Тендер - 4-23 «Поставка хозяйственных товаров» №239743637

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

㈱-倦柔(4) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении Государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания населения Брянской области "Сельцовский психоневрологический интернат"

запроса котировок в электронной форме

от «20» февраля 2023 г. 4-23 «Поставка хозяйственных товаров»

только для субъектов малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Приложение № 1 – формы документов, обязательных для заполнения;

Приложение № 2 – техническое задание;

Приложение № 3 – проект Договора;

Приложение № 4 – проект Расчет начальной максимальной цены договора

Приложение №1 к Извещению

Форма 1

Предложение в отношении предмета закупки

Изучив извещение о проведении конкурентного запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № [указывается номер извещения на официальном сайте Единой информационной системы] от «__» _______ 20__ [указывается дата извещения на официальном сайте Единой информационной системы], предлагаем поставку [наименование поставки по предмету запроса котировок].

- Посмотреть таблицу с данными

Продукция новая, ранее неиспользованная. Срок изготовления производителем продукции не более полугода от момента поставки.

Гарантии на предлагаемую к поставке продукцию: _____________________________________________.

Срок службы: _____________________________________________________________________.

Срок поставки продукции: ___________

Условия оплаты поставки продукции: _______

_______________________________

Инструкции по заполнению

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес и номер извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на официальном сайте Единой информационной системы.

В Предложении в отношении предмета закупки описываются все позиции Технического(их) задания(ий).

В колонке «Требуемая Заказчику продукция» отдельно приводится каждое требование, указанное в Техническом(их) задании(ях).

В колонке «Предлагаемая Участником продукция» указывается соответствующая информация, касающаяся описания поставляемого товара.

В Предложении в отношении предмета закупки обязательно должны быть указаны: тип и марка предлагаемой к поставке продукции; завод-изготовитель предлагаемой к поставке продукции; все технические характеристики, указанные в техническом задании; комплектация предлагаемой к поставке продукции единица измерения и количество, предлагаемой к поставке продукции (в случае закупки по единичным расценкам – графа «Количество» не заполняется), гарантии на предлагаемую к поставке продукцию и сроки службы, иная информация.

Если в Предложении в отношении предмета закупки вместо вышеуказанной информации, будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка будет отклонена без рассмотрения по существу.

Предложение в отношении предмета закупки будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение (правая колонка таблиц) следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

Форма 2

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Право заключения Договора(ов) на _____________________________________________________________________

(указывается предмет закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Инструкции по заполнению Анкеты Участника

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.

Указывается предмет закупки.

Участники должны заполнить приведенные выше таблицы по позициям.

Форма 3

Ценовое предложение

Наименование и адрес лидера коллективного Участника: _______________________

Право заключения Договора(ов) на _____________________________________________________________________

(указывается предмет закупки)

Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции

- Посмотреть таблицу с данными

Цена единицы с НДС, а также общая итоговая стоимость продукции с НДС включает все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания.

Таблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы, адрес Участника.

Указывается предмет закупки

Ценовое предложение на поставку продукции подготавливается на основании Технического(их) задания(й) (п. ) и Предложения в отношении предмета закупки (). Если в Предложении в отношении предмета закупки () и Ценовом предложении () будет указана различная информация (тип-марка предлагаемой к поставке продукции, иные параметры) – такая Заявка будет отклонена.

В таблице-1 приводится расчет стоимости продукции. Цена единицы с НДС, а так же общая итоговая стоимость продукции с НДС в таблице-1 должны включать все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме согласно требований Приложения №1 - Технического(их) задания(й) и Приложения №2 - Проект Договора, иных требований данного Извещения. Поля «Наименование производителя», «ЕИ», «Количество», «Цена единицы без НДС, руб.», «Цена единицы с НДС, руб.», «Стоимость без НДС, руб.» и «Стоимость с НДС, руб.» должны быть полностью заполнены по всей предлагаемой Участником продукции, указанной в поле «Наименование продукции, Тип, марка» либо «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте». В противном случае Заявка Участника будет отклонена.

В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческих условий Участника. В случае эквивалентного предложения по поставляемому оборудованию, Участник должен указать в таблице-2 условие по корректировке и согласованию проектной документации с проектными организациями и другими заинтересованными сторонами, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

Ценовое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Ценовое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

Сумма поставки с НДС рассчитывается следующим образом: цена без НДС округленная до двух знаков после запятой умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на ставку НДС. Полученное значение – сумма поставки с НДС округляется до двух знаков после запятой.

