Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик" в лице ________________________, действующего на основании ______________________________________________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "СервисЭнергоГаз", именуемое в дальнейшем "Покупатель" в лице Директора Балясного Михаила Яковлевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор поставки (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В течение действия настоящего Договора Поставщик обязуется передавать Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать приборы и оборудование для водоочистки (далее - Товар) наименование, количество, ассортимент, комплектность и цена которого определяется и/или товарными накладными, и/или спецификациями, и/или счетами на оплату. Спецификации, товарные накладные, счета на оплату являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
Стороны вправе не подписывать спецификацию к договору в случае согласования условий конкретной поставки путем обмена документами и совершения конклюдентных действий (приемка товара или оплата счета и т.п.) в следующем порядке: Поставщик на основании заявки Покупателя (устной/письменной) направляет Покупателю счет с указанием наименования, ассортимента, количества и цены Товара, а также отличных от предусмотренных настоящим договором сроков и способов поставки Товара. Покупатель сообщает Поставщику о согласовании/несогласовании условий поставки, в том числе цены товара, в течение 3 дней с момента получения счета и обеспечивает приемку товара в согласованные сторонами сроки.
С момента оплаты Счета, в том числе частичной, подписания товарной накладной или Спецификации, все существенные условия настоящего Договора признаются согласованными Сторонами надлежащим образом.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Выборка Товара по настоящему Договору осуществляются на складе Поставщика, находящемся по адресу: ____________________________, в согласованные Сторонами сроки, либо силами транспортной компании за счет Покупателя.
В случае если иной срок не согласован Сторонами, Покупатель обязан произвести выборку Товара со склада Поставщика в течение 3 рабочих дней со дня готовности Товара к отгрузке. В данном случае датой поставки считается дата уведомления Покупателя о готовности Товара к отгрузке. Уведомление о готовности Товара к отгрузке может быть направлено в адрес Покупателя факсимильной связью, электронной почтой либо иным способом.
Право собственности, риск случайной гибели либо повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю:
а)
в момент передачи Товара Покупателю или его уполномоченному представителю (представитель Покупателя должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на получения Товара (товарно-материальных ценностей), а также документ, удостоверяющий личность);
б)
в момент передачи Товара первому перевозчику (в случае доставки Товара Покупателю транспортной компанией).
Приемка Товара по количеству тарных мест и внешнему виду Товара (либо внешнему виду упаковки, если Товар упакован и упаковка не имеет следов вскрытия или повреждений) осуществляется непосредственно в момент получения Товара Покупателем или его уполномоченным представителем. Приемка Товара по качеству и внутритарному количеству осуществляется Покупателем в порядке, предусмотренном Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно - технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65 г. (окончательная редакция) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.66 г. (окончательная редакция). В случае возникновения противоречий Инструкций, указанных в настоящем пункте, и Договора, стороны руководствуются условиями настоящего Договора.
Покупатель обязуется в течение 10 календарных дней с момента приемки Товара направить (передать) Поставщику экземпляры товарных накладных, товарно-транспортных накладных и/или иных товарораспорядительных документов, оформленных надлежащим образом, в том числе факсимильной связью
и электронной почтой. Если Покупатель своевременно не направил (передал) Поставщику указанные документы, Покупатель несет ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
С момента оплаты счета, в том числе частичного, подписания товарной накладной или Спецификации, Покупатель не имеет право отказаться от приемки и оплаты Товара.
ЦЕНА ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Ориентировочная стоимость договора составляет ______________________ руб. (__________________________ рублей ________________________ копеек), кроме того НДС 20 % - _______________________________ руб. (_______________________________________ рублей __________________ копейки), итого сумма по договору с учётом НДС 20 % - _________________ руб. (_______________________________________ рубля ________________________ копейки). Цена поставляемого Товара определяется спецификацией либо счетом на оплату.
Оплата Товара производится в Российских рублях в следующем порядке:
- 50% предоплата, до момента отгрузки (поставки) товара Покупателю, но не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня выставления счета Поставщиком;
- 50% оплачиваются Покупателем в Российских рублях в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты поставки товара Покупателю.
