Тендер - Поставка раствора для хранения роговиц №239723947

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx
• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова»

- Посмотреть таблицу с данными

извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме

на право заключения договора

на поставку раствора для хранения роговиц

(позиция №19 плана закупок)

Подготовила:

Главный специалист

отдела проведения закупок

_______________ Н.С. Маркова

Согласовано:

Начальник отдела проведения закупок

_____________ Н.С. Дрофа

Главный бухгалтер

_____________ И.А. Ким

г. Москва, 2023

Открытый запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок в электронной форме) проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова», утвержденного 15.04.2022 заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Положение о закупке), Регламентом работы электронной площадки (ЭТП ТОРГИ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьhttp://torgi223.ru).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 1

Приложения № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

описание предмета закупки

на право заключения договора

НА ПОСТАВКУ РАСТВОРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РОГОВИЦ

Участник закупки - __________________________ предоставляет:

1) Сведения о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара, о количестве, о размерах, о комплектации Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2) Сведения о качестве и безопасности Товара:

Качество Товара будет соответствовать техническим регламентам, государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям и иным документам, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

3) Сведения об упаковке и маркировке Товара:

Товар будет упакован в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка будет без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе заказчика.

Товар будет иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Требование к остаточному сроку годности (службы) товара: На момент поставки должен составлять не менее _____ месяцев.

Форма № 2

Приложения № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

сведения об участнике закупки

(для юридического лица / индивидуального предпринимателя)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Форма № 3

Приложения № 1

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Участник закупки - ________________________ подтверждает соответствие требованиям, установленным в подпунктах 2) – 6) пункта 2 раздела 22 и в подпунктах 1) – 2) пункта 3 раздела 2 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник закупки - ___________________________ подтверждает свое согласие исполнить условия договора, указанные в проекте договора (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку раствора для хранения роговиц

Объект закупки: Поставка раствора для хранения роговиц

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- предлагаемый к поставке товар по функциональным и качественным характеристикам, а также по количеству и наименованию должен строго соответствовать требованиям настоящего технического задания;

- поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в установленном порядке, что подтверждается официальными документами: сертификатом Госстандарта /декларацией о соответствии и регистрационным удостоверением – копии, надлежаще заверенные Поставщиком (при наличии таких требований законодательства РФ к данной категории товара);

- товар поставляется в индивидуальной (фабричной/заводской) упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах в соответствии с нормативными актами Российской Федерации;

- Поставщик указывает (декларирует) страну происхождения товара (рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)), предлагаемого к поставке;

- товар при отгрузке должен быть надлежащим образом упакован, каждая упаковка должна иметь маркировку;

- отгрузка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя товара, указанными в сопроводительной документации к товару;

- упаковка товара должна иметь специальную маркировку (наклейки, ярлыки) или иные отличительные признаки, позволяющие однозначно определить содержащийся в ней товар (наименование в соответствии с настоящим техническим заданием) если иное не указано в контракте;

- каждая упаковка/место изделия (товара) должна содержать инструкцию по применению на русском языке;

- поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика и включает в себя: доставку, разгрузку, вывоз мусора (упаковки);

- Поставщик должен обеспечить своими силами доставку и разгрузку поставляемого товара по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Россолимо, дом 11, корпус А (аптечный склад);

- остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки - не менее 80% от основного срока хранения, если иное не указано в технических требованиях настоящего технического задания. Предоставление гарантии Поставщика и Производителя осуществляется вместе с товаром;

- поставка производится с 10.00 до 15.00 часов (время московское) в рабочие дни;

- одновременно с поставкой товара, Поставщик представляет Заказчику все необходимые документы, в соответствии с действующим законодательством РФ для данной категории товара.

При отсутствии данных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки товара.

Продукция должна быть зарегистрирована для обращения на территории РФ, сертифицирована или декларирована, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

Предлагаемые к поставке товары должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т.п.) в условиях их серийного производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не контрафактным, не восстановленным и не должен содержать повторно используемых составляющих, компонентов и частей, иметь индивидуальную заводскую/фабричную упаковку.

Раствор для хранения роговиц, флакон – 200 штук

- Посмотреть таблицу с данными

- В случае если в техническом задании содержится указание на товарный знак, то считать, что это указание сопровождается словами «или эквивалент».

