Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №239727592

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиОбщие сведения - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о товарах, работах, услугах - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора - Посмотреть таблицу с даннымиПрочие приложения - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_поставки_дез.сред ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР поставки №

г. Челябинск «___» _________ 2023 год

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №4 г. Челябинск», в лице главного врача Визе Павла Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________ в лице_____________, действующего на основании Устава, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, на основании Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «ДГП № 4 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар дезинфицирующие средства (далее - товар) с наименованием, в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к договору).
1.3. Товар поставляется одной партией не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик вправе:
2.1.1. требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с Договором;
2.1.2. запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. поставить Заказчику товар на условиях, указанных в договоре и Приложениях к нему, в рабочий день в рабочее время Заказчика с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас, обед с 12.00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас.
2.2.2. поставить товар новым, не бывшим в употреблении.
2.2.3. передать Заказчику одновременно с Товаром:
- не менее одного из следующих видов документов: копии регистрационных удостоверений на товары и /или сертификаты качества, и /или декларацию о соответствии;
- копии документов, выданных уполномоченными органами (организациями), подтверждающих соответствие Товаров;
- в случаях, предусмотренных законодательством – копию документа, подтверждающего страну происхождения товаров.
2.2.4. Осуществить поставку товара на адрес заказчика, производить связанные с доставкой все виды погрузо-разгрузочных и экспедиторских работ.
2.2.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по запросу Заказчика, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
2.2.6. Предоставить Заказчику вместе с партией товара надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы на конкретную партию поставленного товара: счет или счет-фактуру, накладную или товарно-транспортную накладную.
2.2.7. указывать страну происхождения товара в платежных документах.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. провести экспертизу для проверки товара на соответствие его Договору. Экспертиза может проводиться Заказчиком самостоятельно (по желанию) или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. отказаться от приемки товара ненадлежащего качества, и/или в случаях, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего договора, и/или при отсутствии документов, указанных в п. 2.2.3. или 2.2.6 договора.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. осуществить приемку и оприходование поставляемого товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством, и настоящим договором;
2.4.2. оплатить поставленные товары в срок, установленный настоящим договором.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ___________(__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20%.
3.1.1. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон не более, чем на 10%.
3.1.2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

Цена Договора включает в себя общую стоимость всех Товаров, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товаров по Договору, а также стоимость упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, подъем на этаж, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.
3.5. Оплата поставленного товара по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, на основании предоставленных Заказчику документов, указанных в пунктах 2.2.3. и 2.2.6. Договора.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.6. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть упакован с учётом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида.

4.2. Маркировка Товара должна отвечать требованиям законодательства РФ и позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с наименованием Товара, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.3. Маркировка индивидуальной упаковки и инструкция по применению должны быть на русском языке.

4.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ненарушенной упаковке и с маркировками соответствующего типа.

4.5. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка товара Поставщиком осуществляется в соответствии со Спецификацией.
5.2. Место поставки Товара – г. Челябинск, ул. Чайковского 183А, детская поликлиника.
Доставка Товара в место поставки осуществляется видом транспорта, указанным в нормативно-технической документации на Товар, по выбору Поставщика. Транспортные расходы Поставщика учтены при определении цены настоящего Договора.
Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.
5.3. Товар принимается Заказчиком в ненарушенной упаковке Поставщика, по качеству - согласно документам по качеству.
5.4. Приемка товара осуществляется при обязательном участии уполномоченных представителей Сторон.
5.5. В день поставки товара Поставщик обязан предоставить Заказчику для подписания:
- счет или счет-фактуру;
- накладную или товарно-транспортную накладную на товар, копии регистрационных удостоверений (при наличии).
Заказчик обязуется подписать и направить на адрес Поставщика его экземпляры документов, указанных в данном пункте, в течение 5 (пяти) дней после положительных результатов приемки товара в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
5.6. Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной с момента фактической передачи его Заказчику и получения последним подписанной со стороны Поставщика товарной накладной, либо товарно-транспортной накладной, а также всех документов, указанных в пунктах 2.2.3., 2.2.6. договора.
5.7. При доставке Поставщиком товара его упаковка должна быть в нормальном состоянии без внешних и внутренних повреждений; в случае, если упаковка имеет изъяны (помята, порвана, видны следы попадания влаги внутрь и т.п.), то Заказчик имеет право не принимать такой товар, как несоответствующий, и предъявить претензию Поставщику.
5.8. Поставка Товара Поставщиком без документов, указанных в пунктах 2.2.3., 2.2.6.,. считается ненадлежащей. Некачественный и (или) некомплектный Товар считается не поставленным. В указанных случаях Товар приёмке и оплате не подлежит.
5.9. В день приемки товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставляемого товара количеству, указанному в товарной накладной. В случае обнаружения при приемке товара недостачи или некачественного товара составляется акт, который подписывают представители Поставщика и Заказчика. Заказчик вправе составить акт без участия Поставщика с привлечением для составления акта, фиксирующего дефекты, независимую стороннюю организацию. Акт, фиксирующий дефекты, составленный с участием независимой сторонней организации, является обязательным для Поставщика.
5.10. Поставка недостающего или замена некачественного товара осуществляется Поставщиком за свой счет в течение трех календарных дней, с момента получения извещения от Заказчика о недостаче или о поставке некачественного товара.
5.11. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее пятнадцати дней с даты подписания акта приема-передачи товара, претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.
5.12. В случае, если Стороны не могут прийти к согласованным выводам относительно дефектов поставленного по настоящему Договору товара, Стороны вправе привлечь для дачи заключения компетентную независимую стороннюю организацию. Затраты, понесённые в связи с привлечением сторонней организации, возлагаются на Сторону, по вине которой образовались дефекты.

ПРИЕМКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
6.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 2 дня до поставки Товара.
6.2. Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора для третьих лиц.
6.3. Приемка поставленного Товара, предусмотренного Договором, осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара, в присутствии представителя Поставщика и включает в себя следующие этапы:
6.3.1. проверка Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям Договора;
6.3.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями Договора;
6.3.3. приемка Товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и иным условиям Договора. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в присутствии представителей сторон;
6.4. Заказчик вправе отказать Поставщику в приёмке Товара в случае, если:
6.4.1. товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены в ненадлежащей форме;
6.4.2. товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объёме;
6.4.3. Товар поставлен с нарушением ассортимента, комплектности или количества;
6.4.4. Товар не соответствует по качеству требованиям, установленным в Российской Федерации к такому товару;
6.4.5. нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка. К повреждениям упаковки также относятся: наличие подтёков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости и др.
6.5. Заказчик не производит приёмку Товара (полностью или частично) от Поставщика до момента устранения недостатков. Поставщик несёт все расходы, связанные с указанными недостатками.
6.6. Риски случайной гибели, порчи или утраты товара лежат на Поставщике до передачи товара Заказчику.
6.7. Право собственности на Товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами приёмочных документов.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует поставку товара надлежащего качества, соответствующего условиям договора.
7.2. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке товара Заказчиком.
7.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
7.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков товара и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков, вызванных действиями Поставщика, Поставщик обязан возместить расходы Заказчика на экспертизу назначенную Заказчиком, в течение 10 рабочих дней с даты направления соответствующего требования.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9 . АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
10.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательства по оплате принятых им товаров и услуг, Поставщик вправе начислить и предъявить к уплате Заказчиком неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства на день уплаты неустойки за каждый день просрочки, до даты исполнения обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.
10.3.1. За просрочку исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, Заказчик вправе начислить и предъявить к уплате Поставщиком неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора на день уплаты неустойки за каждый день просрочки, до даты полного исполнения обязательства.
10.3.2. За каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, за исключением указанного в п.10.3.1., Поставщик обязан уплатить по требованию Заказчика штраф в размере 1000 рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
10.3.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) не может превышать цену договора.
10.5. Поставщик обязан возместить Заказчику все убытки, причинённые последнему вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора.
10.6. Штрафные санкции уплачиваются Заказчиком или Поставщиком в течение 7 рабочих дней с момента предъявления инициирующей Стороной письменной претензии, направленной соответствующей стороне Договора.
10.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.05.2023г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.
11.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Сторона, получившая от другой стороны договора предложение о его расторжении по соглашению сторон, обязана сообщить о своем решении другой стороне в трехдневный срок со дня получения предложения о расторжении договора.
11.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет указанное решение Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в договоре, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.5. Изменение условий договора при его исполнении допускается в случаях, не противоречащих действующему законодательству, настоящему договору и Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «ДГП № 4 г. Челябинск».
11.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:
11.6.1. количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ, оказываемых услуг по договору. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 процентов цены договора;
11.6.2. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);
11.6.4. требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара указанными в договоре;
11.6.5.сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового предложения участниками закупки;
11.6.6. условия договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 17.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «ДГП № 4 г. Челябинск».
11.7. Изменение по инициативе Заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях:

если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов;

если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы;

при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора.

11.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

11.9. При исполнении договора, по согласованию сторон, допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых улучшены по сравнению с указанными в договоре.

12. Дополнительные условия

12.1. Разногласия, возникающие между сторонами при заключении, изменении и расторжении настоящего Договора, рассматриваются путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен.

12.2. Стороны согласовали следующий надлежащий порядок направления писем, уведомлений, претензий:

- Заказчику: на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть .

- Поставщику: на его электронный адрес, указанный в разделе настоящего договора «Реквизиты и подписи сторон».

Датой получения стороной письма, уведомления, претензии считается рабочий день, следующий за датой его отправки с электронного адреса отправителя на электронный адрес получателя, если договором не предусмотрено иное.

Последующее направление оригинала почтовым отправлением или нарочным требуется только в случае, если сторона-получатель направит соответствующее заявление об этом стороне-отправителю посредством электронной почты.

12.3. Стороны согласовали срок рассмотрения претензии – 7 рабочих дней с даты ее получения стороной согласно п.12.2. настоящего договора. При недостижении согласия в результате претензионного порядка спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

12.4. Каждая из сторон обязуется осуществлять обработку персональных данных другой стороны, которые стали ей известны при исполнении договора, исключительно в целях, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

12.6. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, а также «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «ДГП № 4 г. Челябинск», подведомственного Министерству здравоохранения Челябинской области». Поставщик заверяет, что ознакомлен с текстом указанного Положения , размещенного на сайтах: https://cheldgp4.ru/, http://www.zakupki.gov.ru.

12.7. В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в течение 7 рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

12.8.Условия настоящего договора, дополнений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат передаче третьим лицам и разглашению любым способом. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.

12.9. Неотъемлемыми частями договора являются:

Спецификация (Приложение № 1 к договору)

12.10. Контактные телефоны лиц, ответственных за исполнение договора:

со стороны Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 413

со стороны Поставщика:________________________

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ________ от «___» _________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований:3 (три) на сумму: ________, в т.ч. НДС____ руб., ___%/ не предусмотрен.

- Посмотреть таблицу с данными