Тендер - Поставка флуоресцеин натрия №240055013

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТЗ_Уранин_А - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_на_Уранин

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Каменск-Уральский «___» ________ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________., действующего на основании _________________________________________________________________________, с одной стороны, и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Флуоресцеин натрия (Уранин А) (далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Количество, ассортимент, сроки, цены Продукции определяется соответствующей спецификацией, которая подписывается обеими сторонами и является приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.3. Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), если иное не предусмотрено спецификацией, по своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на Продукцию, сертификат качества и соответствия, накладную (акт приема- передачи), товарно-транспортную накладную не позднее момента фактического получения Продукции.

1.4. Поставщик обязуется поставить Продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т.е. Продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

1.5. Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции, до момента её поступления на склад Покупателя, несет Поставщик

1.6. Общая стоимость настоящего договора на условиях доставки до склада Покупателя составляет _

Цена Продукции не может меняться в течение срока действия настоящего договора.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Продукции осуществляется в соответствии со спецификацией на условиях доставки до склада Покупателя. Реквизиты грузополучателя указываются в соответствующей спецификации. Поставка осуществляется до 31 марта 2023г.

2.2. Оплата Покупателем Продукции осуществляется на следующих условиях: отсрочка платежа по факту поставки не более 45 рабочих дней с момента получения продукции на складе Покупателя и при условии выставления Поставщиком счета-фактуры или УПД, если Поставщик является плательщиком НДС, товарной накладной (акт приема-передачи) и документов, подтверждающих доставку товара до склада Покупателя (ТТН или ТН).

Стороны договорились, что период отсрочки оплаты, не является коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ. В случае неполной поставки, либо поставки Продукции, несоответствующей требованиям спецификации, оплата всей партии не производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.

2.3. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельной партии поставки, обязан восполнить недопоставку в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

2.4. Покупатель вправе отказаться от принятия Продукции по согласованным спецификациям: если поставка по ней просрочена более чем на семь календарных дней или если нарушены условия п.1.3. настоящего договора.

2.5. Подтверждением факта приемки по количеству (единиц, мест поставки) является подписание товарной накладной и/или акта приема-передачи товара. Продукция принимается Покупателем по качеству и комплектности в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления на склад Покупателя. В случае несоответствия поставленного товара по качеству и комплектности Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках с приглашением представителя Поставщика в место приемки продукции для составления акта входного контроля. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение трех рабочих дней акт входного контроля составляется в одностороннем порядке, копия которого направляется Поставщику.

2.6. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент принятия им Продукции на складе Грузополучателя.

2.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставляемой Продукции в полном объеме или в части при условии уведомления Поставщика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до срока поставки Продукции.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.

3.2. За недопоставку или просрочку поставки, а также нарушение сроков замены некачественной Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной или поставленной с нарушением сроков Продукции за каждый день просрочки, а в случае просрочки замены некачественной Продукции - от стоимости некачественной Продукции.

3.3. В случае нарушения Поставщиком правил оформления счет-фактур, установленных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011г. №1137 «О ФОРМАХ И ПРАВИЛАХ ЗАПОЛНЕНИЯ (ВЕДЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ», оплата за поставку по которой отсутствует правильно заполненный документ, осуществляется в размере стоимости товара без НДС. Оставшаяся сумма выплачивается Поставщику в сроки, установленные в п.2.2. от даты получения правильно оформленного документа.

3.4. В случае не предоставления (не полного заполнения) Поставщиком в адрес Покупателя документов, подтверждающих транспортировку груза (ТТН, транспортной накладной) до места разгрузки указанного в договоре (спецификации), поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости договора. Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя, возникшие в связи с предоставлением недостоверной информации о товаре и сопутствующих документах, необходимых для подтверждения хозяйствующей операции.

3.5. Указанная в пункте 3.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения договорного обязательства.

3.6. Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора. За несвоевременную оплату поставленной продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку, в размере 1/300 банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа, но не более 3% от суммы договора.

3.7. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.8. Расчеты по договору производятся денежными средствами, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей и пр. В случае оплаты путем перечисления денежных средств моментом оплаты будет считаться дата списания денежных средств с р/с Покупателя.

3.9. За нарушение Поставщиком сроков передачи принадлежностей и/или документов, относящихся к Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от цены Договора (п.1.6) за каждый день просрочки.

IV. ФОРС-МАЖОР

4.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, стихийные бедствия (наводнения, землетрясения), пожары, эпидемии и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют данные обстоятельства.

4.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения убытков.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2023г. и до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи, признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.

6.3. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

6.4. При отсутствии письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика по Договору и (или) иные обременения, касающиеся предмета Договора. В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10 % от суммы настоящего договора.

В случае, если Покупателю будет предъявлено какие-либо требования со стороны третьих лиц и (или) станет известно о наличии прав у третьих лиц, возникших в результате заключения сделок Поставщиком, запрет на которые установлен в соответствии с настоящим пунктом, то Поставщик, помимо штрафа, установленного в подпункте а) настоящего пункта Договора, обязан выплатить Покупателю штраф в размере, соответствующем сумме такой сделки.

Стороны особо отмечают, что Покупатель на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Поставщику согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Покупателя выдать такое согласие.

Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Поставщика в соответствии с настоящим пунктом Договора, к Поставщику не будет применяться ответственность, установленная Договором.

6.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

В случае если разногласия и споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области.

6.6. Стороны в своей работе по настоящему договору согласовывают использование следующих форм первичной отчетности: форма № ТОРГ-12(УПД), транспортная накладная, товарно- транспортная накладная 1-Т, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.7. Договор составлен на четырех страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __________________ от «____» ______________ 20 г.

Cпецификация №1

«___»______________ 20 г. г.Каменск-Уральский

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________., действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», подписали настоящую спецификацию о нижеследующем:

По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Сумма спецификации: ___________________________________________________________.

2. Срок поставки: до 31 марта 2023г.

3. Толеранс +/- 5%.

4. Гарантийный срок хранения на Уранин А составляет 36 месяцев с момента изготовления

5. Способ поставки: доставка Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Революционная, д.49.

6. Срок и условия оплаты: отсрочка платежа по факту поставки не более 45 рабочих дней с момента получения продукции на складе Покупателя и при условии выставления Поставщиком счета-фактуры или УПД.

Стороны договорились, что период отсрочки оплаты, не является коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ. В случае неполной поставки, либо поставки Продукции, несоответствующей требованиям спецификации, оплата всей партии не производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.

7. Реквизиты для счетов-фактур: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

Адрес покупателя: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, д.2в

ИНН/КПП покупателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 2в.

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

___________________________ _______________

м.п. м.п.

1._Документация_на_запрос_котировок_ЕСТП_(2)

УТВЕРЖДЕНО:

Директор ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

_________________Виноградов Г.Н.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на:

«Поставка флуоресцеин натрия»

г. Каменск-Уральский

2023 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора:

«Поставка флуоресцеин натрия»

г. Каменск-Уральский

Уважаемые Господа!

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (далее - Заказчик) приглашает принять участие в проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора: «Поставка флуоресцеин натрия»

для определения участника процедуры закупки, предложившего наиболее низкую цену.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения: 1. Форма предложения.

2. Техническое задание.

3. Проект договора.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (форма заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме

от «____»___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим предложением мы подтверждаем, что изучив извещение, проект договора и применимые к данному размещению заказа законодательства и нормативно-правовые акты, предлагаем выполнить работы в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с извещением запроса котировок, указанном в Вашем в запросе котировок в электронной форме от «____»___________20___ г. №_____________ (указаны на официальном сайте).

1. Сведения о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

2. В цену товара, работы, услуги включены все виды расходов на оказание услуг, страхование, уплату НДС, налогов, сборов, а также других обязательных платежей и дополнительных затрат не предусматривает

3.______________________________________________________________________:

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется поставить товар, выполнить работы _________.

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в запросе котировок в электронной форме в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме.

3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Настоящая котировочная заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения.

5. Перечень приложений:

Руководитель организации ___________________ И.О. Фамилия

(должность) Подписывается ЭЦП

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание на проведение конкурентной процедуры

на право заключения договора на:

«Поставка флуоресцеин натрия»

Прикреплено отдельным файлом.

Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (проект договора)

Прикреплено отдельным файлом.

Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной

форме (обоснование начальной (максимальной) цены)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на право заключения договора на:

«Поставка флуоресцеин натрия»

в соответствии с Техническим заданием Заказчика.

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования и анализа рынка поставщиков требуемой продукции.

Начальная (максимальная) цена:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Один миллион сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) включая НДС включает в себя все виды расходов на поставку товаров, оказание услуги, страхование, уплату НДС, налогов, сборов, а также других обязательных платежей и дополнительных затрат не предусматривает.