В случае, если Участником предлагается продукция, «Наименование продукции, тип, марка» которой соответствуют заявленной к закупке Заказчиком в Техническом задании, поле «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте» не заполняется. Указанное поле заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Заказчиком. При этом в поле «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте» указывается наименование продукции, тип, марка и иные параметры предлагаемого к поставке Участником эквивалента, а в поле «Наименование продукции, Тип, марка» указывается наименование продукции, тип, марка согласно технического задания.

Все суммы Ценового предложения должны быть представлены в формате XXX XXX XXX,XX руб. например: «▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,89 руб.».

Итоговая стоимость Ценового предложения должна соответствовать окончательной цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЕЭТП.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров

Общая часть.

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» производит закупку следующей продукции.

Поставщик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на закупку данного вида продукции.

Все условия поставки продукции определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

Маркировка товара должна соответствовать ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Информация должна быть однозначно понимаема, полна и достоверна, указывается на русском языке. Информация о поставляемом товаре должна содержать: наименование продукта, наименование и местонахождение производителя, массу нетто (объем, количество продукта), состав продукта, пищевую ценность, условия хранения, срок годности, дату изготовления (дату упаковывания).

Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и в сроки, установленные данным техническим заданием: - Посмотреть таблицу с данными

Характеристика товара должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика на центральный склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБрянская область, Брянский район, д. Глаженка, ул. Школьная , д.1.

Требования к качеству продукции.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:
- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- продукция должна соответствовать качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Общие (обязательные) требования к товару: Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-правовым актам законодательства, применяемым для производства данного вида изделий, сертифицирован в системе ГОСТ (ГОСТ-Р), иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ.

Требования к упаковке товара: Товар поставляется в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и, при необходимости, последующем хранении. Тара и (или) упаковка товара Поставщику не возвращаются. Упаковка должна быть промаркирована знаком соответствия. На каждую упаковку должен быть нанесен ярлык, содержащий данные о наименовании, типе, серии, нумерации и количестве товара.

Порядок сдачи и приемки товара: При поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и иных нормативных документов, утвержденных на данный вид товара и подтверждаться документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Поставляемый товар должен быть свободен от прав на него третьих лиц и других обременений.

Требования по объему и гарантий качества товара: количество продукции должно соответствовать объёмам, указанным в Таблице 1 данного ТЗ. Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Заказчик имеет право провести технический контроль товара для подтверждения их соответствия техническим требованиям и при этом не понести каких-либо дополнительных расходов. Если товар не отвечает техническим требованиям, либо имеет повреждения, возникшие при транспортировке товара, Заказчик имеет право не принять данный товар, а Поставщик должен произвести замену товара без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Гарантия качества товара должна распространяться на весь срок его использования, но не менее 12 месяцев, с даты, подписания сторонами акта приема-передачи товара, и не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Поставщик обязан заменить дефектную партию товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта о ненадлежащем качестве или некомплектности товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Сроки и очередность поставки товара.

Сроки и очередность поставки товара.

Срок поставки: 10 рабочих дней с даты заключения договора.
Приложение №3 к Извещению
ДОГОВОР ПОСТАВКИ 1
(ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» является Покупателем)

ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Душечкина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

(в случае заключения договора (далее - Договор) по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на поставку товара указывается: по результатам закупочной процедуры на право заключения договора на поставку (указывается № процедуры) __________________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора на поставку от __________ г. № 1 ___________),

