Тендер - Технические газы №239725047

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_контракт_сварочная_смесь

Проект

Государственный контракт

на поставку товара №

ИКЗ __________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» (ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее (далее – ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Кудрина Сергея Витальевича основании Устава и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 и статьей 14 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд»,Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063»,

заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю Государственного заказчика, качественную, безопасную продукцию (далее – товар), технические газы, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

1.2. Грузополучателем Государственного заказчика является учреждение уголовно – исполнительной системы, указанное в приложении №1 и уполномоченные Государственным заказчиком на приемку товара и предъявление претензий к Поставщику по вопросам неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий Контракта (далее – Грузополучатель).

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту,
на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с условиями Контракта
за невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком
и Грузополучателем без замечаний Актов приема-передачи товара, выполненных
по разработанной Государственным заказчикам форме (приложение №2).

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика
от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков
и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

2.2.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возврата уплаченной за товар суммы авансового платежа, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2.7. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

2.2.8. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

2.2.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика и Грузополучателя
о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, соответсвующий по качествуи количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.5. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.6. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.

2.3.7. Обеспечить устранение за свой счет недостаток и дефектов товара в порядке
и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

2.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту возвратить сумму авансового платежа и возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполненеим (ненадлежащим исполнением) условий Контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _____________ (________________________) рублей ______копеек включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, (НДС / НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ), транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.3. Товар оплачивается по факту поставки в течение 7-ми (семи) дней с момента подписания акта приема-передачи товара.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из дополнительных лимитов бюджетного финансирования) денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение
1 (одного)рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.8. Источник финансирования: дополнительные лимиты бюджетного финансирования .

3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик оставляет за собой право производить оплату поставленных товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней), начисленной в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

При этом в акте приемки указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии
с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате. Основания применения неустойки и порядок ее расчета отражается в требовании (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое
в таком случае является приложением к акту приемки.

Расчет и обоснование цены Контракта

4.1. Цена Контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение №3).

Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Грузополучателю путем доставки и отгрузки его Грузополучателю в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресам, предусмотренным Ведомостью поставки (приложение №1) и иными условиями Контракта.

5.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик уведомляет Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара
к поставке и о дате поставки товара.

5.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к Товару документацию:

- УПД (накладная, счет-фактура)в 3 экземплярах;

- акт приема-передачи товара (приложение № 2), оформленный в 3 экземплярах
(по одному для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика).

5.4. В случае, когда документы, указанные в пункте 5.3 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным
и приемке не подлежит.

5.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Грузополучателя, Государственного заказчика и Поставщика акта приема-передачи товара, (приложение № 2) по факту приемки товара.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Грузополучателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство
по поставке товара в соответствии с пунктом 5.5. Контракта.

5.7. Право собственности на товар переходит к Грузополучателю с момента подписания Грузополучателем акта о приемке товара согласно приложению №2 без замечаний
и товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

5.8. В случае, если поставка товара по этапу осуществлена с нарушением сроков поставки, то поставка считается в рамках того этапа, в котором поставлен товар. Зачет поставки по предыдущему этапу не засчитывается.

Упаковка товара

Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном пунктом 3.3 раздела III настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

• На упаковке должна быть маркировка, содержащая информацию согласно части 4.1 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части
  ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881, а также информацию согласно иным техническим регламентам на отдельные виды Товара.
• Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

7. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующему ГОСТ на данный вид товара.

7.3. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в период действия срока хранения на Товар в соответствии с разделом 9 Контракта.

7.4. Приемка товара проводится комиссией Грузополучателя в количестве не менее пяти человек.

Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара ГОСТ, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям ГОСТ.

При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

7.5. Приемка товара по количеству и качеству в части соответствия их условиям Контракта, путём визуального осмотра осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента доставки товара в адрес Грузополучателя.

. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в 3-х экземплярах в произвольной форме (по одному
для Поставщика, Грузополучателя и Государственного заказчика).

7.11. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Грузополучателя приступают к его последующей приемке
и передаче в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.

7.12. В случае, если по результатам экспертизы товара будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, по факту приемки товара, уполномоченные представители Государственного заказчика, Поставщика и Грузополучателя подписывают акт приема-передачи товара (приложение № 2)
и товарную накладную в 3 экземплярах по одному для Государственного заказчика, Грузополучателя и Поставщика.

7.6. На актах приема-передачи товара (приложение № 2) и товарных накладных Грузополучателем ставится гербовая печать.

7.7. При выявлении несоответствий или недостатков товара в целом или отдельной партии, в том числе несоответствие количественным, качественным характеристикам товара,
а также несоответствия комплектации принимаемого товара сопроводительным документам поставщика комиссией составляется Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается комиссией, Поставщиком и утверждается начальником Грузополучателя или его заместителем.

7.8. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ проводится экспертиза товара.

