Тендер - Поставка хозяйственных товаров №239741999

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Ярославская обл, Ярославль г, пр-кт Ленина, д.28

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 34106.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

3410.65 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта. В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 требования к заявке и инструкция по заполнению

Дополнительная информация и документы

1 Рекомендуемая форма заполнения хар-к товара

2 Извещение

Рекомендуемая_форма_заполнения_хар-к_товара ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Форма для заполнения характеристик товара, предлагаемого к поставке

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется в соответствии с требованиями Описания объекта закупки, при этом участник закупки указывает четко характеристики предлагаемого к поставке товара, в столбце «значение показателя»не допускается использование слов: «не менее», «не более», «или». Все указанные в таблице параметры товара являются критериями оценки эквивалентности для определения соответствия товара требованиям Технического задания.

**В описании предлагаемого товара должны быть указаны точные значения (точные диапазоны)требуемых параметров в соответствии с документацией на товар. Указание параметров, допускающее неоднозначное толкование, расценивается как неконкретное предложение, такие заявки подлежат отклонению.

***Обязательно указание при наличии. При не указании участником закупки товарного знака / фирменного наименования Заказчик указывает в контракте товар без индивидуализации, который Поставщик обязан поставить.

****Участник аукциона должен указать наименование страны происхождения товара

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Арбитражного

суда Ярославской области

__________ В.В. Гущев

«____» __________ 2023 г.

Извещение о проведении электронного аукциона ЭА-06/2023

Сведения о лице, проводящем закупку

Наименование заказчика

Место нахождения заказчика

Почтовый адрес заказчика

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Ответственное должностное

лицо

Ответственный за

исполнение контракта

Арбитражный суд Ярославской области

150054, Россия, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.28

150999, Россия, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.28

(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.264

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контрактный управляющий Сотникова Юлия Павловна

Тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.264

Панков Валерий Геннадьевич

Тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.257

Основная информация о закупке

Идентификационный код

закупки (ИКЗ)

Способ определения

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

Адрес в сети Интернет

электронной площадки

Наименование объекта

закупки

Информация,

предусмотренная Правилами

использования каталога

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд,

утвержденными

Постановлением

Правительства РФ от

08.02.2017 № 145

Сведения о начальной

(максимальной) цене

контракта

Валюта

Источник финансирования

Размер аванса

Информация о возможности

заказчика заключить

контракты с несколькими

участниками закупки в

соответствии с ч.10 ст. 34

Федерального закона № 44ФЗ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронный аукцион

http://www.sberbank-ast.ru

Поставка хозяйственных товаров

КТРУ 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство моющее для

туалетов и ванных комнат

ОКПД 2 20.41.32.119 Средства моющие прочие (на момент

опубликования извещения, соответствующее КТРУ

отсутствовало)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать четыре тысячи сто шесть) рублей 50

коп.

Российский рубль

Федеральный бюджет

Аванс не предусмотрен

Не применяется

Сведения об условиях контракта

2

Количество товара, единицы

измерения

Возможность увеличения

количества поставляемого

товара на сумму, не

превышающую разницы

между ценой контракта и

начальной (максимальной)

ценой контракта при

заключении

государственного контракта

на основании пункта 2 части

2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ

Информация об условиях, о

запретах и об ограничениях

допуска товаров,

происходящих из

иностранного государства

или группы иностранных

государств

Средство моющее для туалетов и ванных комнат – 150

литров.

Средство для мытья пола – 100 литров.

Предусмотрено

Применяется

Установлены ограничения допуска товаров в соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №

617 «Об ограничениях допуска отдельных видов

промышленных товаров, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные в пункте 1 настоящего постановления

ограничения допуска для целей осуществления закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд не

применяются к товарам, происходящим из Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики.

Подтверждением страны происхождения товаров, является

указание (декларирование) участником закупки в составе

заявки номеров реестровых записей из реестра российской

промышленной продукции или евразийского реестра

промышленных товаров.

При отсутствии сведений о таком товаре в реестре

российской промышленной продукции и евразийском

реестре

промышленных

товаров

указывается

регистрационный номер сертификата СТ-1 и/или

сертификата

о

происхождении

отдельного

вида

промышленного товара, выдаваемого уполномоченными

органами

(организациями)

Донецкой

Народной

Республики, Луганской Народной Республики.

Номера реестровых записей или регистрационный номер

сертификата СТ-1 о поставляемом товаре включаются в

контракт.

Применяются условия допуска для целей осуществления

закупок товаров, происходящих из иностранного

государства или группы иностранных государств,

установленные в соответствии с Приказом Министерства

финансов РФ от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска

товаров, происходящих из иностранного государства или

группы иностранных государств, для целей осуществления

закупок товаров для обеспечения государственных и

3

муниципальных нужд» (далее – Приказ).

Место поставки товара

Срок исполнения контракта

При проведении электронного аукциона преимущества в

отношении цены контракта в размере 15 процентов в

соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего

приказа предоставляются участникам закупки, заявки

которых признаны соответствующими требованиям

извещения о закупке и содержат исключительно

предложения о поставке товаров, происходящих из

государств - членов Евразийского экономического союза.

г. Ярославль, проспект Ленина, дом 28

Товар поставляется единовременно, в течение 10 рабочих

дней с момента заключения контракта.

Не предусмотрено

Этапы исполнения контракта

(сроки исполнения этапов)

Информация о возможности Предусмотрено

одностороннего отказа от

исполнения контракта в

соответствии со ст.95

Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ

Банковское или казначейское Не требуется

сопровождение контракта

Сведения о процедуре закупки

Дата и время окончания

срока подачи заявок

Дата проведения процедуры

подачи предложений о цене

контракта

Дата подведения итогов

определения поставщика

(подрядчика, исполнителя)

28 февраля 2023 года

09 часов 00 минут (время московское)

28 февраля 2023 года

01 марта 2023 года

Сведения об участниках

Организациям инвалидов

Не установлены

Учреждениям или

предприятием уголовноисполнительной системы

Участниками могут быть

только СМП, СОНКО

Привлечение

субподрядчиков,

соисполнителей из числа

СМП, СОНКО

Единые требования к

участникам закупки (в

соответствии с ч.1 ст.31

Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ)

Не установлены

Нет

Не предусмотрено

Пункты ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ:

1. Соответствие

требованиям,

установленным

в

соответствии с законодательством Российской Федерации

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

не установлено.

3. Непроведение ликвидации участника закупки -

4

юридического лица и отсутствие решения арбитражного

суда о признании участника закупки - юридического лица

или индивидуального предпринимателя несостоятельным

(банкротом) и об открытии конкурсного производства.

4. Неприостановление деятельности участника закупки в

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях.