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес грузополучателя (вариант - Покупателю) Товар и 2 выполнить следующие работы (оказать услуги) (указываются виды работ, услуг), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (работы, услуги) указанные в Спецификациях - Приложение № 2 к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.2. Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также условия, периоды поставки, порядок поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара, определяются согласно Приложениям №1 - 2 к настоящему Договору.
1.3. Цена Товара указывается в Спецификациях и соответствует цене, установленной в протоколе закупки.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Покупатель - фирменное наименование и адрес места нахождения Покупателя;
Поставщик - фирменное наименование и адрес места нахождения Поставщика;
Грузополучатель - фирменное наименование и адрес места нахождения грузополучателя (в случае совпадения в одном лице грузополучателя и Покупателя по тексту Договора грузополучатель может быть заменен на Покупателя);
Грузоотправитель - фирменное наименование и адрес места нахождения грузоотправителя;
Товар - наименование оборудования, материалов, иной поставляемой продукции;
Работы - наименование производимых работ;
Услуги - наименование оказываемых услуг;
Условия поставки - условия поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3.1. Cтоимость по договору определена в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Договору), составляет _______________ (______________) рублей, в том числе НДС (___ процентов) ___________ (_______________) рублей и включает:
3.1.1. стоимость товара в размере ________________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (___%) в размере _______________ (________________) рублей __ копеек,
3.1.2. стоимость работ _____________ (указать вид работ) в размере ________________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (___%) в размере _______________ (________________) рублей __ копеек 3 ,
3.1.3. стоимость услуг _____________ (указать вид услуг) в размере ________________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (___%) в размере _______________ (________________) рублей __ копеек 4 ,
3.1.4. стоимость _____________ (указать иные затраты в определении стоимости которых возникает необходимость) в размере ________________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (___%) в размере _______________ (________________) рублей __ копеек 5 .
3.2. Стоимость товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя (вариант: объекта строительства) и разгрузку товара, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Покупателя (Грузополучателя), включая 6 расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору), страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком 7 .
3.3.Стоимость по договору не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение стоимости возможно только по письменному соглашению Сторон и фиксируется в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. В случае изменения цен на Товар (работы и услуги), стоимость по договору и общая стоимость поставки, оговоренные в Спецификациях к Договору, меняются с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения.
3.4. 8 В случае снижения рыночных цен на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) на момент их поставки (выполнения, оказания) Покупатель) вправе обратиться к Поставщику с требованием о снижении стоимости поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные товары, работы, услуги, с предоставлением подтверждающих материалов.
Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть поступившие требования Покупателя о снижении стоимости на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) и направить в адрес Покупателя письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.
В случае отказа Поставщика снизить стоимость поставляемых товаров (работ, услуг), при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.
Поставщик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости поставляемого товара, если докажет, что поставка предусмотренных договором товаров была осуществлена им до получения от Покупателя соответствующего обращения.

ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставка товара осуществляется Поставщиком Покупателю после письменного извещения Покупателем Поставщика, в соответствии с условиями и сроками, оговоренными в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору) и другими условиями, предусмотренными в настоящем Договоре.

Для целей настоящего Договора условия поставки и другие торговые термины, используемые для описания обязательств Сторон, должны толковаться в соответствии с изданием ИНКОТЕРМС-2010, опубликованным Международной торговой палатой (публикация № 560) в редакции, действующей на момент заключения Договора 9 .
(По соглашению Сторон в Договоре могут указываться иные условия поставки.)

Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Покупателя.

Поставщик гарантирует, что поставка товара в соответствии с настоящим Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием оборудования или любой его части в стране Покупателя. В случае нарушения настоящего пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.

В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение прав третьих лиц, вытекающих из продажи или использования товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором, Покупатель имеет право привлечь Поставщика к участию в данном деле и Поставщик обязуется выступать на стороне Покупателя в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Поставщик обязуется представлять Покупателю по его первому требованию любую необходимую документацию.

При привлечении Покупателя к ответственности за нарушение прав третьих лиц Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы по ведению процесса и иные расходы, которые будет нести Покупатель в связи с решением суда, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, включая расходы на оплату юридических услуг.

4.7. Упаковка и маркировка, а также документация внутри и вне ее, должны строго соответствовать специальным требованиям, предусмотренным в Технических требованиях (в случае проведения закупочной процедуры на право заключения договора на поставку - Технической части закупочной документации) (Приложение № 1 к настоящему Договору) (в Технических требованиях (Приложение №1 к Договору) указываются все требования к упаковке и маркировке поставляемого товара), включая дополнительные требования (если таковые имеются), оговоренные во всех последующих инструкциях - распоряжениях Покупателя, предусмотренные в приложениях к настоящему Договору.

4.8. В дополнение к условиям, предусмотренным п. 4.7 настоящего Договора, Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки грузополучателю. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара.

4.9. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до момента его приобретения в соответствии с требованием ТЗ на закупку товара/услуги (до выставления поставщиком товара на торги). После поставки оборудование (товар, продукция) должно пройти входной контроль и пусковые испытания (как отдельно, так и в комплексе) согласно требованиям НТД.

4.10. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Товар должен соответствовать требованиям:

а) действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;

б) технической политики в распределительном сетевом комплексе;

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Покупателем, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

4.12. Поставщик обязан не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара письменно посредством факсимильной связи уведомить грузополучателя и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия.

