Тендер - Мыло хозяйственное и жидкое №239921097

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_контракта_мыло_хоз._и_моющее_для_посуды_(28920)

Государственный контракт №________

на поставку мыло хозяйственное и жидкое моющее средство для нужд ОФСИН России
по Республике Алтай

с. Майма «___»__________2023 г.

Отдел Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай (далее – ОФСИН России по Республике Алтай), выступающий от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице заместителя начальника Архипова Евгения Геннадьевича, действующего на основании доверенности ОФСИН России по Республике Алтай от 15.12.2022 № исх-2/ТО/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одной стороны, ______________________ действующий на основании ______________, именуемый, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Стороны заключили настоящий Контракт, согласно которому Поставщик обязуется передать, а Государственный заказчик принять мыло хозяйственное и жидкое моющее средство туалетная (далее по тексту – Товар) в ассортименте, количестве, по цене, с функциональными и техническими характеристиками, определенными спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных без замечаний актов приема-передачи товара.

2.1.5. В ходе приемки товара проводить его экспертизу (проверку, исследование), в целях определения качества поставляемого товара. Экспертиза товара на предмет соответствия условиям контракта может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации).

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.3. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков, в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.4. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

2.2.5. Производить оплату по Контракту в размере суммы, предусмотренной Контрактом, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), в случае исполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком настоящего Контракта.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов и условиям настоящего Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Контракта.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. настоящего Контракта.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных разделом 5 Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный и принятый Государственным заказчиком товар в соответствии с условиями Контракта.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ____________ (________________) рублей ___ коп.

Цена контракта является твердой, за исключением случаев, предусмотренных п.10.1 настоящего Контракта, в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. Цена Государственного контракта включает в себя стоимость всех расходов, в том числе на доставку, страхование, и включает в себя все налоги, определяемые действующим законодательством РФ, таможенные пошлины и другие обязательные платежи (в т.ч. НДС).

3.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Контракта.

Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами документов о приемке Товара.

Оплата Товара производится Государственным заказчиком на основании счета или счет-фактуры (если поставщик является плательщиком НДС), либо универсального передаточного документа, предоставленного Поставщиком.

Авансирование не предусмотрено.

3.3. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

35. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафов, пеней) в доход федерального бюджета возложено на Государственного заказчика, как получателя средств федерального бюджета. Государственный заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. Гарантия качества товара

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, который должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации на данный вид товара, иметь сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество товара.

4.2. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия, выданным соответствующим органом по сертификации (декларацией о соответствии) или другими документами, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.4. Товар должен быть затарен и упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом хранения на складе Государственного заказчика.

4.5. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену Контракта.

4.6. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.7. Поставленный Государственному заказчику товар, несоответствующий требованиям контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приемкой, хранением, охраной, перевозкой и возвратом.

4.8. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ. Срок устранения Поставщиком выявленных недостатков, а также замена некачественной продукции – 15 дней с момента их выявления. Замена товара производится Поставщиком за свой счет.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутритарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.2. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутритарных мест) производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.3. Каждая партия Товара должна сопровождаться комплектом документов:

- счет;

- счет-фактура с приложением расшифровки номенклатуры продукции;

-товарная накладная (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика.

Данные документы передаются Государственному заказчику с поставкой Товара. При непредставлении Поставщиком по его вине документов, подтверждающих качество, Товар считается некачественным и приемке не подлежит.

5.4. Товар не должен быть обременен правами третьих лиц.

5.5. Для определения качества товара Государственный заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.6. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества товара, проведенных Государственным заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) товара проводятся за счет Поставщика.

5.7. Приемка поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией Заказчика.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.9. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком товарной накладной товара по факту приемки товара.

5.10. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки Товара и поставки (передачи) Товара ненадлежащего качества. Требование о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) Товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.9. Контракта.

5.12. Право собственности на Товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки Товара в соответствии с пунктом 5.9. Контракта.

6. Срок и порядок поставки

6.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в течение 14 (четырнадцати) дней с даты заключения контракта. Адрес и место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Алтай, с. Майма ул. Энергетиков, 9 А.

6.2. Поставщик не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки в письменной форме извещает Государственного заказчика по адресу, указанному в разделе 14 Контракта, о планируемой поставке.

6.3. В случае обнаружения и документального подтверждения недопоставки Товара Поставщик производит допоставку Товара за свой счет в течение 5 (пяти) дней со дня уведомления Государственным заказчиком Поставщика о недопоставке.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. Обеспечение контракта не установлено в соответствии с п. 2 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в контракте таких обязательств) составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов от цены Контракта в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

10.1.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

10.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара

10.2. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11. Расторжение контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.3. Государственный заказчик вправе провести экспертизу Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.4. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

11.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Государственным заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. Государственный заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

11.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров.

12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней, с даты её получения.

12.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

12.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Алтай.

13. Прочие условия

13.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

13.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

1-3.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

13.7. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до 31.12.2023, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13.8. Срок исполнения контракта: с даты его заключения и до 31.12.2023.

13.9. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – спецификация;

Приложение № 2 – отгрузочная разнарядка;

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ___________________

от «___» _______ 2023 г.

Спецификация

Страна происхождения товара: Российская Федерация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Контракта __________ (____________) рублей ___ коп.. Цена Государственного контракта включает в себя стоимость всех расходов, в том числе на доставку, страхование, и включает в себя все налоги, определяемые действующим законодательством РФ, таможенные пошлины и другие обязательные платежи (в т.ч. НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ _____________________

от «___» _______ 2023 г.

ОТГРУЗОЧНАЯ РАЗНАРЯДКА

- Посмотреть таблицу с данными