- В виду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки продукции, не соответствующей требованиям, установленным в техническом задании, Поставщик обязан заменить несоответствующую продукцию в трехдневный срок.

- Применяемые в Техническом задании термины и названия товаров (работ, услуг) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (работу, услугу) по конкретной марке, ТУ и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций.

* Стороны обеспечивают исполнение требования об обязательной приемки товаров (работ/ услуг) в Единой Информационной Системе в сфере закупок путем создания электронного документа о приемке товара (работы, услуги), подписав его по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (Письмо Казначейства России N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/27476, ФНС России N АС-4-15/26126@ от 18.12.2019) (такой акт приравнивается к бумажному документу с собственноручными подписями) - со дня вступления таких требований в силу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗК

г. Москва ____ _________ 2023 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова» (сокращенное наименование – ФГБНУ «НИИГБ им. М.М. Краснова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, __________________________________________________и

_________________________ (сокращенное наименование - _________________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и в дальнейшем именуемые вместе Стороны, а в отдельности именуемая каждая Сторона, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней» имени М.М. Краснова, утвержденного 15.04.2022 заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации, и по результатам запроса котировок в электронной форме на основании Протокола _____________________________ от ___ _______ 2023 года № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку раствора для хранения роговиц (далее - Товар), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), технические показатели – Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

2.1. Цена Договора составляет (_________) руб. ____ коп., включая НДС (если НДС не облагается, указать основание), и указана в Приложении № 1 к Договору.

Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для выполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость Товара, стоимость деталей, необходимых для сборки Товара, упаковка, маркировка, страхование, расходы на таможенное оформление, транспортные расходы по доставке Товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость сборки и установки Товара, гарантию.

Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС (при наличии).

2.1.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

2.1.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаях, указанных в пунктах 2.3. и 2.4. Договора.

2.1.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Заказчик оплачивает поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12), акта приема-передачи товара и после получения от Поставщика счета и счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД) (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС).

Оплата поставленного Товара осуществляется по безналичному расчету платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

При этом поставленный Товар до исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара не находится в залоге у Поставщика.

2.3. Цена Договора может быть изменена, если по согласованию Заказчика с Поставщиком увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.

2.4. Цена Договора может быть уменьшена по соглашению Сторон без изменения иных условий исполнения Договора.

2.5. В случае если в ходе исполнения Договора уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Поставщиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Договора включает в себя расходы на уплату НДС.

3. ТРЕБОВАНИЯ К качествУ, безопасности, УпаковкЕ и маркировке ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и иных документов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

3.2. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также информации на упаковке и этикетках Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

4. Порядок поставки и приема-передачи ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Россолимо, дом 11, корпус А, склад.

4.2. Срок поставки Товара: партиями, по заявкам Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи такой заявки, общий срок поставки со дня заключения договора по 30 июня 2023 г. По соглашению Сторон допускается досрочное исполнение обязательств по Договору

4.3. Дата и время поставки Товара согласовывается не позднее, чем за один день до планируемой даты поставки, с Ответственным лицом Заказчика - _____________________________, телефон: _____________, электронная почта: ______________.

4.3.1. Перед осуществлением поставки Поставщик обязан прислать на электронную почту Ответственного лица Заказчика проект товарной накладной. Неисполнение данного условия означает, что Поставщик берет на себя все риски, связанные с отказом Заказчика от приемки Товара и его возвратом по основанию, предусмотренному в пункте 4.13. Договора.

4.4. Поставщик должен обеспечить разгрузку поставляемого Товара путем предоставления соответствующего персонала в количестве необходимом и достаточном.

4.5. Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 1 к Договору и Приложении № 2 к Договору.

4.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными Приложении № 1 к Договору и Приложении № 2 к Договору.

При исполнении Договора допускается замена наименования страны происхождения Товара, за исключением случая, если Договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет Товарам российского происхождения, в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

В случае, если в закупке был предоставлен приоритет Товарам российского происхождения, в порядке, предусмотренном пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, замена страны происхождения Товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения Товаров будет являться Российская Федерация.