4.13. При поставке товара Поставщик должен:

4.13.1. представить грузополучателю оригиналы, а Покупателю копии следующих документов на русском языке:

а) сертификаты либо декларации о соответствии, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу, а также иную техническую сопроводительную документацию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору;

б) гарантийные свидетельства;

в) сертификат о происхождении в случае поставки товара, произведенного за пределами Российской Федерации;

г) копию акта приемки (экспертного заключения), подтверждающего аттестацию поставленного товара (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

4.13.2. предоставить Покупателю документы, предусмотренные п.7.2.1-7.2.3 Договора.

ПРИЕМКА ТОВАРА

Приёмка товара по количеству и качеству производится в составе комиссии с обязательным присутствием представителей Покупателя от технического блока по профилю приобретаемой продукции (оказываемых услуг).

Грузополучатель письменно посредством факсимильной связи уведомляет Поставщика и Покупателя о месте и времени приемки товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты приемки товара.

Приемка по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

Приемка по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

Приемка партии товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактического поступления товара грузополучателю.

При приемке товара представители грузополучателя, Поставщика, Покупателя осуществляют:
внешний осмотр тары и упаковки;
проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;
проверку соответствия содержимого (указать наименование упаковки) упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.
Результаты приемки оформляются в соответствии с формой товарной накладной.

При обнаружении в ходе приемки товара нарушений требований настоящего Договора составляется рекламационный акт, в котором указывается общее количество принятого товара и выявленные нарушения и который является основанием для Покупателя не оплачивать товар, поставленный с нарушением условий Договора.

В случаях, когда повреждения упаковки или недостача товара или отдельных его частей не могла быть обнаружена при общем обычном осмотре, грузополучатель (Покупатель) вправе заявлять претензии по количеству и сохранности товара в течение двух недель с даты составления акта приемки товара. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 5.9 настоящего Договора.

Грузополучатель вправе принять товар без проведения предварительной проверки их качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты. Грузополучатель (Покупатель) вправе после приемки товара по количеству в течение 60 дней проверить качество товара, в том числе путем проведения необходимых испытаний в присутствии представителя Поставщика и в случае обнаружения недостатков письменно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 5.9 настоящего Договора.

5.9. В случае обнаружения Покупателем после приемки товара отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, Поставщик обязан за свой счет по требованию грузополучателя (Покупателя) и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования грузополучателя (Покупателя), восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию.

5.10. Покупатель вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (грузополучателю) по товарной накладной.

После передачи Товара Покупателю (грузополучателю) риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.

ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Договора, соответствует требованиям, указанным в Технических требованиях (приложение № 1 к Договору), представляет собой новые, неиспользованные, новейшие либо серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов. Поставщик гарантирует соответствие качества товара, применяемых материалов и выполнения работ, услуг требованиям технических регламентов, национальных стандартов, которые Покупатель сочтет применимыми по отношению к настоящему Договору, техническим условиям и другим нормативным документам.

Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 6.1 настоящего Договора. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или замену товара ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя.

Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, указанные в п. 6.2 настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные в п. 8.2 настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, которые Покупатель может иметь в отношении Поставщика по настоящему Договору.

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 5 лет 10 . Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Срок службы составляет: ______________.
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик обязуется выполнять гарантийный ремонт товара, в том числе нести расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой за свой счет в течение срока, в объеме, указанном в Технических требованиях (приложение № 1 к Договору). Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки-передачи Товара либо акта приемки выполненных работ.

Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, поставляемые для выполнения гарантийного ремонта, в том числе расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой, будут предметом нового гарантийного срока, одинакового с тем, который указан в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), и применяемого на тех же условиях. Эта мера не распространяется на остающиеся части установки, в отношении которой гарантийный срок будет продлен на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных в нем недостатков.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

Оплата товара, работ и услуг Поставщика будет производиться денежными средствами в рублях платежными поручениями.

Расчеты с Поставщиком производятся в следующем порядке:

Безналичный расчет, оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

и получения от Поставщика полного комплекта следующих документов:

7.2.1. счет-фактура – 1 (один) подлинный экземпляр, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ) с подписью уполномоченного лица Поставщика. Со счетом-фактурой Поставщик предоставляет Покупателю заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии приказов, иных распорядительных документов Поставщика либо доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших счет-фактуру, полномочий на его подписание. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших счет-фактуру, предоставляются однократно одновременно с первым счетом-фактурой. При подписании счета-фактуры иным лицом, а также по истечении полномочий лиц, подписывающих очередной счет-фактуру, документы на которых были предоставлены одновременно с первым счетом-фактурой, Поставщик предоставляет Покупателю действующие документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих счет-фактуру.

7.2.2. товарная накладная - 1 (один) подлинный экземпляр.

7.2.3. отгрузочные документы (железнодорожные накладные, железнодорожные квитанции о приеме Товара к перевозке, транспортные накладные и др.) - 1 (один) подлинный экземпляр.

7.2.4. документов, предусмотренных п.4.13 Договора.

7.3. Предъявляемый Покупателю счет-фактура на Товар должен содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер и дату железнодорожной накладной (квитанции, транспортной накладной), по которой произведена перевозка Товара, номер вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), номер и дату товарной накладной. В счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или сокращенное наименование Получателя, а также его почтовый адрес. 11 .

Первичные документы, оформленные с нарушением требований, установленных действующим законодательством и Договором, не оплачиваются Покупателем до устранения имеющихся нарушений.

7.4. Предъявляемая Покупателю товарная накладная должна содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер железнодорожной накладной (квитанции, транспортной накладной) по которой осуществлялась перевозка Товара, номер вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее).

7.5 При отсутствии документов, указанных в пункте 4.13, 7.2.1-7.2.4 настоящего Договора, Покупатель вправе не производить оплату Товара до их получения от Поставщика Поставщик не вправе требовать от Покупателя уплаты штрафных санкций за нарушение сроков оплаты Товара, когда это вызвано обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Договора.

7.6. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику акт сверки взаиморасчетов, на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно.

7.7. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

7.8. 12 Поставщик по требованию Покупателя обязан представить в течение 5 (пяти) рабочих дней необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа(ей) в соответствии с целевым назначением, в том числе:

- копии договоров, заключенных между Поставщиком и его субпоставщиками (оборудования/услуг);

- счета на оплату;

- платежные поручения;

- товарно-транспортные накладные;

- счета-фактуры;

- акты выполненных/оказанных работ/услуг;

- иные документы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

13 Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, препятствующие своевременной поставке товара и выполнению работ и услуг, Поставщик должен незамедлительно направить грузополучателю и Покупателю письменное уведомление о факте просрочки исполнения обязательств, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Покупатель должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Договора Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки. В этом случае продление срока должно быть согласовано Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

8.2. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает Покупателю:

- при нарушении установленных сроков поставки товара, либо при поставке некачественного товара, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15 % от стоимости товара за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара, либо до замены некачественного товара;

- при нарушении установленных сроков выполнения работ/оказания услуг Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15 % от стоимости работ/услуг за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты фактического исполнения обязательства;

- при нецелевом использовании Поставщиком авансового платежа (какой-либо его части) Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Поставщика сумму перечисленного авансового платежа, а также пени из расчета 0,2% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Поставщика 14 ,

- в случае непредставления Покупателю информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства (п.14.13 Договора), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости договора,

- 15 в случае неисполнения Поставщиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости договора;

- за недопоставку товара Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств Поставщиком;

- в случае привлечения Поставщиком для исполнения Договора субпоставщиков/субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, не согласованных с Покупателем в порядке, определенном настоящим Договором (4.3 Договора), Покупатель вправе начислить и взыскать штраф в размере 5 % от стоимости товаров (работ) по Договору;

- в случае не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п.4.13 Договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости товара (работ) за каждый календарный день просрочки представления любого из указанных документов - с момента наступления срока поставки до полного исполнения обязательств Поставщиком по предоставлению указанных документов.

8.3. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченные Поставщиком пени, штрафы, неустойки не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Покупателю нарушением договорных обязательств.

8.4. Для выполнения работ по настоящему Договору Поставщик имеет право привлекать иных лиц (субпоставщиков/субподрядчиков).

Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субпоставщиков/ субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 4.

Поставщик информирует Покупателя о заключаемых им договорах с субпоставщиками / субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субпоставщика / субподрядчика, включая юридический и фактический адрес , ИНН субпоставщика / субподрядчика.

Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены субпоставщиков / субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Покупателем за сроки и качество выполняемых субпоставщиками / субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субпоставщиков по настоящему Договору несет Поставщик.

8.5. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.