5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в

соответствии с законодательством Российской Федерации

о налогах и сборах, которые реструктурированы в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

по которым имеется вступившее в законную силу решение

суда о признании обязанности заявителя по уплате этих

сумм исполненной или которые признаны безнадежными к

взысканию

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший

календарный год, размер которых превышает двадцать

пять процентов балансовой стоимости активов участника

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за

последний отчетный период. Участником в установленном

порядке подано заявление об обжаловании указанных

недоимок, задолженностей и решение по такому

заявлению не принято на дату рассмотрения заявки.

7. Отсутствие у участника закупки - физического лица

либо

у

руководителя,

членов

коллегиального

исполнительного органа, лица, исполняющего функции

единоличного исполнительного органа, или главного

бухгалтера юридического лица - участника закупки

судимости за преступления в сфере экономики и (или)

преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1

Уголовного

кодекса

Российской

Федерации

(за

исключением лиц, у которых такая судимость погашена

или снята), а также неприменение в отношении указанных

физических лиц наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной

деятельностью, которые связаны с поставкой товара,

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся

объектом осуществляемой закупки, и административного

наказания в виде дисквалификации.

7.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в

закупке не было привлечено к административной

ответственности за совершение административного

правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях.

8. Обладание участником закупки исключительными

правами на результаты интеллектуальной деятельности,

если в связи с исполнением контракта заказчик

приобретает права на такие результаты, за исключением

5

Требования к участникам

закупки в соответствии с

ч.1.1 ст.31 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44ФЗ

случаев заключения контрактов на создание произведений

литературы

или

искусства,

исполнения,

на

финансирование проката или показа национального

фильма;

9. Отсутствие между участником закупки и заказчиком

конфликта интересов, под которым понимаются случаи,

при которых руководитель заказчика, член комиссии по

осуществлению закупок, руководитель контрактной

службы заказчика, контрактный управляющий состоят в

браке

с

физическими

лицами,

являющимися

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным

органом

хозяйственного

общества

(директором,

генеральным директором, управляющим, президентом и

другими), членами коллегиального исполнительного

органа

хозяйственного

общества,

руководителем

(директором, генеральным директором) учреждения или

унитарного предприятия либо иными органами управления

юридических лиц - участников закупки, с физическими

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки

либо являются близкими родственниками (родственниками

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и

неполнородными (имеющими общих отца или мать)

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями

понимаются физические лица, владеющие напрямую или

косвенно (через юридическое лицо или через несколько

юридических лиц) более чем десятью процентами

голосующих акций хозяйственного общества либо долей,

превышающей десять процентов в уставном капитале

хозяйственного общества.

10. Участник закупки не является офшорной компанией, не

имеет в составе участников (членов) корпоративного

юридического лица или в составе учредителей унитарного

юридического лица офшорной компании, а также не имеет

офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую

или косвенно (через юридическое лицо или через

несколько юридических лиц) более чем десятью

процентами голосующих акций хозяйственного общества

либо долей, превышающей десять процентов в уставном

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или

общества.

10.1. Участник закупки не является иностранным агентом.

11. У участника закупки отсутствуют ограничения для

участия в закупках, установленные законодательством

Российской Федерации.

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ, должна отсутствовать информация об

участнике закупки, в том числе информация о лицах,

информация о которых содержится в заявке на участие в

закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1

статьи 43 настоящего Закона, если Правительством

6

Дополнительные требования

к участникам закупки в

соответствии с ч.2 ст.31

Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ

Российской Федерации не установлено иное.

Не установлены

Сведения об обеспечении заявки

Размер обеспечения заявки

Порядок внесения денежных

средств в качестве

обеспечения заявки, условия

независимой гарантии

Реквизиты счета для

перечисления денежных

средств в случае,

предусмотренном ч.13 ст.44

Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ

Не требуется

Сведения об обеспечении исполнения контракта

Размер обеспечения

исполнения контракта

Порядок предоставления

обеспечения исполнения

контракта

Платежные реквизиты для

обеспечения исполнения

контракта

10% начальной (максимальной) цены контракта

3 410 руб. 65 коп.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде

независимой гарантии, соответствующей требованиям

ст.ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

или внесением денежных средств на указанный заказчиком

счет. Способ обеспечения исполнения контракта

определяется

участником закупки

самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником

закупки обеспечения исполнения контракта.

В случае если предложенные в заявке участника закупки

цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на

двадцать пять и более процентов по отношению к

начальной (максимальной) цене контракта, начальной

сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет

обеспечение исполнения контракта с учетом положений

статьи 37 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Получатель: УФК РФ по Ярославской области

(Арбитражный суд Ярославской области, л/с 05711А90780)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Счет получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код НПА 0002

Без отражения по кодам бюджетной классификации

Российской Федерации (п.6 Приказа Казначейства России

от 11.12.2015 № 25н)

Сведения об обеспечении гарантийных обязательств

Размер обеспечения

Не требуется

7

гарантийных обязательств

Порядок предоставления

обеспечения гарантийных

обязательств

Платежные реквизиты для

обеспечения гарантийных

обязательств

Перечень прикрепленных документов

Приложение 1 - Обоснование НМЦК

Приложение 2 - Проект контракта

Приложение 3 - Описание объекта закупки

Приложение 4 - Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению

Приложение 5 – Рекомендуемая форма для заполнения характеристик товара

Описание_объекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку хозяйственных товаров

№

п/п

КТРУ

Наименование

1

Средство моющее

для туалетов и

ванных комнат

20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Показатель

(характеристика)

товара

Форма выпуска

Средство для

мытья пола

Ответственный исполнитель

гель

Кол-во

литр

150

литр

100

Наличие

да

антибактериального

компонента

Средство

нет

спиртосодержащее

Средство

нет

хлорсодержащее

Дополнительные характеристики

Назначение

2

Значение показателя (характеристики) товара

Еди

ница

изм.

Назначение

Для чистки сантехники. Средство

предназначено для удаления

минеральных отложений, ржавчины,

известкового налета, водного и мочевого

камня и других загрязнений с

поверхностей. Совместимость с

поверхностями и материалами: фаянс

(ванны, раковины, унитазы).

для мытья всех типов полов

Форма выпуска

жидкость

Отдушка

наличие

Объем, л

не менее 0,5 и не более 1,00

Дополнительные

характеристики товара

установлены для

уточнения назначения

средств и способа его

применения.

старший специалист 2 разряда Руднева О.В.

Проект_контракта

Проект контракта

Государственный контракт № _______

на поставку товара

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

«___» ______________ 2023г.

г. Ярославль

Арбитражный суд Ярославской области, от имени и в интересах Российской

Федерации,

именуемый

в

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице

________________________, действующего на основании ФКЗ «Об арбитражных

судах в Российской Федерации» от 28.04.1995 № 1-ФКЗ, с одной стороны

и ____________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице

__________________, действующего на основании ________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол № ЭА__/2023-И от «___» _______ 2023г.) настоящий Государственный контракт (далее –

Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – Товар), а

Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара

указаны в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся

неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ (___________) рублей __ копеек, в

том числе НДС (___%)/ НДС не облагается.

Цена единицы товара определяется исходя из начальных цен единиц товара,

указанных в извещении, с применением понижающего коэффициента (k = Цк/НМЦК)

и округлением в пределах 5%.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и

иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с

доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика,

стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи

(пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с

исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения

Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон) и

Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения

2

предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных

условий Контракта.

2.5. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет. Авансовый

платеж не предусмотрен.

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7-ми

рабочих дней со дня подписания усиленной электронной подписью лицом, имеющим

право действовать от имени Заказчика, документа о приемке и размещения его в

единой информационной системе (далее – ЕИС). Аванс не предусмотрен.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет

Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета

Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в

письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком

денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставка товара Заказчику осуществляется Поставщиком собственным

транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по адресу:

г. Ярославль, проспект Ленина, дом 28. Транспортировка, погрузочноразгрузочные работы, доставка товара до места складирования товара у Заказчика

производится силами и средствами Поставщика, стоимость данного вида работ

входит в стоимость товара.

3.2. Срок поставки товара: товар поставляется единовременно в течение 10

рабочих дней с момента заключения контракта.

3.3. Поставщик по факту поставки товара формирует и подписывает усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика и

размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен

содержать информацию, указанную в п. 1 ч. 13 статьи 94 Закона.

Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком,

считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в

ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

К документу о приемке прилагаются счет / счет-фактура, а также могут

прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах,

не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет

имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.4. Заказчик либо приемочная комиссия Заказчика, созданная по решению

Заказчика, производит приемку поставленного товара в срок, не превышающий 5

рабочих дней со дня поставки.

3.5. Для

проверки

предоставленных

Поставщиком

результатов,

предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик

проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в

соответствии с Законом.

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству

3

поставленного Товара Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления

документа о приемке в ЕИС подписывает усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о

приемке.

Датой поступления Поставщику документа о приемке считается дата

размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой

расположен Поставщик.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС

документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования,

количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков

ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию

(нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.),

препятствующих его приемке, Заказчик формирует с использованием ЕИС,

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания

документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков устранения

несоответствий.

3.8. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может

создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 человек. В

необходимых случаях – с участием компетентных представителей Поставщика.

В случае создания приемочной комиссии в срок, не превышающий 5-ти рабочих

дней с момента поступления документа о приемке в ЕИС, члены приемочной

комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший

документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания

документа о приемке с указанием причин такого отказа.

После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или

мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает

документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

заказчика, и размещает их в ЕИС.

3.9. Датой поступления Поставщику мотивированного отказа от подписания

документа о приемке считается дата размещения мотивированного отказа в ЕИС в

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.10. В случае выявленных недостатков товара они устраняются Поставщиком за

его счет.

3.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае

выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное

несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.12. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве

для определения качества товаров и контракте, а также некомплектный товар

считается непоставленным.

3.13. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан

обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат

(замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы,

понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и

(или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.14. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в

течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях,

предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации,

лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и

Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или

осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения

Контракта направить такое решение Заказчику в порядке, установленном в статье 95

Закона;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к

предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,

возникающих при исполнении Контракта.

4.1.6. при передаче товара обязан представить заказчику документы,

подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых

осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной

продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской

Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23

ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения

отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок"

соответственно, а в случае отсутствия сведений о товаре в указанных реестрах сертификат СТ-1 или сертификат о происхождении отдельного вида промышленного

товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики

(документы

предоставляются в случае указания в составе заявки на участие в закупке номеров

реестровых записей товара или регистрационный номер сертификата СТ-1 на

поставляемый товар).

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,

предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом,

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в

соответствии с 6 Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного

соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные

характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и

соответствующими

техническими

и

функциональными

характеристиками,

5

указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14

Закона.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара

надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)

поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении

закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)

поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем

соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что

позволило ему стать победителем определения поставщика;

4.3.3. в случае принятия Заказчиком предусмотренного Законом решения об

одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик руководствуется

положениями статьи 95 Закона;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6

Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия

условиям Контракта в соответствии с Законом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по

Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков,

выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта

без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта,

причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта

количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов

в порядке и на условиях, установленных Законом;

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям

Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных

организаций.

5. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует

требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями,

установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с

действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей

транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять

6

от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с

учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.4. При исполнении контракта не допускается замена страны происхождения

данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной

происхождения товаров, будет являться государство - член Евразийского

экономического союза.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта

одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные

убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока

исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением

просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику

штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила), и составляет 10 % цены

Контракта, ______руб.___коп.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет

стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа

определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 (одну тысячу)

рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных

настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная

со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока

исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа

7

определяется в соответствии с Правилами и составляет 1 000,00 (одну тысячу)

рублей.

6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по

предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного

пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,

установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от

исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее

исполнение

Поставщиком

обязательств,

предусмотренных

Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом

Стороны от исполнения Контракта, другая Сторона вправе потребовать возмещения

только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об

одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере ________.

7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой

гарантии, которая должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона, или

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со

средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой

гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с

которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный

Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой

независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его

изменения в соответствии со статьей 95 Закона.

Независимая гарантия, информация о ней, должны быть включены в реестр

независимых гарантий, размещенный в ЕИС.

7.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения

исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами

7.1, 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Поставщику в срок, не превышающий 10

рабочих дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных

Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется

Поставщиком).

7.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения

Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание

денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в

удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом

Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не

исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой

гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8

7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ

обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее

предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения

Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые

предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством

направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по

поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и

стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов,

предусмотренный статьей 103 Закона (далее - реестр контрактов). Уменьшение

размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально

стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в

порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение

исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии,

требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта,

рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта,

размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения

Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный

Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в

установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую

уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на

основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре

контрактов.

7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера

обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия

неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),

предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 Контракта, а также приемки

Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения

Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата

аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с

законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты

аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается

в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с

частью 7.3 статьи 96 Закона.

7.8. Исключение банка, выдавшего независимую гарантию из перечня,

предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона, региональной гарантийной

организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона, не

прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых

гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо

ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера

обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии,

осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При

этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6

Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в

соответствии с пунктами 7.5 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком

гаранту, предоставившему указанную гарантию, не осуществляется, взыскание по ней

не производится.

9

7.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1

части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения

Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае

предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким

участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до

заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления

обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна

составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае

заключения Контракта с участником закупки, который является казенным

учреждением.

7.13. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставлено внесением

денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы

обеспечения исполнения Контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы

неустойку (штраф, пени) и убытки, рассчитанные в соответствии с условиями

настоящего Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с

обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных

Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств

непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 10 дней с момента их наступления в

письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,

удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе

расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать

возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их

продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов

или уполномоченных организаций.

9. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном

порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются

допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие

положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены

Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (Десять) рабочих дней

со дня поступления. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем,

направляемых по почте, либо путем обмена электронными сообщениями по адресам

10

электронной почты, указанным в п.13 Контракта.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор

разрешается в Арбитражном суде Московской области.

10. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и

действует по 14.04.2023. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения

неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных

обязательств Поставщика.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению

суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке,

предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона.

10.3.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

Контракта в следующих случаях:

 поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок;

 нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 5 рабочих дней;

 в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а

также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно

известить об этом другую Сторону.

11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству

Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения

Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые

являются его неотъемлемой частью.

11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за

исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона, допускаются следующие

изменения условий контракта по соглашению сторон:

а) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или

уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При

этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги

исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не

более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена

единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на

11

предусмотренное в контракте количество такого товара.

в) в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения контракта

Заказчик согласовывает с Поставщиком новые условия контракта, в том числе цены и

(или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или

услуги, предусмотренных контрактом.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за

исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или

присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к

Контракту.

11.6. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении

иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий

контракта осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных

уведомлений. Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон

контракта с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью

лица, имеющего право действовать от имени Заказчика или Исполнителя, и

размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. Срок ответа на такое

уведомление указывается в самом уведомлении. Если не указан конкретный срок, то

ответ обязателен не позднее 10 (десяти) календарных дней.

11.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений,

относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения

Контракта.

11.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного

усиленными электронными подписями Сторон.

11.9. Ответственное лицо за исполнение контракта: Руднева О.В. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

доб.251, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в ее отсутствие Панков В.Г. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 257, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

12. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

1. Cпецификация.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

Арбитражный суд

Ярославской области

юр. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ярославль,

пр-т Ленина д.28

почт. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ярославль,

пр-т Ленина д.28

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Плательщик: УФК по Ярославской

области (Арбитражный суд Ярославской

области, л/с 03711А90780)

Банковский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк

плательщика:

ОТДЕЛЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

12

ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по

Ярославской области г. Ярославль

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Казначейский счет

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел./факс (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

____________________ / ______________

____________________ / ______________

13

Приложение № 1

к государственному контракту

№ ___/2023 от «___» ________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

1

2

Наименование

товара

Функциональные

характеристики

(потребительские свойства)*

Страна

Единица

Товарный знак

происхожден измерен

(при его наличии)*

ия товара*

ия

Средство моющее

для туалетов и

ванных комнат

Кол-во

Цена за ед.

(с НДС/НДС не

облагается),

руб.

литр

Средство для мытья

пола

литр

ИТОГО

* Заполняется в соответствии с заявкой победителя / единственного участника закупки.

ЗАКАЗЧИК

Арбитражный суд

Ярославской области

____________________ / ______________

ПОСТАВЩИК

____________________ / ______________

Общая цена

(с НДС/НДС не

облагается),

руб.

Обоснование_НМЦК

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Предмет электронного аукциона – поставка хозяйственных товаров.

Определение начальной (максимальной) цены контракта проводится методом

сопоставимых рыночных цен с использованием результатов мониторинга рынка на

сайтах в сети Интернет.

1. Средство моющее для туалетов и ванных комнат – 150 литров

№

Ссылка на источник информации

1

https://ofisarium.ru/catalog/tovary_ofisnogo_byta/bytovaya_khimiya/moyush

chie_chistyashchie_sredstva/sredstva_dlya_santekhniki/184400/

https://www.c-e.ru/cat/i/b154d▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-11dd-b6b▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0b43

https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye-tovary/spetsializirovannyechistyashhie-sredstva/chistyashhie-sredstva-dlya-santekhniki-idezinfektsii/sredstva-dlya-santekhniki-i-dezinfektsii/sredstvo-dlyasantekhniki-sanoks-gel-750-g/p/132670/?from=block-301-5

2

3

Цена за ед.,

руб.

152,00

153,80

158,32

2. Средство для мытья пола – 100 литров

№

Ссылка на источник информации

1

https://ofisarium.ru/catalog/tovary_ofisnogo_byta/bytovaya_khimiya/moyush

chie_chistyashchie_sredstva/sredstva_dlya_polov_i_sten/186741/

https://www.komus.ru/katalog/khozyajstvennye-tovary/spetsializirovannyechistyashhie-sredstva/chistyashhie-sredstva-dlya-pola/sredstvo-dlya-mytyapola-vygodnaya-uborka-limon-1l/p/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/?tabId=specifications&from=block-301-1

https://www.informat.ru/catalog/khoztovary-i-produkty/bytovayakhimiya/sredstva-moyushchie-i-chistyashchie-dlya-pola/sredstvo-dlya-mytyapola-1-2-pro-svezhest-atlantiki-1-l_157105/

2

3

Цена за ед.,

руб.

108,00

109,00

110,01

Цена за единицу Цi, руб.

№

1

2

Средняя

цена за

единицу Цср,

руб.

Среднее

квадратичное

отклонение

∂, руб.

Коэффициент

вариации

V, %

V

Стоимость, руб.

158,32

154,71

3,26

2,10

+

23 206,50

110,01

109,00

1,01

0,92

+

10 900,00

Единица

измерения

Количество

ТРУ

Ц1

Ц2

Ц3

Средство моющее для

туалетов и ванных

комнат

л

150

152,00

153,80

Средство для мытья

пола

л

100

108,00

109,00

ТРУ

34 106,50

Итого:

Принимаем начальную (максимальную) цену контракта НМЦК =▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб.

Старший специалист 2 разряда

Руднева О.В.

требования_к_заявке_и_инструкция_по_заполнению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон) и

инструкция по ее заполнению.

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе (далее –

требования).

2. Направляя заявку, участник электронного аукциона выражает свое согласие на поставку

товара, выполнение работы, оказания услуг на условиях, предусмотренных извещением,

описанием объекта закупки и проектом контракта и не подлежащих изменению по результатам

проведения закупки.

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено

Законом, должна содержать:

1)

информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование

юридического лица, в том числе иностранного

юридического лица (если участником закупки является

юридическое лицо), аккредитованного филиала или

представительства иностранного юридического лица (если

от имени иностранного юридического лица выступает

аккредитованный

филиал

или

представительство),

наименование обособленного подразделения юридического

лица (если от имени участника закупки выступает

обособленное подразделение юридического лица), фамилия,

имя, отчество (при наличии) (если участником закупки

является физическое лицо, в том числе зарегистрированное

в качестве индивидуального предпринимателя);

б)

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии),

идентификационный номер налогоплательщика (при

наличии) и должность лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени юридического лица,

либо действующего в качестве руководителя юридического

лица, аккредитованного филиала или представительства

иностранного юридического лица, либо исполняющего

функции

единоличного

исполнительного

органа

юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при

наличии) членов коллегиального исполнительного органа,

лица,

исполняющего

функции

единоличного

исполнительного органа, управляющего (при наличии),

управляющей организации (при наличии), участников

(членов) корпоративного юридического лица, владеющих

более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев)

корпоративного

юридического

лица,

учредителей

унитарного юридического лица или в соответствии с

законодательством

соответствующего

иностранного

государства

аналог

идентификационного

номера

налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного

юридического лица (если участником закупки является

юридическое лицо) в пределах места нахождения

юридического

лица,

адрес

(место

нахождения)

аккредитованного филиала или представительства на

территории Российской Федерации (если от имени

иностранного

юридического

лица

выступает

аккредитованный филиал или представительство), адрес

(место

нахождения)

обособленного

подразделения

юридического лица (если от имени участника закупки

выступает обособленное подразделение юридического

лица), место жительства физического лица, в том числе

зарегистрированного

в

качестве

индивидуального

предпринимателя (если участник закупки является

физическим лицом, в том числе зарегистрированным в

информация и документы указаные пп.а-л

направляются

участником

закупки

при

регистрации участника в единой информационной

системе и при внесении изменений информации об

участнике

качестве индивидуального предпринимателя), адрес

электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника

закупки в соответствии с законодательством Российской

Федерации (если участник закупки является физическим

лицом,

не

являющимся

индивидуальным

предпринимателем);

е)

идентификационный

номер

налогоплательщика

юридического лица (если участником закупки является

юридическое лицо), аккредитованного филиала или

представительства иностранного юридического лица (если

от имени иностранного юридического лица выступает

аккредитованный

филиал

или

представительство),

физического лица, в том числе зарегистрированного в

качестве

индивидуального

предпринимателя

(если

участником закупки является физическое лицо, в том числе

зарегистрированное

в

качестве

индивидуального

предпринимателя), аналог идентификационного номера

налогоплательщика в соответствии с законодательством

соответствующего

иностранного

государства

(если

участником закупки является иностранное лицо), код

причины постановки на учет юридического лица (если

участником закупки является юридическое лицо),

аккредитованного

филиала

или

представительства

иностранного юридического лица (если от имени

иностранного

юридического

лица

выступает

аккредитованный

филиал

или

представительство),

обособленного подразделения юридического лица (если от

имени участника закупки выступает обособленное

подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра

юридических лиц (если участником закупки является

юридическое лицо), выписка из единого государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей

(если

участником

закупки

является

индивидуальный

предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский

язык документов о государственной регистрации

юридического лица или физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя в соответствии с

законодательством соответствующего государства (если

участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к

учреждению или предприятию уголовно-исполнительной

системы (если участник закупки является учреждением или

предприятием уголовно-исполнительной системы);

к) декларация о принадлежности участника закупки к

организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи

29 настоящего Федерального закона (если участник закупки

является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям в случае установления преимущества,

предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона; (в

соответствии с извещением).

м) решение о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупной сделки, если требование о наличии

такого решения установлено законодательством Российской

Федерации, учредительными документами юридического

лица и для участника закупки заключение контракта на

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,

являющихся объектом закупки, либо внесение денежных

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,

обеспечения исполнения контракта является крупной

сделкой;

Предоставляется, если требование о наличии

такого решения установлено законодательством

Российской

Федерации,

учредительными

документами юридического лица и для участника

закупки заключение контракта на поставку товара,

выполнение работы или оказание услуги,

являющихся объектом закупки, либо внесение

денежных средств в качестве обеспечения заявки

на участие в закупке, обеспечения исполнения

контракта является крупной сделкой

н) документы, подтверждающие соответствие участника

закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1

статьи 31 настоящего Федерального закона, документы,

подтверждающие

соответствие

участника

закупки

дополнительным

требованиям,

установленным

в

соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких

требований) статьи 31 Закона, если иное не предусмотрено

настоящим Федеральным законом; (в соответствии с

извещением)

о) декларация о соответствии участника закупки

требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1

статьи 31 Закона; (в соответствии с извещением)

п) реквизиты счета участника закупки, на который в

соответствии с законодательством Российской Федерации

осуществляется перечисление денежных средств в качестве

оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов

исполнения контракта, за исключением случаев, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации

такой счет открывается после заключения контракта.

Направляется в составе заявки (при наличии

данного требования в извещении)

Направляется в составе заявки

Направляется в составе заявки

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

2.1 Характеристики предлагаемого участником закупки

товара, соответствующие показателям, установленным

в описании объекта закупки в соответствии с частью 2

статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара

товарного знака);

2.2 наименование страны происхождения товара в

соответствии с общероссийским классификатором,

используемым для идентификации стран мира, с

учетом положений части 2 статьи 43 Закона;

2.3 документы, подтверждающие соответствие товара,

работы или услуги требованиям, установленным в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации (в случае, если в соответствии с

законодательством

Российской

Федерации

установлены требования к товару, работе или услуге и

представление указанных документов предусмотрено

извещением об осуществлении закупки). Заказчик не

вправе

требовать

представление

указанных

документов, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации они передаются вместе с

товаром;

2.4 иные информация и документы, в том числе эскиз,

рисунок, чертеж, фотография, иное изображение

предлагаемого участником закупки товара. При этом

отсутствие таких информации и документов не

является основанием для отклонения заявки на участие

в закупке;

2.5 информация и документы, предусмотренные

нормативными правовыми актами, принятыми в

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона (в случае,

если в извещении об осуществлении закупки

установлены предусмотренные указанной статьей

запреты, ограничения, условия допуска). В случае

отсутствия таких информации и документов в заявке на

участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке,

в которой содержится предложение о поставке товаров,

происходящих из иностранного государства или

группы иностранных государств, работ, услуг,

соответственно

выполняемых,

оказываемых

иностранными лицами (в соответствии с извещением)

Направляется в составе заявки

(Приложение 5 к извещению – Рекомендуемая форма

для заполнения характеристик товара)

Направляется в составе заявки

(Приложение 5 к извещению – Рекомендуемая форма

для заполнения характеристик товара)

– не требуются

– не требуются

Направляется в составе заявки:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от

30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных

видов промышленных товаров, происходящих из

иностранных государств, для целей осуществления

закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»:

- указание (декларирование) в составе заявки номеров

реестровых

записей

из

реестра

российской

промышленной продукции или евразийского реестра

промышленных товаров.

При отсутствии сведений о таком товаре в реестре

российской промышленной продукции и евразийском

реестре

промышленных

товаров

указывается

регистрационный номер сертификата СТ-1 и/или

сертификата о происхождении отдельного вида

промышленного

товара,

выдаваемого

уполномоченными

органами

(организациями)

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики.

