Тендер - Приобретение хозяйственных товаров №239904338

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение__запрос_котировок__СМП_хозяйственных_товаров.docx
• Приложение_к_обоснованию_НМЦ.xlsx
• Раздел_3._Проект_договора_приобретение_хозяйственных_товаров.doc
• Раздел_4._ТЗ_приобретение_хозяйственных_товаров.doc
• Раздел_5._ОБОСНОВАНИЕ_НМЦ_приобретение_хозяйственных_товаров.docx
• Титульный_лист_Приобретение_хозяйственных_товаров.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.7#2rev▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

с указанием максимальных стоимостных величин единиц продукции

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Научно-исследовательский институт командных приборов»

(АО «НИИ командных приборов»)

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Наименование закупки: Приобретение хозяйственных товаров

Номер закупки в плане на 2023 год: 98

Максимальное значение цены договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции (комплекта):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,01 рублей (Девятнадцать тысяч двести четырнадцать рублей 01 копейка) с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

Решение о НМЦ договора: от 16.02.2023 № 35/4030/23

Зам. начальника отдела 4030 С.В. Иванова

Ведущий специалист

по противодействию коррупции В.М. Ромащенко

Начальник бюро 4050 А.В. Хрущева

СФОРМИРОВАНО:

Специалист бюро 4050

И.Н. Ястребова

15.02.2023

Санкт-Петербург

2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «НИИ командных приборов» ________________ /Н.А. Лебедев

«__»_____________2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение хозяйственных товаров

Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемый товар не должен иметь дефектов, должен быть новым, не бывшим в употреблении. Каждая позиция поставляемого товара (независимо от количества), должна быть упакована отдельно, с указанием артикула.

Условия поставки:

Поставщик обязуется за свой счет, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выполнять поставку товара, погрузочно-разгрузочные работы и доставить товар в помещения, указанные Заказчиком не позднее 20(двадцати) календарных дней после заключения Договора.

Место поставки: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Автомобильная ул., д. 6.

Требования к таре и упаковке товара:

Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован надлежащим образом, обеспечивающим его целостность и сохранность при транспортировке и хранении. В случае обнаружения недостатков в товаре в период гарантийного срока, Заказчик направляет Поставщику претензию. Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить недостатки или заменить товар. Срок исполнения гарантийных обязательств 2 (два) рабочих дня с момента получения претензии Заказчика.

Гарантийные обязательства:

Поставщик должен иметь сертификаты соответствия, подтверждающие качество поставляемого товара.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствие с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и с предложением участника закупки, признанного победителем, в соответствии с проведенной процедурой закупки.

Все заявленные технические параметры поставляемого Товара обязательно подтверждаются официальными документами производителя, доступными из открытых источников. Покупатель имеет право проверить заявленные характеристики любым доступным способом (получение данных на официальном сайте производителя, запрос производителя и т. д.).

Перечень хозяйственных товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

При указании в техническом задании товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, считать их сопровождаемыми словами по всем характеристикам и техническим требованиям.

И.о. руководителя службы 3100 А.Н. Островершенко

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_______

на приобретение хозяйственных товаров

г. Санкт-Петербург «____»_____________2023 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов» (сокращенное наименование - АО «НИИ командных приборов»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Нифанова Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности №1/1000 от 09.01.2023, с одной Стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего (ей) на основании _____________________________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Положения о закупках Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», по результатам определения поставщика путем проведения открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Извещение на официальном сайте http://zakupki.gov.ru №___________________ от________), на основании протокола заседания закупочной комиссии № __________ от «___» _________ 20___г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему Договору Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанности по поставке и передаче в собственность Заказчику хозяйственные товары (далее по тексту – Товар), по наименованию, количеству, ассортименту, качеству, а также требованию к его безопасности, функциональным характеристикам, размерам упаковки, требованию к отгрузке и иным показателям, указанным и установленным Заказчиком к поставляемому Товару в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и соответствующим сведениям Поставщика о поставляемом им Товаре, указанным в Спецификации (Приложение № 2 к Договору), в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
1.3. При исполнении настоящего Договора не допускается уступка прав кредитора другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Максимальное значение цены Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рубля (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС / без НДС. Цена Договора складывается из сумм поставленных партий Товара в период действия и на условиях Договора. Цена единицы Товара указана в Спецификации, составляющей неотъемлемую часть Договора (Приложение№2).

Увеличение цены единицы продукции, полученной по результатам закупки не допускается.

Заказчик не несет никакой ответственности за неполную выборку продукции в объеме ниже максимального значения цены договора.

2.2. Порядок расчетов:

Оплата Товара осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации в течение 7(семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Товара (товарно-транспортной накладной, универсальному передаточному документу и т.д.) по факту поставки Товара по заявке Заказчика.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. При наступлении ответственности Поставщика в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар.

