Тендер - Октадециламин №239733152

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

Техническое задание на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Исп. Ведущий специалист ОМТС

Шимкова Е.Н. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

Договор поставки

продукции производственно-технического назначения

№ ______

г. Хабаровск «___» ____________ 202_г.

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором и со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию производственно - технического назначения – октадециламин (далее - продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию.

Цена договора и порядок расчетов
2.1. Продукция оплачивается Покупателем по цене, отраженной в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) на основании выставленного счета-фактуры (или УПД – универсальный передаточный документ) за отгруженную продукцию. 2.2. Цена настоящего Договора составляет ____________ (____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС (20%) _____________ (______________ рублей __ копеек). В случае применения Поставщиком УСНО - «…без НДС»).
2.3.Порядок оплаты продукции: оплата производится в размере 100% стоимости поставленной продукции в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД) при наличии акта входного контроля.
2.4.Цена за единицу продукции фиксируется в соответствии с условиями проведенной закупочной процедуры и не подлежит изменению Поставщиком в одностороннем порядке до полного исполнения договора.
2.5.Индексация цены Договора не предусматривается. 2.6.Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. 2.7.Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. Обязательства по оплате продукции считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.8.Стоимость тары, упаковки, маркировки и транспортных расходов включены в стоимость продукции по настоящему Договору.

Условия и сроки поставки
3.1.Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
3.2.Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в сроки, указанные в Спецификации. 3.3.Приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с обязательными требованиями, предъявляемым к качеству поставляемой продукции. С продукцией поставляются документы завода-производителя, подтверждающие технические характеристики продукции (паспорт качества, сертификат соответствия, документ качества). В случае отсутствия этих документов Покупатель вправе остановить приемку продукции, до момента их предоставления. 3.4.Продукция должна быть новой, без повреждений, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, иметь год изготовления заводом-изготовителем не ранее 2022г.
3.5.Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, обеспечивающей её сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемую продукцию от внешних воздействий. Маркировка упаковки должна соответствовать.
3.6.В случае поставки продукции, не обусловленной настоящим Договором, либо поставки продукции по цене, превышающей согласованную Сторонами, Покупатель вправе отказаться от поставленной продукции, приняв её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии для принятия мер по распоряжению продукцией. Все затраты, связанные с хранением и отправкой продукции, возмещает Поставщик.

Обязательства сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Известить Покупателя (грузополучателя) в письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до поставки продукции, о планируемой дате поставки продукции. Адрес электронной почты для направления уведомлений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 4.1.3. Передать Покупателю продукцию, которая должна соответствовать требованиям, предусмотренным п. 3.3-3.4 настоящего Договора в момент передачи Покупателю, и иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД). Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию.
4.1.4. Вывезти некачественную продукцию и заменить ее. Все необходимые расходы по замене и доставке продукции несет Поставщик. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной, и подлежит замене. Если Покупатель отказывается от переданной Поставщиком продукции, он обязан незамедлительно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках продукции. 4.1.5.Устранять дефекты (неисправности, недостатки, поломки), выявленные в продукции, или заменить продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации продукции или условий её хранения в течение гарантийного срока.
4.1.6.Подтвердить транспортные расходы предоставлением транспортных документов.
4.1.7. Предоставить Покупателю счет-фактуру (или УПД), выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры (или УПД) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя. В случае применения Поставщиком УСНО счет-фактура в соответствие с п.3 ст.169 НК РФ не выставляется. Кроме того, Поставщик должен предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие право уполномоченных лиц Поставщика на подписание счет-фактур, УПД.
4.1.8.Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.
4.2.Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.Стороны обязуются соблюдать условия «Антикоррупционной оговорки», изложенные в Приложении №2 к настоящему договору.
4.4. Поставщик не вправе произвести замену страны происхождения продукции, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранной продукции поставляется российская продукция, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой продукции не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам продукции, указанной в договоре.
5. Порядок приемки продукции
5.1.Продукция принимается в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) в их последних редакциях, в части не урегулированной данным договором и не противоречащей действующему законодательству.
Покупатель обязан проверить количество и качество принятой продукции, проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Приемка продукции производится Покупателем в одностороннем порядке. Если Покупатель отказывается от переданной Поставщиком продукции, он обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках продукции и обеспечить сохранность продукции (ответственное хранение). Поставщик обязан вывезти продукцию, принятую Покупателем (получателем) на ответственное хранение. 5.2. Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции, а равно моментом перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного повреждения на поставляемую по настоящему Договору продукцию, является момент передачи продукции Поставщиком на склад Покупателю (с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД)
5.3.Поставляемая продукция при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации должна быть безопасна для жизни и здоровья и соответствовать требованиям безопасности, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Покупателя и/или третьих лиц.
5.4.Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.
6. Ответственность сторон
6.1.Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора. 6.2.В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции (нарушение срока поставки, недопоставка, несвоевременное устранение выявленных недостатков продукции), Покупатель в праве потребовать уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены не поставленной (несвоевременно поставленной) продукции за каждый день просрочки. 6.3.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленной продукции, Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно оплаченной суммы. 6.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 6.5.В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке продукции, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Покупатель также вправе возвратить Поставщику продукцию, ранее поставленную по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств, а также возмещения расходов, понесенных в связи с возвратом поставленной продукции в срок, указанный в соответствующем требовании. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 6.6. Если в результате составления и выставления Поставщиком счета-фактуры (или УПД) с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. В случае нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных пунктом 4.1.7. настоящего Договора, Покупатель также имеет право требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения. 6.7.В случае поступления продукции несоответствующей сведениям о стране происхождения продукции, согласованной в договоре, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% от стоимости поставленной продукции несоответствующей сведениям. 6.8.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), военные действия, террористические акты, диверсии, запретительные меры государств, и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2.Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
7.3.Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
7.4.Надлежащим (достаточным) доказательством наличия/ возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
7.5.Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.
7.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения.
8.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Хабаровского края.
9. Особые условия
9.1.Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем предоставления ее в органы государственной власти и предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Поставщик, предоставляя Покупателю информацию, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены). Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
9.2. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Поставщику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя.
10. Прочие условия
10.1.С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.2.Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2023г., а в части не исполненных обязательств – до полного их исполнения.
10.3.В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения, банковских реквизитов, системы налогообложения она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Заключение дополнительного соглашения при этом не требуется. Иные изменения требуют оформления дополнительного соглашения.
10.4.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 10.5.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.6.Документы, переданные при совершении сделки, с использованием электронной почты признаются сторонами, как имеющие юридическую силу при условии последующего направления в 30-дневный срок подлинных документов в подтверждение копии.
11. Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными
Приложение №2
к договору №__________ от____________
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и/или представителем другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и/или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и/или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушении.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

7.1. Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

- Посмотреть таблицу с данными