Заказ и отгрузка Покупателю Товара, не входящего в состав складского, осуществляется по предоплате.
При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара более чем на 15 дней, вправе изменить цену Товара, письменно уведомив Покупателя об этом. При несогласии Покупателя на изменение цены вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по поставке соответствующего Товара, в том числе от поставки следующей партии Товара, при этом Покупатель не вправе применить к Поставщику штрафные санкции.
Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным способом, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Днем оплаты Товара Покупателем считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Взаимные денежные требования сторон друг к другу могут быть прекращены частично или полностью зачетом встречных требований.
При наличии у Покупателя задолженности по оплате нескольких товарных накладных, первыми оплачиваются товарные накладные, выписанные более ранней датой. При этом вправе относить платежи, совершенные Покупателем с нарушением условий настоящего Договора по собственному усмотрению, в том числе на оплату начисленных штрафных санкций в рамках данного Договора, независимо от назначения платежа, указанного Покупателем в платежных документах.
Общая цена настоящего Договора складывается из цен всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.
Стороны обязуются проводить сверку взаиморасчетов по Договору по инициативе любой стороны Договора.
УПАКОВКА ТОВАРА
Поставщик гарантирует наличие упаковки Товара, либо тары, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.
Стоимость упаковки / тары включена в стоимость Товара и дополнительно Покупателем не оплачивается, если спецификацией не предусмотрено иное.
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям применимых к Товару ГОСТ и ТУ.
Поставщик обязуется передать Покупателю документы, относящиеся к Товару (если наличие таких документов обязательно для поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством).
Покупатель не вправе предъявлять претензии к Поставщику по количеству, ассортименту и качеству Товара с момента подписания товарной накладной, за исключением претензий по скрытым недостаткам.
Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента перехода права собственности от Поставщика к Покупателю, если Производителем не установлен меньший гарантийный срок.
В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного срока скрытых недостатков Товара, Покупатель составляет акт о выявленных недостатках и, в течение 3 календарных дней с момента их обнаружения, направляет своими силами и за свой счет некачественный Товар для его осмотра и испытания, а также один экземпляр акта и претензии на склад Поставщика. Возврат Товара после гарантийного ремонта Покупателю осуществляется за счет Покупателя.
Поставщик рассматривает полученную претензию в течение десяти рабочих дней с момента получения экземпляра акта и некачественного Товара. В случае подтверждения, что недостатки Товара относятся к гарантийному случаю, Поставщик за свой счет устраняет недостатки Товара или производит замену Товара ненадлежащего качества.
Гарантийный ремонт Товара производится в сервисных центрах Производителей Товара.
Гарантия не распространяется на расходные материалы, элементы питания, периодическое обслуживание
изделия, на ремонт и замену частей по причине их нормального износа.
Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: при наличии в оборудовании механических повреждений; при использовании оборудования в целях, не предусмотренных инструкцией; при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования; при нарушении правил проведения, или не проведении профилактических работ, предусмотренных инструкциями; при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, небрежным обращением с оборудованием; при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.); при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов; при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта; при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения; при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей; при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающего напряжения на входах оборудования, или использованием источников питания, не удовлетворяющих требованиям, которые описаны в инструкции по эксплуатации оборудования; при повреждениях, возникших из-за использования нелицензионного программного обеспечения, а также программ вирусов; на оборудовании нарушена или отсутствует гарантийная метка Производителя (Импортера).
Ремонт и/или замена некачественного Товара производится в течение девяноста дней с момента получения претензии от Покупателя и доставки неисправного Товара Продавцу, если иной срок не установлен Производителем.
В случае, если гарантийный срок, установленный настоящим Договором, истек в то время как гарантийный срок, установленный Производителем, еще продолжается, Поставщик может оказать Покупателю содействие по направлению некачественного Товара на гарантийный ремонт в адрес Производителя. В данном случае все расходы по транспортировке Товара несет Покупатель.