7.9. Экспертиза товара может проводится экспертами, экспертными организациями, привлеченными Государственным заказчиком (Грузополучателем) на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные указанными контрактами, но не позднее 10 дней при одногородней поставке
с момента доставки товара Грузополучателю и не позднее 20 дней при иногородней поставке.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами.

Экспертиза проводится в соответствии с ГОСТ на товар.

7.10. Экспертиза не является окончательной приемкой заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока
их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик (Грузополучатель) вправе не отказывать в приемке товара,
если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

7.13. При поставке некачественного товара Поставщик обязуется заменить некачественный товар на качественный. Срок замены некачественного товара составляет
2 календарных дня с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика (Грузополучателя) о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.14. Государственный заказчик вправе для проведения экспертизы товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) осуществлять выборочную проверку качества
и безопасности товара до 100 процентов от количества партии каждого наименования
для подтверждения его соответствия условиям Контракта в момент передачи товара Государственному заказчику.

7.15. Товар на период проведения экспертизы находится у Государственного заказчика на ответственном хранении.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует:

Соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта;

устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

что поставляемый товар не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

8.2. Срок хранения товара в соответствии с ГОСТ. В течение срока хранения Поставщик обеспечивает безвозмездную замену некачественного товара.

8.3. Срок замены некачественного товара составляет 2 календарных дня с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика (Грузополучателя) о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности оплачиваются за счет Поставщика.

8.5. Грузополучатель обеспечивает режим хранения в соответствии с требованием производителя товара и в соответствии с ГОСТ.

8.6. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

9.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.2.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, от 30 августа 2017 г. № 1042
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 10 процентов цены этапа контракта в случае, если цена контракта этапа не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены этапа контакта цена этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены этапа контакта в случае, если цена этапа контакта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены этапа контракт) в случае, если цена этапа контакта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта превышает 10 млрд. рублей.

б) 5 процентов цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены этапа контракта в случае, если цена этапа контакта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены этапа контракт) в случае, если цена этапа контакта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) и т.д.;

9.2.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации,
от 30 августа 2017 г. № 1042:

9.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.3.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.5. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

9.6. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.7. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.2.3 настоящего Контракта.

9.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.10. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

9.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.12. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта
и достижения соответствующей договоренности.

10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более
30 (тридцати) рабочих дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное
в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

11.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными
на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара;

в случае нарушения сроков поставки в 1 и 2 этапе.

11.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

11.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью
или в соответствующей части.

11.9. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи
с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.10. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры
и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение
7 (семь) дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

12.4. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора,
за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию
не является обязательным.

12.5. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо
с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта
и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т. д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

12.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

12.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии
в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд.

13. Прочие условия

14.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня
в письменной форме.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права
и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику
в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки;

Приложение № 2 –форма акта приема-передачи

Приложение №3 –расчет НМЦК

14. Срок действия Контракта

15.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до «25» декабря 2023г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств –
до их полного исполнения.

15.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

15.3. Контракт, заключенный по факсимильной связи или электронной почте имеет юридическую силу с последующим обменом подлинниками.

16. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ____ от « ____» ____ 20___ г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ - Посмотреть таблицу с данными

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНижегородская область, г.Семенов, р.п. Сухобезводное, ул.2-я Лесная д.1А

Контактные телефоны Грузополучателя: 8 (83162)34290

Контактные телефоны Государственного заказчика: 8 (83162)34290

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№_______от _______________ 2023 г.

«

Форма АКТа ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по государственному контракту от «____» ___________ 2023г. № ______

г. _______________ «____» ____________________ 2023г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и представители Грузополучателя комиссия в составе: (должности, Ф.И.О. представителей) , с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями государственного контракта от _____________20___ г. № ___, Поставщик передал (поставил), а Грузополучатель Государственного заказчика принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сопроводительные документы:, переданные вместе с товаром:

УПД от _____№______

товарная накладная от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика;

_________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

3. В соответствии с пунктами _____ Контракта экспертом (экспертной организацией)___________________________________________ _____________________________________________________________________________________________проведена экспертиза товара. По результатам экспертизы составлено заключение экспертизы № ___ от _______(прилагается к настоящему акту), согласно которому _

4. Товар принят в соответствии с:

- ст. ст. 465,467,469,474,478,481 Гражданского кодекса Российской Федерации,

- ГОСТ_________________________________________________________________

( ГОСТ в соответствии с которыми произведен товар)

5. Стороны взаимных претензий по качеству, количеству комплектности и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют. Поставленный товар соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю , 3-й экземпляр – Поставщику.

от Грузополучателя от Поставщика

____________________________ _______________________________

« » __________________2023 г. « »____________________2023г.

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к государственному контракту №_________от___________2023г

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Цена за единицу изм. (руб.)

1

Сварочная смесь (40л)

б

48

2

Углекислота (40л)

б

12

Итого

Начальная (максимальная) цена контракта составила:

_________рублей ________ копеек

Исполнитель: