део-Хлор 90 шт в упак. РОССИЯ

8

ШТ.

1

9

ШТ.

1

10

УП.

1

11

УП.

1

12

РУЛ.

1

13

УП.

1

14 ПАРА

1

Средство для стекол и зеркал Мистер

Мускул после дождя триггер 500мл

Средство для сантехники Санитарный-М

с соляной кислотой 750мл_ВлКрКзн

Бумага туалетная 1-сл.ОСТРОВСКАЯ сер

38м,24рул./уп._Л

Полотенца бумажные 2сл бел цел 12м

2рул/уп_Л

Мешки для мусора ПНД 60л 58х68см

РОССИЯ

10мкм черные 30шт/рул Комус

Перчатки защитные трикотажные ПВХ

Точка 6 нитей 62г 10 кл руч овер

10пар/уп

Перчатки резиновые латексные желтые

КИТАЙ

р-р L ЭКОНОМ

Итого:

Цена,

Цена без

в т.ч. НДС учета НДС

РУБ

РУБ

Сумма без

%

учета НДС

НДС

РУБ

Сумма

НДС

РУБ

Сумма,

в т.ч. НДС

РУБ

33,6000

28,0000

28,00 20,0

5,60

33,60

29,0000

24,1667

24,17 20,0

4,83

29,00

199,0000

165,8333

165,83 20,0

33,17

199,00

330,0000

275,0000

275,00 20,0

55,00

330,00

679,0000

565,8333

565,83 20,0

113,17

679,00

79,9000

66,5833

66,58 20,0

13,32

79,90

386,0000

321,6667

321,67 20,0

64,33

386,00

239,0000

199,1667

199,17 20,0

39,83

239,00

67,4000

56,1667

56,17 20,0

11,23

67,40

399,0000

332,5000

332,50 20,0

66,50

399,00

97,1000

80,9167

80,92 20,0

16,18

97,10

94,9000

79,0833

79,08 20,0

15,82

94,90

268,0000

223,3333

223,33 20,0

44,67

268,00

47,0000

39,1667

39,17 20,0

7,83

47,00

2 948,90

2 457,42

491,48

2 948,90

2 457,42

-

Страница 1 из 2

Руководитель

Главный бухгалтер

Девятов Андрей Иванович

Федулова Мария Петровна

М.П.

Страница 2 из 2