3.СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется после заключения Договора по заявкам Заказчика, в течение 10(десяти) рабочих дней с момента согласования Поставщиком заявки Заказчика в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) составляющим неотъемлемую часть договора.

3.2. Досрочная поставка Товара возможна только по согласованию с Заказчиком.

3.3. Если Поставщиком допущена просрочка поставки Товара, Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена. В этом случае Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные последним расходы. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

3.4. Дата поставки Товара является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.

3.5. Место поставки Товара по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Автомобильная ул., дом 6 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8:30-16:00. Обед с 12:40-13:25.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар по указанному в Договоре адресу в количестве, комплектности и сроки, предусмотренные Договором и заявкой.

4.2. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до фактической доставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки, с тем, что-бы Заказчик смог совершить необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара.

4.3. В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику с сопроводительным письмом следующие документы: оригиналы транспортных и/или сопроводительных документов на Товар (счета-фактуры, спецификации, описи, товарные накладные) в двух экземплярах, сертификаты, обязательные для данного Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При наличии замечаний к представленным документам Заказчик в течение 7 (семи) дней возвращает их Поставщику для устранения замечаний.

4.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции ТНП и ПТН по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г., № П-6 и инструкцией «О порядке приемки продукции ТНП и ПТН по качеству», утвержденной постановление Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966 г., № П-7, с последующими изменениями и дополнениями.

4.5. В случае признания Поставщиком претензии Заказчика Поставщик обязан за свой счет поставить или заменить некачественную Продукцию в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком мотивированной претензии.

4.6. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной (УПД). Поставка Товара считается завершенной.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

5.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать ГОСТам, стандартам завода-изготовителя и другим нормативно-техническим требованиям.

5.2. Товар, поставляемый Поставщиком во исполнение условий Договора, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам.

5.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также с учетом заявок Заказчика.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Договоре, и спецификации на поставку Товара.

6.2. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара заявленным в настоящем Договоре требованиям в течение гарантийного срока, установленного производителем на данный вид товара.

6.3. В случае выявления поставки некачественного Товара в период течения гарантийного срока Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на доброкачественный Товар либо устранить недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующей письменной претензии с указанием недостатков.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

7.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент подписания Заказчиком УПД или товарной накладной (ТОРГ-12).

7.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.7.1 настоящего Договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом исполнения настоящего Договора со Стороны Поставщика.

Заказчик, в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением настоящего Договора отступлений от условий настоящего Договора или иных недостатков, обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

При обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего Договора Заказчик составляет соответствующий акт с указанием замечаний и вправе требовать от Поставщика исполнения обязанности, предусмотренной Договором, по замене Товара, не соответствующего условиям Договора.

8.1.2. В ходе исполнения настоящего Договора вести учет допущенных Поставщиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

8.1.3. Требовать от Поставщика всю необходимую документацию, связанную с исполнением настоящего Договора. Поставщик обязан предоставить соответствующую документацию одновременно с поставкой Товара.

8.1.4. Реализовывать меры ответственности по отношению к Поставщику за нарушение им условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Производить оплату Товара в порядке, на условиях и в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.

8.2.2. Осуществлять приемку Товара от Поставщика по месту поставки.

8.2.3. В случае если Поставщик просрочил исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе нарушил срок поставки Товара, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после наступления срока исполнения обязательства направляет Поставщику уведомление о нарушении условий настоящего Договора, об ответственности Поставщика в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Договора, о последующем удержании суммы неустойки (штрафа, пени) при осуществлении расчета по Договора.

8.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.5. Провести при необходимости экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте в соответствии с условиями Договора в сроки, указанные в Договоре.

8.3.2. В целях сохранности Товара и создания условий для своевременной и правильной подготовки его приемки осуществлять подготовительные действия, а также подготовку Товара перед доставкой его Заказчику.

8.3.3. Передать Заказчику Товар и все необходимые документы, предусмотренные условиями настоящего Договора (счет, счет-фактуру, товарную накладную, акт приема-передачи и др.).

8.3.4. При поставке Товара соблюдать требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

8.3.5. Предоставить информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Договора.

8.4. Заказчик вправе не приобретать весь товар, предусмотренный спецификацией к Договору.

8.5. Иные права и обязанности Сторон определяются положениями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

9.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий настоящего Договора.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного Товара в течение гарантийного срока в соответствии с п. 6.2 Договора и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного в п. 6.3 Договора срока.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Неустойка по настоящему Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, составляет 10% от стоимости партии поставленного товара

9.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, в судебном порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний уплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы (ее размер определяется в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Договора)

9.5. Обязательство Поставщика по оплате неустойки (штрафа, пени) прекращается полностью зачетом встречного однородного требования Заказчика об уплате неустойки на основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ. Оплата неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Договора.

9.6. В случае если невозможно применить положения пункта 2.5 настоящего Договора об удержании суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате за поставленный Товар, взыскание неустойки (штрафа, пени) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

9.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.9. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5(пяти) дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия с приложением возможных доказательств возникновения таких обстоятельств.

9.10. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей Стороны ссылаться на них в будущем.

9.11. Если обстоятельства, указанные в п. 9.9 настоящего Договора продолжают действовать более 14(четырнадцати)дней Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению Сторон. В случае расторжения настоящего Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения неполученных доходов.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА,

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2023 г., а в части исполнения принятых по настоящему Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

Договор действует до момента полной выборки продукции на сумму максимального значения цены договора, либо до истечения срока действия договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, решению суда, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

10.3. Изменение существенных условий Договора возможно только по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.4. В случае изменения банковских реквизитов, стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий 3 дней, со дня фактических изменений.

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

Претензии в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением настоящего Договором предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом.

К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования.

10.6. Ответ на претензию дается в письменной форме. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором.

При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая Сторона заявляет, что она разрабатывает и осуществляет меры, направленные на соблюдение антикоррупционного законодательства, профилактику и предупреждение коррупции и гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего Договора ни она сама, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ какого-либо рода (и не совершат, и не могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с настоящим договором, не осуществляли иные действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства, а также что ею были приняты разумные меры для недопущения подобных действий со стороны третьих лиц, находящийся под ее контролем или определяющим влиянием.

12. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Обязательство по неразглашению конфиденциальной информации устанавливается в отношении любой информации, которая раскрывается Сторонами по настоящему Договору.

12.2. Получающая Сторона обязуется не осуществлять передачу, продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданной ей конфиденциальной информации без предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны любым третьим лицам.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

13.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.3. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

13.4. Учитывая специфику пропускного режима организации Заказчика, беспрепятственный допуск сотрудников Поставщика, присутствие которых необходимо на территории Заказчика в связи с выполнением обязанностей по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах АО «НИИ командных приборов» и со следующими условиями:

- на территорию организации Заказчика допускаются только граждане РФ;

- Поставщик обязан не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работ или дня поставки Товара, предоставить Заказчику заявку на проход своих сотрудников с указанием паспортных данных и регистрационных данных автомобилей.

13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1- «Техническое задание»;

- Приложение № 2- «Спецификация»

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору от _________ №_________

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «НИИ командных приборов»

_______________ Н.А. Лебедев

«___» _________________2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение хозяйственных товаров

И.о. руководителя службы 3100 А.Н. Островершенко

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору от ___________ №______________

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

АО «НИИ командных приборов»

_______________ Н.А. Лебедев

«___» __________________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на приобретение хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальная возможная сумма всех платежей по договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (Семьсот тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20%/без НДС

- Посмотреть таблицу с данными

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Научно-исследовательский институт командных приборов»

(АО «НИИ командных приборов»)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на приобретение хозяйственных товаров для нужд АО «НИИ командных приборов»

Санкт-Петербург

2023 г.

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к Информационной карте

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Информационной карте

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ

Заявка на участие в закупке должна включать в себя следующие документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявок:

1. Заявка должна состоять из одной части.

2. Каждый участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника процедуры закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.

3. Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке: в таком случае копии таких документов, могут представляться на языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык, заверенного участником процедуры закупки. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается заказчиком закупки как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

Приложение № 3

к Информационной карте

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ ЗА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 2. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ФОРМА 1

На бланке организации (при наличии)

От кого (Наименование организации (для юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (для физического лица)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на _____________________________ (указать наименование предмета запроса котировок).

Изучив извещение о проведении закупки (включая все изменения и разъяснения к ней) на право заключения вышеуказанного договора, применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты ____________________________________________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

в лице,

(наименование должности участника запроса котировок, и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе котировок в электронной форме в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки, проекта договора и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

2. Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок ____________________________________________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

следующим обязательным требованиям:

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3. В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об _____________________________________________________________________________
(наименование участника процедуры закупки)

в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими на основе критериев, указанных в извещении о проведении закупки и нашей заявке будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «НИИ командных приборов» в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки и условиями наших предложений.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запросе котировок, и нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоен второй порядковый номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с АО «НИИ командных приборов», мы согласны подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки и условиями наших предложений.

6. В случае если наша заявка является единственной, поданной заявкой на участие в запросе котировок и, она соответствует требованиям извещения о проведении закупки, либо если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только наша заявка соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении закупки мы согласны подписать договор с АО «НИИ командных приборов» в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки и условиями нашего предложения, но не выше начальной (максимальной) цены договора.

7. В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [указывается наименование участника процедуры закупки] не требуется представление решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки либо копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено Законодательством и для участника процедуры закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки) является крупной сделкой. 1

1 *Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику процедуры закупки все же требуется получение указанного решения. В таком случае к заявке необходимо приложить решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки либо копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено Законодательством и для участника процедуры закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки) является крупной сделкой

8. В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [указывается наименование участника процедуры закупки] не требуется представление решения об одобрении или о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, либо копия такого решения об одобрении или о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого решения установлено Законодательством, и если для участника процедуры закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки), обеспечения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки) является сделкой с заинтересованностью (для юридических лиц). 2

2* Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику процедуры закупки все же требуется получение указанного решения. В таком случае к заявке необходимо приложить решение об одобрении или о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, либо копию такого решения об одобрении или о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого решения установлено Законодательством, и если для участника процедуры закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки), обеспечения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении о проведении закупки) является сделкой с заинтересованностью (для юридических лиц)

9. Информация об участнике процедуры закупки:

Полное наименование _______________________ (для юридического лица)

Организационно-правовая форма _____________ (для юридического лица)

Адрес места нахождения ____________________ (для юридического лица)

Почтовый адрес ___________________________ (для юридического лица, заполняется по усмотрению участника процедуры закупки)

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства ____________________________________ (для физического лица)

Банковские реквизиты:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование обслуживающего банка ______________________

Расчетный счет __________________________________________

Корреспондентский счет __________________________________

Код БИК ________________________________________________

Сведения о применении упрощенной системы налогообложения _________________________ (в случае применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения)2

Фамилия, имя, отчество контактного лица участника процедуры закупки __________________

Номер контактного телефона __________________________

Адрес электронной почты __________________________

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), ________________________ (наименование участника процедуры закупки) подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом № 152-ФЗ согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ (наименование заказчика), зарегистрированному по адресу: ________________________ (адрес заказчика). Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона № 152-ФЗ.

Настоящее подтверждение действует в течение 1 (одного) года со дня его подписания.

11. Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки, в соответствии с требованиями приложения № 2 к Информационной карте:

- Посмотреть таблицу с данными

12. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявки информации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, поданы от имени участника процедуры закупки, являются подлинными и достоверными.

ФОРМА 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

по теме ____________________________________

(наименование предмета запроса котировок)

_____________________ (участник запроса котировок) предлагает поставить продукцию, являющуюся объектом закупки на следующих условиях:

Мы подтверждаем свое согласие поставить продукцию на условиях, изложенных в извещении о проведении закупки, включая проект договора, представленный в составе извещения о проведении закупки, со всеми приложениями к нему, а также техническое задание.

В соответствии с пунктом 15 информационной карты извещения о проведении закупки предлагаем к поставке следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению таблицы 1:

Графы 3, 5 – заполняются участником закупки.

В графе 3 – указываются зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, марка, модель, модификация товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы и указывается (декларируется) страна происхождения поставляемого товара.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

В графе 5 – указываются технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара.

Участник закупки должен указывать точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели характеристик товар. Не допускается использование формулировок «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «должен», «должно быть», «может», а также иных характеристик, которые могут быть отнесены к неконкретным и не позволяющим однозначно идентифицировать условия исполнения договора, за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара.

ФОРМА 3

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Наименование участника процедуры закупки / Ф.И.О. (в случае участия в открытом запросе котировок физического лица):

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Форма 3 заполняется участником процедуры закупки

Частичное предложение продукции запрещено.

Максимальное значение цены договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

Основания освобождения от уплаты НДС:

__________________________________________________________________________.

(указывается участником закупки в случае освобождения от уплаты НДС

Инструкция по заполнению формы:

Колонки 5,6, а также указание на наличие/отсутствие НДС заполняются участником закупки.

Цена за каждую единицу продукции (по колонке 6) определяется путем снижения цены каждой единицы продукции (по колонке 4) на единый процент снижения (по колонке 5). Результат округляется с точностью до двух знаков после запятой.

*Правило определения: Общая (расчетная) цена за единицу продукции определяется как сумма цен за каждую единицу продукции (по строкам 1-8 колонки 37)

Договор заключается на сумму НМЦ (максимальное значение цены договора)

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ВНИМАНИЕ! Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении о проведении закупки.

Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(прилагается отдельно)

Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(прилагается отдельно)

Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

с указанием максимальных стоимостных величин единиц продукции

(приведено в виде отдельных файлов).