8.6. Убытки Поставщика, связанные с отказом Покупателя от исполнения договора по основаниям, предусмотренным п.3.4 Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
9.2. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.
9.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

РАСТОРЖЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

10.3. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

- задержки Покупателем расчетов за выполненные работы более чем на 90 (девяносто) рабочих дней;

- остановки Покупателем поставок, работ и услуг по причинам, не зависящим от Поставщика, на срок, превышающий 90 (девяносто) рабочих дней;

- если в отношении Покупателя введены процедуры банкротства.

10.4. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком указанного письменного уведомления Покупателя.

11.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

При заключении Договора с юридическими лицами:

11.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде (Брянской области) в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту (указать: истца, третейского судопроизводства).

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Поставщик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (адрес электронной почты);

Покупатель: ____________________________________ (адрес электронной почты).

11.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Покупателя может быть передан на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Покупателем претензии (требования) Поставщику.

При заключении Договора с физическими лицами:

11.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путём переговоров.

11.4. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Покупателя.

11.5. До обращения в суд за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 календарных дней* со дня предъявления претензии.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
12.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Покупателем и Продавцом в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
12.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
12.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
12.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.6 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
12.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1 - Технические требования (указывается описание товара, его номенклатура, количество, комплектация, качество; описание и объем выполняемых работ и оказываемых услуг; требования к сопроводительной документации; гарантийные сроки и условия действия гарантии, требования к упаковке и маркировке (закупочная документация и предложение победителя, выявленного по результатам закупочной процедуры (включается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры) на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
Приложение № 2 - Спецификация на ___стр. составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
12.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной ими в ходе исполнения настоящего Договора от другой Стороны или от других источников коммерческой, служебной, финансовой информации, как в период исполнения настоящего Договора, так и после прекращения его действия.

15. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

15.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

16АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки

№ _______ от _________20___г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(указывается описание товара, технические параметры в соответствии с Техническим предложением Поставщика, его номенклатура, количество, комплектация, качество; описание и объем выполняемых работ и оказываемых услуг; требования к сопроводительной документации; гарантийные сроки и условия действия гарантии, требования к упаковке и маркировке, срок службы (для материалов и оборудования)).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору поставки

№ _______ от _________20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _______

от _______________________20___г.

к договору поставки № _______ от _______________________20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

ИНН/КПП:

Протокол конкурентной процедуры № дата

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей спецификации с учетом НДС составляет:

_____________________________________________________________(указать цифрами и прописью).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к Извещению

^ В случае заключения договора по результатам простой/мелкой закупки указывается дата и номер распоряжения на простую закупку, либо дата и номер аналитической записки на мелкую закупку.

^ Если осуществляется поставка товара без дополнительно выполнения работ и оказания услуг , слова Выполнения работ, оказания услуг» из текста договора исключаются. Если закупочной документацией предусмотрены шеф-монтаж и шеф-наладка, включенные в стоимость товара, прописываются шеф-монтаж и шеф-наладка.

^ Пункт 3.1.2 включается, если по договору предполагается выполнение каких-либо работ (например, монтаж оборудования и т.д.).

^ Пункт 3.1.3 включается, если по договору предполагается оказание каких-либо услуг (например, шеф-монтаж, шеф-наладка и т.д.).

^ Пункт 3.1.4 включается, если по договору возникают иные затраты Покупателя, в определении стоимости которых возникает необходимость.

^ Если шеф-монтаж и шеф-наладка требованиями закупочной документации не предусмотрены, слова «включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору)» из текста данного пункта исключаются

^ В случае, если в отношении расходов Поставщика, указанных в настоящем пункте, возникает необходимость отдельного выделения их стоимости (см. п.3.1.2-3.1.4), то указанные расходы исключаются из перечня расходов, указанных в п.3.2.

^ В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать - ГБСУСОН «Сельцовский психоневрологический интернат» ).

^ Включается при заключении внешнеторговых договоров.

^ Гарантийный срок и условия гарантии могут быть указаны в соответствии с Техническим предложением Поставщика, завада-изготовителя.

^ В случае смены адреса места нахождения, при последующем оформлении документов необходимо указывать новый адрес места нахождения юридического лица.

^ Условие включается, когда порядок оплаты предусматривает наличие авансовых платежей в адрес Поставщика.

^ Если выполнение работ и оказание услуг не предусмотрено Договором, формулировка в части «выполнения работ и оказание услуг» исключается.овителя.словие гарантии должны быть указаны в соответствии с Техническим предложением Поставщика, сроком и условием завода-изгот

^

^ Пункт включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Поставщика, поданной на участие в закупочной процедуре.