Тендер - Набор дезинфицирующих и антисептических средств №239790475

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
контракт_-_набор_дезинфицирующих_и_антисептических_средств

Государственный контракт № ________

г. Нижнекамск от « » ________ 2023 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петровой Надежды Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № ВР________-TR от ___________________), заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить Набор дезинфицирующих и антисептических средств (далее - товар, продукция) для нужд ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат» (далее-«Заказчик»), в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2.Общая сумма контракта составляет: _____________ руб., в т.ч. НДС _______ руб. / НДС не облагается.

1.3. Поставляемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

2. Качество и комплектность товара

2.1. «Поставщик» гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и условий, установленных в РФ для данного вида товара, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

2.2. На весь объем товара «Поставщик» предоставляет «Заказчику» сертификаты соответствия и удостоверения качества на каждую партию товара. Указанные документы «Поставщик» передает «Заказчику» одновременно с передачей Товара.

2.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится «Заказчиком» с составлением и подписанием Товарной накладной в соответствии с законодательством Российской Федерации, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается «Поставщиком» и «Заказчиком».

2.3.1. Приемка Товара осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поставки Товара. Если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки, и иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным настоящим контрактом, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 2 (две) календарные недели. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и подписывается «Поставщиком» и «Заказчиком». Расчет за поставленный Товар, в таком случае, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня подписания Акта приемки.

2.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих повреждений.

2.5. «Заказчик» вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным настоящим контрактом. Проверка соответствия товара требованиям, установленным контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

2.6. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара «Заказчик» направляет «Поставщику» уведомление в порядке, предусмотренном п. 2.8 настоящего контракта.

2.7. В случае, если «Поставщик» не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении «Заказчиком», «Поставщик» обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям контракта заключением эксперта, экспертной организации и представить «Заказчику» оригинал такого заключения.

2.8. Обо всех нарушениях условий контракта «Заказчик» уведомляет «Поставщика» не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении «Поставщиком» обязательств по контракту составляется «Заказчиком» в письменной форме и направляется «Поставщику» по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным средством.

2.9. «Поставщик» в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если «Поставщик» в установленный срок не устранит нарушения, «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если такие действия осуществлялись «Заказчиком» и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется на склад «Заказчика» в соответствии со спецификацией.

3.2. Каждая партия товара должна полностью соответствовать Спецификации «Заказчика» по количеству товара, его ассортименту.

3.3. Доставка товара производится силами и за счет средств «Поставщика».

3.4. Риск случайной гибели или порчи продукции переходят от «Поставщика» к «Заказчику» с момента приемки товара «Заказчиком» и подписания Сторонами накладных.

3.5. Срок поставки – в течение 10 рабочих дней со дня подписания Контракта.

4. Цена и порядок расчетов

• Цена каждой единицы продукции определяется в рублях с учетом всех расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4.2. Оплата товара «Заказчиком» производится по мере поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», соответствующего условиям настоящего контракта, спецификации и по заявке «Заказчика».

4.3. Оплата товара «Заказчиком» производится в следующем порядке: 100% от суммы контракта оплачивается в течение 10 рабочих дней с момента подписания документа о приемке товара.

4.4. Расчеты между сторонами осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на расчетный счет «Поставщика».

4.5. Источник финансирования: бюджет РТ.

5. Ответственность сторон

5.1. Любая из сторон настоящего контракта, не исполнившая обязательства по контракту или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. «Поставщик» несет ответственность за качество товара. «Заказчик» вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.1, п. 3.5 настоящего контракта «Поставщик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком» за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства. «Заказчик» вправе, уведомив «Поставщика», отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 14 (четырнадцать) календарных дней.

5.4. В случае, просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Поставщик» вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Прочие условия

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республике Татарстан.

6.2. Ни одна из сторон настоящего контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении контракта.

6.3. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами и с момента внесения его в соответствующий реестр сводных извещений о закупках, а так же в сводный Реестр Государственных и Муниципальных договоров, принятия его на учет в территориальном органе Департамента Казначейства Министерства финансов РТ, и действует до 31 декабря 2023 года, а в части исполнения денежных обязательств – до полного завершения расчетов.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Приложения

7.1. Приложение №1. Спецификация на поставку.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту № ___________

от « » ___________ 2023г.

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными