Тендер - Поставка строительных материалов №239779382

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_ГК_стройматериалы Государственный контракт №

на поставку строительных материалов

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Соликамск «___» ___________ 2023 г.

От имени Российской Федерации: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Кошелева Романа Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, в лице ________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____ с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с требованиями пункта 4 части 1статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом «Поставщик» принимает на себя обязательство по поставке строительных материалов (далее по тексту Контракта - товар) указанных в прилагаемой к настоящему Контракту спецификации (Приложение 1) и являющейся его неотъемлемой частью, а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить данный товар в порядке и на условиях настоящего Контракта.

1.2. Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на поставку товара по настоящему Контракту.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена ___________________________________________________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС __ % (без НДС, в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения) и включает в себя стоимость товара, расходы по доставке товара, налогам, сборам, другим обязательным платежам, расходы на страхование, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по контракту.

2.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Порядок определение цены контракта осуществляется методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) согласно п.1 ч.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд».

2.3. Оплата товара производится денежными средствами (в форме платежных поручений) за счет средств Федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке.

2.4.Авансовый платеж по настоящему контракту не предусмотрен.

2.5.Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика на счета Поставщика за поставленный товар.

2.6. Сумма, подлежащей уплате государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1.Обеспечение не предусмотрено.

4.ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик за свой счет обязуется провести доставку и отгрузку товара Государственному заказчику по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, 98.

4.2. Поставщик отгружает товар в адрес Государственного заказчика автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозок соответствующих грузов, действующими на автомобильном транспорте.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Государственному заказчику.

4.4. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц, принадлежащий Поставщику на праве собственности, незаложенный и не являющийся предметом исков третьих лиц.

4.5. Доставка товара производится Поставщиком автомобильным транспортом в рабочие дни в периоды с 9:00 до 16:00 часов, исключая перерыв на обед с 13:00 до 13:48 часов.

4.6. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

4.7. При поставке Поставщик представляет Государственному заказчику следующие документы:

-товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленной в 2-х экземплярах или универсальный передаточный документ (счет-фактура), в т.ч. корректировочные документы к ним;

4.8. Передача товара Поставщиком и приемка товара производится Государственным заказчиком с оформлением товарной накладной (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), которая подписывается обеими сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента приемки товара.

4.9. Государственный заказчик в течение 3 дней со дня получения товарной накладной и отчетных документов обязан направить Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от приемки товара с указанием причин отказа и необходимых действий по устранению недостатков.

4.10. В случае мотивированного отказа между Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4.11. В случае, когда документы, указанные в пункте 4.7. контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

5.1. Упаковка: упаковочные материалы, транспортная упаковка, должны соответствовать требованиям и документам, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность качества и безопасности при перевозках и хранении. Тара должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

5.2. Качество и безопасность товара должны быть обеспечены Поставщиком посредством выполнения требований нормативно-технической документации, регламентирующей условия производства, хранения и перевозки товара, а также ГОСТ и (или) требованиям Государственного заказчика.

5.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также другим официально установленным обязательным требованиям. Товар предается с документами, удостоверяющими его качество. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки или пломбы, позволяющие определить соответствие качества товара требованиям Государственного заказчика.

6.КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

6.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

6.1.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативно-технической документации на поставляемый товар.

6.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний документа о приемки и товарной накладной.

6.3. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается неисполненным. При этом Государственным заказчиком составляется мотивированный отказ от приемки товара, который направляется Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.4. Сроки предъявления претензий: по количеству и по качеству – при явных дефектах, которые возможно обнаружить при приемке – в течение 5 рабочих дней с даты приемки товара. Дата приемки товара соответствует дате, указанной в товарной накладной.

6.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 3-х рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Государственного заказчика.

6.6. При обнаружении недостатков товара в процессе его использования Государственным заказчиком (при условии, что недостатки товара не могли быть установлены Государственным заказчиком при приемке товара), Государственный заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках товара. Вызов уполномоченного представителя Поставщика обязателен для составления Акта претензий, фиксирующего недостатки качества товара, который подписывают представители Государственного заказчика и Поставщика.

6.7. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления характера недостатков товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика. Поставщик отвечает за недостатки товара, возникшие до его передачи Государственному заказчику. В этом случае Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 3-х рабочих дней с момента получения заключения независимого эксперта.

6.8. Поставка товара ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком. Поступившая партия товара ненадлежащего качества не принимается, и датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день поставки товара надлежащего качества.

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1.Государственный заказчик обязуется:

7.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.2.Обеспечить приемку товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.3.Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями контракта.

7.1.4.В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов о приемке товаров.

7.1.5.Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

7.1.6.Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

7.1.7.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.2.Государственный заказчик имеет право:

7.2.1.Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

7.2.2.В соответствии с условиями контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем контракте.

7.2.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3.Поставщик обязуется:

7.3.1.С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

7.3.2.Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям контракта.

7.3.3.Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в контракте, в количестве, предусмотренном контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

7.3.4.Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

7.3.5.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.3.6. Предоставить документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве) либо сертификат качества, либо паспорт, качества (безопасности) (предоставляется один из перечисленных документов), оформленные производителем в соответствии с требованиями нормативно – технической документации за поставленный товар или его копия заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.4.Поставщик вправе:

7.4.1.Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.4.2.Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям контракта.

7.4.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Поставщик гарантирует:

соответствие товара качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

- устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар.

- что поставляемый товар является новым, не является предметом иных договорных обязательств и свободен от прав третьих лиц.

8.2.Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с момента поставки. В течение срока годности Государственный заказчик вправе требовать: замены на аналогичный товар надлежащего качества; полного возмещения убытков, причиненных ему в следствии поставки ему товара ненадлежащего качества, сверх неустойки.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042) и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, что составляет 1000 рублей.

9.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактов, не может превышать цену Контракта.

9.2.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, равен 10,00% цены Контракта (этапа).

9.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, что составляет 1000 рублей.

9.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.3. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтверждённых в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является
следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензию, письма - 7 дней с момента получения.

11.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края.

11.3 Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1 Настоящий Государственный контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2023 г. Окончание срока действия Государственного контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. При исполнении Государственного контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Государственным контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

12.5. При исполнении Государственного контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается замена товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Государственном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр Государственных контрактов, заключенных Государственным заказчиком.

12.6. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.7. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

12.9. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу, и Государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

12.10. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта, если в ходе исполнения Государственного контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.11. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Государственном контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

12.13. При расторжении Государственного контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения Государственного контракта другая сторона Государственного контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.

12.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решение об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.15. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение трехдневного срока в письменном виде.

12.16.При исполнении Контракта допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.17. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Государственного контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Государственного контракта и скреплены печатями сторон. С момента подписания они становятся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.

12.18. Государственный контракт и иные документы, связанные с его исполнением, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов настоящего Государственного контракта и иных документов.

12.19. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до «Государственного заказчика» как получателя бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении. При этом «Государственный заказчик» в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта, предусмотренных Контрактом.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

13.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Контракта.

13.3. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

на момент заключения государственного контракта:

Государственный заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту № _____________ от «___»_____________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_______________________ Р.Н. Кошелев _________________

м.п. м.п.

Приложение № 1

к объявлению о закупочной сессии №_____

от «___»_____________2023 г.

Требования

к Участникам закупки

в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44 – ФЗ

Единые требования, установленные к участникам в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Единые требования, установленные к участникам закупки в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения илиунитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Документы для подтверждения соответствия настоящему пункту не требуется.

Требования к Участникам закупки в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Федерального закона № 44 – ФЗ:

1) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона.

!!! Примечание:Подача заявки на участие в закупке, означает подтверждение участника о соответствии требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44 – ФЗ.