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ

от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров,

происходящих из иностранного государства или

группы

иностранных

государств,

для

целей

осуществления закупок товаров для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Подтверждением страны происхождения товаров,

указанных в Приложении к Приказу, является указание

(декларирование) участником закупки в заявке в

соответствии с Законом наименования страны

происхождения товара.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания

установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

1. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую

заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных

извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие

в закупке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная Участником закупки, должна быть

составлена на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен легко читаться,

сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы и

сведения, входящие в состав заявок на участие в электронном аукционе должны соответствовать

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и требованиям, предусмотренными

извещением об осуществлении закупки.

При оформлении заявки Участникам закупки следует использовать общепринятые обозначения и

наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения,

которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

3. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

3.1 информация о товаре, предусмотренная подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 43

Закона, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация,

предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона, может не включаться в заявку на

участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и

предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком; (рекомендуемая

форма - приложение № 5 к извещению);

3.2. Характеристики товара указываются в соответствии с требованиями Приложения №3

Описание объекта закупки, при этом участник закупки указывает четко характеристики предлагаемого к

поставке товара, не допускается использование слов: «не менее», «не более», «или», а также обозначение

знаками «+», «-», «>», «

эквивалентности для определения соответствия товара требованиям Приложения №3 Описание объекта

закупки. В описании предлагаемого товара должны быть указаны точные значения (точные диапазоны)

требуемых параметров в соответствии с документацией на товар. Указание параметров, допускающее

неоднозначное толкование, расценивается как неконкретное предложение, такие заявки подлежат

отклонению. Участник закупки должен указать товарный знак (при наличии у товара товарного знака) и

указать наименование страны происхождения товара.

4. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за

исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона, не допускается.

5. При проведении электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем

направления такой заявки в соответствии с Законом оператору электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43

Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы

в случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления)

заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой

информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника

закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии

таких требований) статьи 31 Закона, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43

Закона, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях,

предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику

оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной

площадке;

4) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной

площадки осуществляет возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1

статьи 5 Закона;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что

поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику

закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с Законом заявки на участие в закупке, содержащей

предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает

соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы,

услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона иностранного

государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей 14

Закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного

государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в подпункте "г"

пункта 3 части 5 статьи 44 Закона;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой

информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на

участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в

извещении об осуществлении закупки, а также если сумма независимой гарантии менее размера

обеспечения заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с Законом;

з) наличия в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника

закупки - юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи

Закона;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке,

информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона (при осуществлении

закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены

дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Закона);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства,

социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об

осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в

соответствии со статьей 14 Закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг,

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

5) одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5 части 6

статьи 43 Закона, оператор электронной площадки направляет участнику закупки, подавшему такую

заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат

заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Закона, не

допускается;

6) участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям,

предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Закона, вправе подать новую заявку на участие в закупке

в соответствии с требованиями настоящей статьи;

7) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит

возврату в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 43 Закона, оператор электронной площадки обязан

присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о

получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

8) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор

электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют заказчику в

соответствии с Законом заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям,

предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Закона, а также информацию о дате и времени их подачи.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10

статьи 43 Закона отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Законом в единой информационной системе протокола

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с

частью 2 статьи 51 Закона проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением

случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных

процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Законом присвоены первые три

порядковых номера.

10. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных

процедур, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 статьи 43 Закона, заявка на участие в закупке

считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 43 Закона отзыва

заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 статьи 43 Закона, оператор электронной

площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 43

Закона отзыва заявки на участие в закупке направляет такой отзыв заказчику с указанием

идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре

участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке,

в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в

соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 43 Закона заявка на участие в закупке считается отозванной.

О подаче запросов на разъяснения положений извещения и внесении изменений в

извещение об осуществлении закупки

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения об

осуществлении закупки: с момента размещения извещения об осуществлении закупки при проведении

электронного аукциона.

Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе

направить с использованием электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и

электронного аукциона не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор электронной площадки

направляет его с использованием электронной площадки заказчику. Не позднее двух дней со дня,

следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения положений извещения об

осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием единой информационной системы,

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и

размещает в единой информационной системе разъяснение положений извещения об осуществлении

закупки с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой

запрос. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осуществлении закупки.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 5

статьи 42 Закона, вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые

формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой

информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок

на участие в закупке.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке и

обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств.

Условия независимой гарантии.

Антидемпинговые меры при проведении закупки.

1) Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке:

1. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии с Законом № 44-ФЗ в

следующих размерах:

1) если размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает двадцать миллионов

рублей, - от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта;

2) если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает двадцать миллионов рублей,

- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов, предусмотренные

частью 2 статьи 29 Закона № 44-ФЗ, предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке (в случае

установления заказчиком требования обеспечения заявок на участие в закупке) в размере одной второй

процента начальной (максимальной) цены контракта. Государственные, муниципальные учреждения не

предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках.

2. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде

денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Закона № 44-ФЗ. Выбор

способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой

гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

3. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов:

а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый

таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской

Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к

порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального

счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона

№ 44-ФЗ.

4. Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием

электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета

или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой

информационной системе.

5. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств:

а) подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование

денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в

закупке;

б) оператор электронной площадки не позднее десяти минут с момента получения заявки на

участие в закупке, поданной до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направляет в банк, в

котором открыт специальный счет, информацию о реквизитах такого счета и размере денежных средств,

необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке;

в) банк не позднее сорока минут с момента получения информации, предусмотренной подпунктом

«б» настоящего пункта, осуществляет блокирование денежных средств на специальном счете в размере

обеспечения заявки на участие в закупке и направляет информацию об осуществленном блокировании

оператору электронной площадки. В случае отсутствия на специальном счете незаблокированных

денежных средств в этом размере банк такое блокирование не осуществляет и в указанный срок

направляет оператору электронной площадки информацию об отсутствии на специальном счете

денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки;

г) в случае получения от банка информации об отсутствии на специальном счете денежных

средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке, оператор электронной

площадки осуществляет в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ

возврат заявки подавшему ее участнику закупки.

6. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии

оператор электронной площадки посредством взаимодействия с реестром независимых гарантий,

размещенным в единой информационной системе в сфере закупок, не позднее одного часа с момента

получения заявки на участие в закупке проверяет наличие номера реестровой записи в таком реестре,

сумму независимой гарантии, а также соответствие идентификационного кода закупки, указанного в

независимой гарантии, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении

закупки. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику закупки в

соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 части 6 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.

7. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного

в перечень, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 5 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, установленным

требованиям либо о несоответствии банка, включенного в такой перечень, установленным требованиям,

такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со

дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.

8. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашение о взаимодействии с каждым из

банков, включенных в перечень, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 5 Закона № 44-ФЗ.

Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской Федерации.

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с требованиями

настоящего раздела осуществляется в электронной форме.

9. Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только после заключения

соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. Денежные средства,

находящиеся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для обеспечения заявок на

участие в закупках исключительно такого участника закупки. Блокирование денежных средств в целях

обеспечения заявки на участие в закупке на специальном счете осуществляется и прекращается банком

на основании информации, полученной от оператора электронной площадки в соответствии с настоящим

разделом. На денежные средства, заблокированные в соответствии с настоящим разделом, не может быть

обращено взыскание по обязательствам участника закупки. Банком начисляются проценты за пользование

денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в

целях обеспечения заявки на участие в закупке. Размер таких процентов определяется договором

специального счета, заключаемым участником закупки.

10. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на

основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:

а) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями

настоящего раздела. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему

усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере

обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, предусмотренного Законом № 44-ФЗ;

б) перевод в случаях, предусмотренных настоящим разделом, заблокированных денежных средств

в размере обеспечения соответствующей заявки:

- на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются

операции со средствами, поступающими заказчику;

- в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

11. Оператор электронной площадки направляет в банк информацию о реквизитах специального

счета для осуществления банком по такому счету операции, предусмотренной частью 9 статьи 44 Закона

№ 44-ФЗ в течение одного часа с момента наступления следующих случаев:

а) отклонение заявки на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного частью 13

статьи 44 Закона № 44-ФЗ), отстранение участника закупки от участия в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

б) отзыв заявки участником закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

в) заключение контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ с участником закупки. В этом случае

оператор электронной площадки направляет также информацию о реквизитах специальных счетов всех

участников закупки, заявки которых не были отклонены, отстранены, отозваны в соответствии с Законом

№ 44-ФЗ, за исключением участников закупки, признанных в соответствии с Законом № 44-ФЗ

уклонившимися от заключения контракта;

г) отмена закупки в соответствии со статьей 36 Закона № 44-ФЗ. В этом случае оператор

электронной площадки направляет информацию о реквизитах специальных счетов всех участников

закупки, подавших заявки на участие в закупке;

д) получение решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

е) получение предусмотренного Законом № 44-ФЗ решения об отказе во включении информации

об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с его

уклонением от заключения контракта;

ж) включение информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Закона № 44-ФЗ в связи с его уклонением от

заключения контракта.

12. Банк не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной пунктами 1

- 6 частью 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом «в»

пункта 5 настоящего раздела блокирование денежных средств на специальном счете (специальных

счетах), реквизиты которого (которых) направлены оператором электронной площадки, и направляет

информацию о прекращении такого блокирования оператору электронной площадки. Не позднее одного

часа с момента получения информации, предусмотренной пунктом 7 частью 10 статьи 44 Закона № 44ФЗ, банк осуществляет перевод заблокированных в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 частью 5

статьи 44 Закона № 44-ФЗ настоящего раздела денежных средств на счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими

заказчику, и направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки.

13. Возврат независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке,

в случаях, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчастью 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, заказчиком лицу или

гаранту, предоставившим независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

В случае, предусмотренном пунктом 7 пункта частью 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, заказчик предъявляет

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения

заявки на участие в закупке участником закупки, информация о котором включена в реестр

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с уклонением такого участника от

заключения контракта.

14. В случае, если при проведении электронных процедур в течение одного квартала календарного

года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок одного участника закупки

комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок

требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, по основаниям, установленным

пунктами 1 - 3,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 44

Закона № 44-ФЗ, осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы

Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств в

размере обеспечения каждой третьей такой заявки или в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 44

Закона № 44-ФЗ, предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии,

предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки.

15. Если в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, обеспечение заявки на

участие в закупке, являющейся третьей заявкой, предоставлено в виде денежных средств:

а) оператор электронной площадки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения

на электронной площадке в отношении такой заявки протокола, указанного в части 17 статьи 48, пункте

2 части 5 статьи 49, пункте 2 части 3 статьи 50 Закона № 44-ФЗ, направляет (за исключением случая

получения оператором электронной площадки решения суда, контрольного органа в сфере закупок о

признании решения, принятого в отношении такой заявки, не соответствующим требованиям Закона №

44-ФЗ) в банк информацию о реквизитах специального счета участника закупки, подавшего такую заявку;

б) банк не позднее одного часа с момента получения информации, предусмотренной подпунктом

«а» настоящего пункта, осуществляет перевод заблокированных на специальном счете участника закупки

денежных средств в размере обеспечения такой заявки в соответствующий бюджет бюджетной системы

Российской Федерации и направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки;

в) оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента получения от банка

информации о перечислении, предусмотренной подпунктом «б» настоящего пункта, направляет

участнику закупки информацию о таком перечислении.

16. Если в случае, предусмотренном частью 14 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, обеспечение заявки на

участие в закупке, являющейся третьей заявкой, предоставлено в виде независимой гарантии:

а) оператор электронной площадки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения

на электронной площадке в отношении такой заявки протокола, указанного в части 17 статьи 48, пункте

2 части 5 статьи 49, пункте 2 части 3 статьи 50 Закона № 44-ФЗ, направляет (за исключением случая

получения оператором электронной площадки решения суда, контрольного органа в сфере закупок о

признании решения, принятого в отношении такой заявки, не соответствующим требованиям Закона №

44-ФЗ) заказчику, разместившему такой соответствующий протокол, информацию о наступлении случая,

предусмотренного частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, и об участнике закупки, подавшем такую заявку;

б) заказчик не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации,

предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, предъявляет требование об уплате денежной

суммы по независимой гарантии, предоставленной таким участником закупки.

Условия независимой гарантии для целей обеспечения заявки

1. Заказчики в качестве обеспечения заявок принимают независимые гарантии, выданные:

а) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской

Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

б) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств),

являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего

предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные

организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,

и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении

закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ);

г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом,

зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

а) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью

15 статьи 44 Закона № 44-ФЗ случаях, а также идентификационный код закупки, при осуществлении

которой предоставляется такая независимая гарантия;

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой

гарантией;

в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,

подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

г) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими

заказчику;

д) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 44 Закона № 44-ФЗ;

е) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае

предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

ж) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,

предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной

суммы по независимой гарантии.

3. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание

денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования

бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не

более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по

независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,

обеспечиваемых независимой гарантией.

5. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления, если Законом № 44-ФЗ не установлено иное.

6. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

а) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона № 44ФЗ реестрах независимых гарантий;

б) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи

45 Закона № 44-ФЗ;

в) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об

осуществлении закупки.

7. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5

статьи 45 Закона № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об

этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для

отказа, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует

лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8. Независимая гарантия, используемая для целей Закона № 44-ФЗ, информация о ней и

документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр

независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок.

Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком,

предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и

присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких

информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из

реестра независимых гарантий.

9. Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона № 44-ФЗ,

порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, в том

числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством

Российской Федерации

10. В реестр независимых гарантий включаются следующие информация и документы:

а) наименование, место нахождения гаранта, идентификационный номер налогоплательщика или

в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера

налогоплательщика;

б) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося

принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

в) денежная сумма, указанная в независимой гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае

неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Закона № 44-ФЗ;

г) срок действия независимой гарантии;

д) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской

Федерации.

11. Гарант не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выдачи независимой гарантии,

или дня внесения изменений в условия независимой гарантии включает указанные в части 9 статьи 45

Закона № 44-ФЗ информацию и документы в реестр независимых гарантий.

12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью

30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат независимой

гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется,

взыскание по ней не производится

13. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ ,

региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона № 44ФЗ , не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не

освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких

независимых гарантий.

2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта,

обеспечение гарантийных обязательств:

Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере от одной второй процента до

тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев,

предусмотренных частями 6.1 - 6.2-1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. При этом, если:

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта

устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3

статьи 96 Закона № 44-ФЗ;

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер

обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта

устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае,

предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта по результатам

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30

статьи 96 Закона № 44-ФЗ, уменьшенной на размер такого аванса.

Заказчик вправе установить требование обеспечения гарантийных обязательств в случае

установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов от начальной

(максимальной) цены контракта, от цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем).

1.Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением

независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой

гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым

заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой

независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии

со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44- ФЗ. При этом в случае

заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником

закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96

Закона № 44-ФЗ.

3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения

исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается

уклонившимся от заключения контракта.

4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат

казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения

контракта. При этом в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта

размер такого обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов от начальной (максимальной)

цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ при

заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

5. Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ и заказчиком установлено требование

обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями

6 и 6.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ

заключается контракт.

6. В случае заключения контракта жизненного цикла при установлении заказчиком требования

обеспечения исполнения контракта:

1) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи

96 Закона № 44-ФЗ, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в

извещении об осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт жизненного цикла,

в проекте контракта от стоимости товара или работы (в том числе при необходимости стоимости работ по

подготовке проектной документации, стоимости работ по созданию товара);

2) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 2 части 1.1 статьи

96 Закона № 44-ФЗ, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в

извещении об осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт жизненного цикла,

в проекте контракта в размере до десяти процентов от стоимости последующих обслуживания, при

необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара

или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

6.1. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара,

работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной)

цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37

Закона № 44-ФЗ.

7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ

обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может

быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и

(или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств

новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено

требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого

обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи

96 Закона № 44-ФЗ.

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком

информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара,

выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа

исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр

контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения

исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и

оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии,

требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не

более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации

об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный

заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в

установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства

в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на

основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения

исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных

заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме

выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем

выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по

контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не

допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения

обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан

Российской Федерации.

8. Положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о

предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, об обеспечении

гарантийных обязательств не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными

предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

8.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ освобождается

от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона

№ 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей

исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов,

пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях,

установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом

сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Условия независимой гарантии для целей обеспечения исполнения контракта, обеспечения

гарантийных обязательств

1. Заказчики в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечение гарантийных

обязательств принимают независимые гарантии, выданные:

а) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской

Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ;

б) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

в) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств),

являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего

предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные

организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,

и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении

закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ);

г) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом,

зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

а) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона, а также идентификационный

код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой

гарантией;

в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,

подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

г) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими

заказчику;

д) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ;

е) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае

предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

ж) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,

предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной

суммы по независимой гарантии.

3. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание

денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования

бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не

более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по

независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

3.1. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения

исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем

отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения

предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр контрактов,

предусмотренный статьей 103 Закона.

4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,

обеспечиваемых независимой гарантией.

5. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех

рабочих дней со дня ее поступления, если Законом № 44-ФЗ не установлено иное.

6. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

а) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона № 44ФЗ реестрах независимых гарантий;

б) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи

45 Закона № 44-ФЗ;

в) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об

осуществлении закупки.

7. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5

статьи 45 Закона № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об

этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для

отказа, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует

лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8. Независимая гарантия, используемая для целей Закона № 44-ФЗ, информация о ней и

документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр

независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок.

Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком,

предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и

присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких

информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из

реестра независимых гарантий.

9. Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Закона № 44-ФЗ,

порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, в том

числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования

об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством

Российской Федерации

10. В реестр независимых гарантий включаются следующие информация и документы:

а) наименование, место нахождения гаранта, идентификационный номер налогоплательщика или

в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера

налогоплательщика;

б) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося

принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

в) денежная сумма, указанная в независимой гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае

неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Закона № 44-ФЗ;

г) срок действия независимой гарантии;

д) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской

Федерации.

11. Гарант не позднее одного рабочего дня, следующего за датой выдачи независимой гарантии,

или дня внесения изменений в условия независимой гарантии включает указанные в части 9 статьи 45

Закона № 44-ФЗ информацию и документы в реестр независимых гарантий.

12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью

30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат независимой

гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется,

взыскание по ней не производится

13. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ ,

региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона № 44ФЗ , не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не

освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких

независимых гарантий.

Антидемпинговые меры при проведении закупки.

1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем

пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,

либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов

ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер

обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем

десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта

(если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ ) и не менее размера аванса (если контрактом

предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать

миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,

либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов

ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким

участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ,

или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи

37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения

контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении

закупки.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация,

содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким

участником в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов (с

учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 процентов начальной

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

4. В случае проведения электронного аукциона информация, подтверждающая добросовестность

участника закупки, предусмотренная выше в пункте 3, предоставляется участником закупки при

направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником,

признанным победителем электронного аукциона, данного требования или признании комиссией по

осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,

недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от

заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется

протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего

дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5. Обеспечение, указанное выше в пунктах 1 и 2, предоставляется участником закупки, с которым

заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования,

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от

заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной

системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем

подписания указанного протокола.

6. Если электронный аукцион проводится для заключения контракта на поставку товаров,

необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, участник закупки, предложивший цену

контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)

цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, наряду с требованиями, предусмотренными

настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен

единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и

количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров

невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные

документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по

предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.

7. Обоснование, указанное выше в пункте 6, представляется участником закупки, с которым

заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта при проведении

электронного аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается

уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок

предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким участником

не заключается и право заключения контракта переходит к участнику закупки, который предложил такие

же, как и победитель аукциона, цену контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,

предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок

оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до

сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного

протокола.

8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника

закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается контракт, распространяются

требования статьи 37 Закона в полном объеме.

9. Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных

препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым

заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более

чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством

об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

10. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным

выше в пунктах 1 или 2 настоящего раздела, не допускается.