Поставщик вправе отказать Покупателю в гарантийном обслуживании, если при выявлении причин неисправности будет установлено, что они не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
Настоящий договор считается заключенным со дня его подписания сторонами или уполномоченными представителями сторон и действует до 31 декабря 2023 включительно, а в части расчетов до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Неисполненные обязательства сторон, а ровно начисление неустоек, штрафов по договору не прекращаются с истечением срока действия настоящего Договора.
Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а так же по требованию Поставщика при неоднократном нарушении Покупателем условий настоящего Договора. Уведомление о расторжении Договора направляется по юридическому адресу Покупателя, Договор считается расторгнутым со дня вручения вышеуказанного уведомления либо на 15-й календарный день после отправки данного уведомления, в зависимости оттого, какое событие наступит раньше.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения сторонами обязательств, принятых на себя по Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара, Покупатель обязуется по письменному требованию Поставщика уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа до полного погашения задолженности. Поставщик имеет право приостановить отгрузку Товара по настоящему договору в одностороннем порядке, в случае, если Покупателем не будут выполнены обязательства по оплате: при наличии просрочки оплаты на срок более, чем указано в пункте 3.1. Договора (период отсрочки оплаты по Договору), либо при наличии задолженности на сумму более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей в этом случае ответственность Поставщика за нарушение сроков отгрузки не наступает.
В случае нарушения Покупателем сроков направления Поставщику второго экземпляра Товарной накладной, спецификации или иного документа (в оригинале, подписанном Покупателем), составленного в рамках настоящего Договора, Покупатель обязуется по письменному требованию Поставщика уплатить неустойку в размере ноль целых одна десятая процента от указанной в соответствующем документе суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.
В случае нарушения срока выборки Товара со склада Поставщика, Покупатель, по письменному требованию Поставщика, обязан уплатить неустойку в размере ноль целых одна десятая процента от стоимости Товара за каждый день просрочки выборки Товара. При просрочке выборки Товара со склада Поставщика более
10 календарных дней, Поставщик вправе отказаться от поставки Товара Покупателю, реализовать Товар третьим лицам, а также потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере тридцати процентов от стоимости Товара.
В случае одностороннего отказа Покупателя от поставляемого в соответствии со Спецификацией, товарной накладной или счетом Товара (вне зависимости от момента такого отказа) и без существенного нарушения со стороны Поставщика условий Договора, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя штраф в размере тридцати процентов от стоимости Товара, от которого Покупатель отказался, а также все убытки, понесенные Поставщиком, превышающие сумму штрафа, в том числе упущенную выгоду.
Стороны вправе не применять друг к другу предусмотренные настоящим Договором меры ответственности (неустойки, штрафы).
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от дальнейшего выполнения условий Договора.
ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших за собой полное или частичное неисполнение стороной обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, блокады, стихийных бедствий, массовых беспорядков, принятием органами власти законов или подзаконных актов, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, и прочих, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения Договора отодвигается на период, в течение которого действовали такие обстоятельства
Если такие обстоятельства продолжаются более трех месяцев, то каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора без права сторон требовать возмещения убытков, причиненных неисполнением Договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
Сторона, которая не имеет возможности исполнить обязательства по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону об этом с последующим доказательством действия таких обстоятельств. Надлежащим доказательством факта и периода действия обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного органа государственной или муниципальной власти.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
В случае возникновения споров и разногласий по вопросам исполнения настоящего Договора стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров по настоящему договору путем переговоров стороны вправе передать их на рассмотрение либо в Арбитражный суд Оренбургской области. Если обязательства по настоящему договору будут обеспечены обязательствами физических(ого) лиц(а), в том числе по договору поручительства, залога и т.п., и в силу пункта 4 статьи 22 ГПК РФ спор будет подлежать рассмотрению в суде общей юрисдикции, то Стороны вправе передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.
Претензионный порядок разрешения споров для Сторон обязателен, срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения. В случае уклонения одной из Сторон от получения претензии, претензия будет считаться полученной на 7-ой календарный день с момента ее отправки по юридическому адресу и адресу, указанному в настоящем Договоре.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Стороны обязуются в течение трех дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомлять друг друга о любых изменениях сведений, указанных в разделе 11 Договора, в том числе о назначении другого руководителя, имеющего право без доверенности от имени стороны совершать сделки. В случае возникновения неблагоприятных последствий в связи с несвоевременным уведомлением стороной другой стороны об изменении таких сведений, ответственность за неблагоприятные последствия несет сторона, допустившая нарушение настоящего пункта Договора.
Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием факсимильной связи, по электронной почте. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а)
в адрес Поставщика по тел./факсу: ________________ или по e-mail: __________________
10. 5.Стороны
вправе подписать договор, дополнительные соглашения, спецификации,
товарораспорядительные документы и иные документы по настоящему Договору путем обмена сообщениями посредством факсимильной связи и электронной почте. Все документы, уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам (факсу), указанным в настоящем Договоре, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора и имеют юридическую и доказательную силу в суде. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Стороны обязуются передавать друг другу оригиналы указанных документов в трехдневный срок со дня их направления вышеуказанными способами, ответственность за неблагоприятные последствия, возникшие при не направлении оригиналов документов, несет сторона, допустившая нарушение настоящего пункта Договора. В случае, если от Покупателя в течение 14 дней с момента Поставки Товара не поступили оригиналы документов в адрес Поставщика, то Поставщик имеет право приостановить отгрузку Товара, до предоставления Покупателем оригиналов документов, в этом случае ответственность Поставщика за нарушение сроков отгрузки не наступает.
Любая информация, полученная одной стороной от другой стороны при исполнении настоящего Договора, считается сторонами конфиденциальной в течение срока действия Договора и последующих трех лет с момента окончания срока действия Договора. Такая информация не подлежит раскрытию или передаче третьим лицам иначе как в целях исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются принимать все меры по защите конфиденциальной информации друг друга и несут ответственность за действия своих сотрудников, приведшие к разглашению конфиденциальной информации. Убытки, причиненные распространением конфиденциальной информации, подлежат взысканию с виновной стороны.
Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ и для любой из сторон не выступают основаниями и не дают права по соответствующему денежному обязательству для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных п.1 ст. 317.1 ГК РФ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
Покупатель дает свое согласие Поставщику на получение информации об услугах и акциях
компании в виде СМС рассылки на телефонный номер
,
и email рассылки на электронную почту
•
. При
незаполненных полях телефонного номера и email адреса, Покупатель предоставляет право Поставщику осуществлять СМС и email рассылку, несущую рекламный характер, на телефоны и email Покупателя, указанные в Договоре.
Покупатель дает свое согласие на получение, обработку, хранение, передачу и уничтожение персональных данных, содержащихся в настоящем договоре с целью направления ему рекламной информации об услугах и акциях компании, в том числе на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым Поставщиком к исполнению указанных действий, в том числе: компаниям, предоставляющим техническую возможность отправки SMS и email сообщений через программу для ЭВМ, операторам связи, контролирующим, органам. Срок действия согласия: до истечения одного месяца с момента отзыва Покупателем согласия от получения соответствующей информации по каналам связи (СМС и email рассылка).
Покупатель ознакомлен, что для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения Поставщика, указанных в реквизитах Договора, не менее чем за 20 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные данные используются Поставщиком только в целях, предусмотренных законодательством.
Покупатель подтверждает, что все указанные контактные телефоны и email адреса в Договоре верны, принадлежат Покупателю или его сотрудникам, Покупатель готов возместить в полном объеме любой ущерб, который может быть причинен Поставщику в связи с указанием в Договоре - некорректных данных.
В соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ «О персональных данных» (с изменениями
и дополнениями), подписанием настоящего договора:
Стороны дают добровольное согласие друг другу на получение, обработку, хранение, передачу и уничтожение персональных данных, содержащихся в документах, полученных или получаемых в рамках исполнения настоящего договора, в том числе в электронном виде;
Сторона, предоставляющая персональные данные о своих сотрудниках другой Стороне в целях исполнения настоящего договора, несет ответственность за достоверность представленной информации, а также гарантирует, что она получила согласие своих сотрудников на передачу их персональных данных третьим лицам.
Стороны оговорили, что настоящий договор заключен в целях исполнения Покупателем обязательств по
.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.