Тендер - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ) ПРОЧЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ №239809470

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_оборудование_продовольственной_служы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №______

на поставку товара

п. Пруды "_____"_____________2023 г.

федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» (ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее – Заказчик), в лице заместителя начальника Басова Александра Юрьевича, действующее на основании доверенности №17 от 15.11.2022 г., с одной стороны, и ___________, в лице ____________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые стороны, руководствуясь:

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063",

источник финансирования: федеральный бюджет, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Заказчику блока управления КПЭМ и ТЭНа (далее – товар) в количестве, по цене, указанных в ведомости поставки к государственному контракту, являющуюся неотъемлемой частью государственного контракта (приложение № 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Товар должен соответствовать описанию, указанному в приложении № 2 к Контракту.

2. Место и сроки поставки товара по Контракту

2.1. Место поставки товара: Нижегородская область, Краснобаковский район, пос. Пруды, ул. Центральная, д. 22.

2.2. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Контракта.

2.3. Контракт действует с даты его заключения до «31» декабря 2023 года.

3. Условия о порядке и сроках осуществления

Заказчиком приемки поставленного товара по Контракту

3.1. Приемка результатов по исполнению Контракта осуществляется приемочной комиссией Заказчика, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.2. Результаты приема товара, оформляется комиссионным заключением о соответствии или не соответствии товара требованиям установленным Контрактом.

3.3. Комиссионное заключение о соответствии или не соответствии товара требованиям установленным Контрактом подписывается Заказчиком, в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара и выставления Поставщиком товарной накладной на оплату товара.

3.4. В случае вынесения комиссионного заключения о несоответствии товара требованиям установленным Контрактом, товар не принимается, и в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Заказчиком такого заключения оно направляется Поставщику с указанием срока устранения выявленных нарушений.

3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

4. Условия о порядке и сроках оплаты услуги по Контракту

4.1. Цена Контракта составляет ____________________, и включает в себя стоимость оказанных услуг, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.3. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки товара, в течение 10 рабочих дней после приема Заказчиком товара и предоставления Заказчику товарной накладной.

4.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на реквизиты Поставщика, указанные в карточке согласно приложению № 1 к Контракту.

4.5. В случае изменения платежных реквизитов Поставщик обязан в течении одного рабочего дня в письменной форме уведомить об этом Заказчика с указанием новых платежных реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, несет Поставщик.

4.6. Цена контракта, включает в себя стоимость товара, все расходы Поставщика, связанные с его поставкой, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые являются обязательными в силу закона действующего на момент заключения Контракта.

4.7. Товар, поставленный сверх объемов и цены Контракта, Заказчиком не оплачивается.

5. Взаимодействие Заказчика с Поставщиком при изменении,

расторжении Контракта

5.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

5.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий Контракта;

5.1.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта;

5.2. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

5.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. в соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

6.1.2. не позднее 3 календарных дней, следующих за днем окончания поставки товара передать Заказчику комплект документации для его оплаты;

6.1.3. в течение 2 календарных дней с момента заключения Контракта, предоставить по адресу Заказчика карточку Поставщика, оформленную в соответствии с приложением № 2, Контракта.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

6.2.2. обеспечить приемку поставленного товара;

6.2.3. оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.2. В случае внесения Поставщиком денежных средств на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения Контракта такие денежные средства возвращается Поставщику после приема Заказчиком всего количества товара по Контракту в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования Поставщика о возврате обеспечения исполнения Контракта.

8. Условия об ответственности Заказчика и Поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены контракта.

8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке – 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) рублей.

8.4. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты пеней, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, по оплате работы Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. При этом он должен быть уменьшен на сумму, пропорциональную объему исполненных обязательств.

8.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата Поставщиком неустойки или применения иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8.9. Общая сумма неустойки для Заказчика или Поставщика не должна превышать цену контракта.

9. Порядок урегулирования споров и другие условия Контракта

9.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 календарных дней с даты, ее получения.

9.2. При отказе в удовлетворении претензии или неполучение ответа в установленный срок, подается исковое заявление в Арбитражной суд Нижегородской области.

9.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения Контракта, решаются сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

9.4. Поставщик несет ответственность по Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению иных лиц, как за свои собственные.

9.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – ведомость поставки.

Приложение № 2 – техническое задание.

10. Юридический адрес и реквизиты Заказчика

«Государственный Заказчик» «Поставщик»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К государственному контракту

№ ______ от _______________ г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик –

Государственный заказчик – ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик, Грузополучатель: ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области, Нижегородская область, Краснобаковский район, пос. Пруды, ул. Центральная, д. 22.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.