4.7. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в день поставки Ответственным лицом Заказчика или специально созданной приемочной комиссией Заказчика. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя для проведения приемки Товара, в том числе, если Товар доставляется транспортной компанией (третьим лицом).

Для подтверждения своих полномочий представитель Поставщика обязан передать Ответственному лицу Заказчика заверенную копию доверенности либо в случае, если полномочия представителя Поставщика определены учредительным документом, он должен предоставить его заверенную копию, и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и указанного в доверенности. Водительское удостоверение, согласно действующему законодательству Российской Федерации, таким документом не является. При непредоставлении указанных документов, а также в случае выявления расхождений в указанных в доверенности данных и данных предъявленного документа, отсутствия надлежащих полномочий или истечения срока действия доверенности, представитель Поставщика к приемке Товара не допускается. В таком случае Заказчик производит приемку Товара в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4.8. Договора, а Поставщик признает одностороннюю приемку Товара и лишается права в дальнейшем оспаривать результаты такой приемки.

4.8. Приемка Товара проводится Заказчиком в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной на предмет полноты исполнения Договора;

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих безопасность поставленного Товара, а также иных обязательных товаросопроводительных документов;

- проверка соответствия количества, ассортимента, комплектности Товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного Заказчику;

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки (в случае необходимости его соблюдения), качества Товара и иных требований к Товару, предусмотренных Договором.

4.9. Передача Товара сопровождается передачей следующих документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- товарной накладной на бумажном носителе в двух экземплярах (по форме ТОРГ 12), с указанием реквизитов (номера и даты) исполняемого Договора;

- акт приема-передачи товара на бумажном носителе в двух экземплярах;

- счета на бумажном носителе в одном экземпляре;

- счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС) на бумажном носителе в одном экземпляре;

- документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика (гарантийное письмо или иной документ) и производителя (изготовителя) (гарантийный талон либо иной документ производителя (изготовителя) Товара).

- руководством по эксплуатации (инструкцией пользователя) Товара и (или) технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, содержащие все характеристики Товара на русском языке;

- заверенной копии сертификата соответствии / декларации о соответствии в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Товар подлежит обязательному подтверждению соответствия;

- заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинское изделие согласно требованиям Технического задания (Приложение №2 к Договору), выданные уполномоченными на это государственными органами;

- документы, удостоверяющие качество и безопасность Товара.

4.10. При поставке Товара, соответствующего условиям Договора, Ответственное лицо Заказчика ставит в товарной накладной отметку о приемке Товара.

Датой поставки Товара является дата фактической приемки Товара Заказчиком, что подтверждается датой, указанной Заказчиком в товарной накладной.

4.11. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям Договора по количеству, ассортименту, комплектности, характеристикам, качеству, упаковке, маркировке и иным требованиям Договора, а также в случае поставки Товара без документов, подтверждающих качество и безопасность поставляемого Товара, и иных сопроводительных документов, Ответственное лицо Заказчика или специально созданная приемочная комиссия Заказчика при участии уполномоченного представителя Поставщика составляют двусторонний акт с указанием выявленных нарушений. В случае отказа представителя Поставщика подписать данный акт, об этом делается отметка в самом акте, что не делает акт недействительным. На товарной накладной Ответственным лицом Заказчика ставится отметка о поставке Товара с недостатками, об отказе в приемке Товара и о возврате его лицу, осуществившего поставку.

4.12. В случае необеспечения Поставщиком участия своего представителя в приемке Товара или отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности, Ответственное лицо Заказчика или специально созданная приемочная комиссия Заказчика составляют односторонний акт с указанием выявленных нарушений. Данный акт является документом, подтверждающим поставку Товара с нарушениями условий Договора, признается Поставщиком и не оспаривается им в дальнейшем.

Односторонний акт передается Поставщику через лицо, сопровождающее Товар, или направляется в сканированном виде по электронной почте, указанной в Договоре, что является надлежащим уведомлением Поставщика о выявленных нарушениях условий поставки.

4.13. Товарная накладная заполняется Поставщиком строго в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к Договору). Заказчик оставляет за собой право в случае, если товарная накладная не соответствует требованиям Договора, а также содержит ошибочные данные, отказаться от приемки Товара и вернуть Поставщику весь Товар. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается неисполненной. При этом все расходы, связанные с перевозкой (в том числе возвратом) и хранением Товара до момента предоставления товарной накладной, оформленной надлежащим образом, несет Поставщик.

4.14. Заказчик имеет право, по своему усмотрению, осуществить выборочную приемку Товара либо отказаться от приемки всего поставленного Товара по соответствующей товарной накладной и возвратить его Поставщику. При этом все расходы, связанные с перевозкой (в том числе возвратом) и хранением Товара до момента его вывоза, несет Поставщик.

4.15. По факту приемки (отказа от приемки) Товара Заказчик делает соответствующую отметку на товарной накладной.

4.16. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с даты подписания им товарной накладной.

4.17. Все расходы по транспортировке Товара со склада Поставщика до места назначения, а также расходы по погрузке и разгрузке Товара несет Поставщик.

4.18. В отношении скрытых недостатков Товара, которые не могут быть обнаружены Заказчиком при приемке Товара в обычных условиях, Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии в отношении ненадлежащего качества поставленного Товара в течение всего гарантийного срока Товара.

4.19. В приемочную комиссию Заказчик имеет право включать лиц, не являющихся его работниками.

4.20. Датой исполнения обязательств Поставщика по сборке и установке Товара считается дата подписания обеими Сторонами акта сборки и установки товара.

5. права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар, оказать Услуги по сборке и установке Товара, в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

5.1.2. Обеспечить соответствие результатов поставки Товара, соответствие результатов оказываемых Услуг по сборке и установке Товара, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям, санитарным нормам и правилам и т.п.), сертификации / декларации, в случае, если установлено действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и Договором.

5.1.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности соответствующего помещения или места эксплуатации Товара оказать Услугу по сборке и установке Товара, лично либо с привлечением третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

В отношении третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) Поставщик выполняет функции Заказчика. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Невыполнение третьими лицами (субподрядчиком, соисполнителем) обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий Договора.

Поставщик обязан обеспечить соблюдение третьими лицами (субподрядчиками, соисполнителями) всех требований и условий, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Осуществлять сборку и установку Товара в помещении или месте эксплуатации Товара, подготовленном в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (инструкции пользователя) и (или) технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

5.1.5. В случае возврата, полностью или частично, Товара, по основаниям, указанным в пункте 4.11. Договора, Поставщик обязан предоставить полное количество не принятого Заказчиком Товара, соответствующего требованиям Договора, не позднее следующего рабочего дня.

5.1.6. В случае выявления в процессе использования Товара его недостатков, которые не было возможности обнаружить при приемке и (или) сборке и установке Товара, за свой счет заменить некачественный Товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

5.1.7. Принять от Заказчика Товар, от приемки которого Заказчик обоснованно отказался (не прошедшего приемку), и вывезти его за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.8. Использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по сборке и установке Товара, в количестве необходимом и достаточном.

5.1.9. Обеспечить всех работников, привлекаемых к исполнению Договора необходимыми материальными ресурсами.

5.1.10. Обеспечивать за свой счет транспортировку, погрузку-разгрузку и совершать иные действия, необходимые для доставки на Объект Заказчика Товара, деталей и материальных ресурсов, необходимых для оказания Услуг по сборке и установке Товара.

5.1.11. Для оформления пропуска на территорию Заказчика, предоставить список работников, задействованных в ходе оказания Услуг по сборке и установке Товара, в дальнейшем, в случае замены работника или привлечения новых, также своевременно предоставлять вышеуказанную информацию.

5.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками, оказывающие Услуги по сборке и установке Товара, требований техники безопасности (в том числе пожарной безопасности, электробезопасности) и по охране труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на Объекте Заказчика внутриобъектный режим, пропускной режим, правила внутреннего распорядка.

Обеспечить наличие инструкций по технике безопасности и охране труда.

Поставщику запрещается самовольное пользование механизмами и оборудованием Заказчика, подключение к инженерным сетям и коммуникациям.

5.1.13. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Поставщиком обязательств по Договору по форме, в объеме и в сроки, указанные в соответствующем требовании.

5.1.14. Обеспечить представителю Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.1.15. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

5.1.16. Устранить за свой счет допущенные недостатки, выявленные при поставке Товара, при оказании Услуг по сборке и установке Товара, а также выявленные в процессе использования Товара. В случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.17. Обеспечить гарантии на Товар в соответствии с разделом 8 Договора.

5.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с разделом 2 Договора.

5.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения им обязательств по Договору.

5.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

5.2.4. Осуществлять иные права, предоставленные Поставщику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Оплатить поставленный Товар в сроки и в порядке, установленные Договором.

5.3.2. В срок и в порядке, установленном Договором, осуществить надлежащим образом приемку поставленного Товара, приемки оказанных Услуг по сборке и установке Товара.

5.3.3. Обеспечить в установленном порядке проход работников, задействованных в ходе оказания Услуг по сборке и установке Товара, на Объект на весь срок действия Договора.

5.3.4. Соблюдать правила эксплуатации Товара, указанные в руководстве по эксплуатации (инструкции пользователя) или в ином документе, подтверждающего гарантию.

5.3.5. Обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке и установке Товара, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (инструкции пользователя) и (или) технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара.

5.3.6. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

5.3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

5.4.4. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов или экспертные организации.

5.4.5. Осуществлять контроль за ходом исполнения Поставщиком обязательств по Договору, за качеством поставляемого Товара и качеством оказания Услуг по сборке и установке Товара, за соблюдением сроков поставки Товара и оказания Услуг по сборке и установке Товара, требованиям Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.4.6. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора.

5.4.7. Отказаться от приемки некачественного Товара и (или) ненадлежащим образом оказанных Услуг по сборке и установке Товара, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

5.4.8. Отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением требований, указанных в пункте 3.2. Договора. Товара при этом считается не поставленным Заказчику.

5.4.9. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных Договором, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

5.4.10. При возникновении оснований для взыскания неустойки (штрафа, пени) с Поставщика направить Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

5.4.11. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Договору, Договор заключается только после предоставления Поставщиком, с которым заключается Договор, банковской гарантии, выданной банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.

6.2. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Договора на сумму:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора, в одной из следующих форм:

- банковская гарантия, выданная банком;

- внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет.

6.2.1. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставлено в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным в разделе 15 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

6.2.2. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставлено в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, денежные средства возвращаются на счет Поставщика в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Поставщика соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору.

6.2.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Договора Заказчик удерживает из внесенных в качестве обеспечения денежных средств сумму штрафных санкций в соответствии с условиями Договора в случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке начисленных штрафных санкций в срок, согласно пункту 7.7. Договора.

6.3. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора, а также изменить способ обеспечения исполнения Договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова», утвержденного 15.04.2022 заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

образования Российской Федерации.

6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

6.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Поставщика, предусмотренные Договором, в том числе по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в сумме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3.3. настоящего Договора): 10% цены Договора.

Размер штрафа составляет _____________ (_______________) руб. _____ коп.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

Размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе, но, не ограничиваясь, предусмотренных пунктами 4.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6. Договора, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Поставщик в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустоек (штрафа, пени) обязан уплатить Заказчику неустойку.

7.8. Поставщик принимает на себя полную имущественную ответственность, в том числе связанную с причинением вреда третьим лицам вследствие поставки некачественного, загрязненного или зараженного Товара, а также имуществу Заказчика или третьих лиц вследствие нарушения работниками Поставщика или привлеченных им третьих лиц на территории Заказчика правил дорожного движения, правил (требования) техники безопасности (в том числе пожарной безопасности).

7.9. В случае причинения вреда имуществу Заказчика вследствие причин, указанных в пункте 7.8. Договора, а также иных виновных действий Поставщика, и неисполнения Поставщиком в добровольном порядке обязанности по возмещению вреда в полном объеме либо устранению его за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, Заказчик имеет право требовать уплаты штрафных санкций в размере 1 (Одного) процента от суммы нанесенного ущерба за каждый день просрочки.

7.10. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.11. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Стороны несут ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в предоставленных друг другу документах.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар разрешен к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке.

8.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в соответствии с Договором, является новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не использовавшимся ранее в качестве тестового.

Составляющие (комплектующие) части Товара являются новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

8.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Договора.

8.4. Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не находится под арестом и не является предметом иных законных посягательств третьих лиц.

8.5. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и иных документов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

8.5.1. Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара.

8.6. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами либо аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

8.7. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неполадок и неисправностей Товара.

Действия Поставщика и производителя (изготовителя) по устранению неполадок и неисправностей Товара, возникшие в период гарантийного срока, осуществляются путем ремонта, восстановления, замены Товара.

8.8. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки составляет ______________.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке.

9.2. Расторжение Договора производится в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения.

9.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

9.6.2. В случае осуществления Поставщиком поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный Договором.

9.6.3. В случае просрочки поставки Товара более чем на 5 (пять) календарных дней.

9.6.4. В случае неоднократного (2-х и более раз) нарушения сроков поставки Товара.

9.6.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.6.6. В случае, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах, с подтверждением из уполномоченных органов. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

11. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.

11.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

11.3. Приемка результатов исполнения Договора осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Ответственным лицом Заказчика (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком). В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

11.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих Товаров условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих Товаров и устранено Поставщиком.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, Стороны регулируют, во-первых, направлением письменной претензии и получением ответа; во-вторых, путем переговоров; в-третьих, если предыдущее не привело к разрешению споров и разногласий, – в Арбитражном суде города Москвы, а в случае, если Поставщик является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, – в Хамовническом районном суде г. Москвы.

12.2. Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.

12.3. Вне зависимости от существования спора, каждая Сторона должна прилагать усилия к продолжению выполнения своих обязательств по Договору.

13. Прочие положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его заключения и действует по 31.12.2023года. Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Товаров, поставленных в течение срока действия Договора).

13.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

13.3. Любые изменения, дополнения и уточнения условий Договора (в том числе приложений Договора) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

13.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

13.5. Любые уведомления, требования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме.

13.6. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором, любая корреспонденция, связанная с Договором, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

13.7. Сообщения считаются полученными Стороной-получателем:

- при передаче сообщений под подпись уполномоченному представителю Стороны-получателя – в день вручения корреспонденции уполномоченному представителю Стороны-получателя, проставленной на копии полученной корреспонденции.

- при обмене электронными сообщениями – в день отправки данного сообщения, а в случае, если днем отправки является нерабочий день, сообщения считаются полученными в первый, следующий за ним рабочий день. В случае направления электронного сообщения Сторона-отправитель в течение 3 (трех) рабочих дней должна направить оригинал сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. До обмена оригиналами, сообщения, направленные по электронной почте, имеют силу оригиналов.

- при направлении сообщения по почте – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты (отчетом об отслеживании корреспонденции).

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

13.8. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения местонахождения, иных договорных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Договора должны производится платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

13.9. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.10. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 - Акт приема-передачи Товара.

Приложение № 4 - Акт сверки расчетов.

13.11. Договор заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Поставщика, Заказчика.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________

от ____ _______ 2022 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму ___________ (_________________) руб. ____ коп., в том числе НДС __% - _________ (_______________________) руб. __ коп.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № __________

от ____ _______ 2022 года

Техническое задание на поставку раствора для хранения роговиц

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору
от___________ №________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ДОГОВОРУ ОТ «___» ____________ 20__г. № _______

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (Получатель) (полное наименование)________ в лице _____________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик (Получатель) принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

Наименование Товара (марка, модель, год выпуска
и другое): ____

Единица измерения: ________

Количество в единицах измерения: ___________

Стоимость: _________________ (сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____ % – _________________ сумма прописью) руб. ____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору) и Техническому заданию (приложение № 2 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на Товар на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____;

2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» ______________ 20__ г. № ____;

3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) на Товар на русском языке;

4. Гарантия производителя от «____» ______________ 20__ г. № ____;

5. Гарантия Поставщика от «____» ______________ 20__ г. № ____;

6. Копия документа о соответствии от «____» ___________ 20__ г. № ___.

Заказчик (Получатель) несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику (Получателю).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору
от _______________ №_______________

Образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

_______________________________________________________________________

и __________________________________________________________________

(Договор от __________ № ___________)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел _______________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на ______________ ______________

(дата) (сумма)

В пользу ___________________

Заказчик Поставщик

__________________ ___________________ __________________ ____________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

_______________ __________________ __________________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме