Тендер - Средства дезинфекционные (Бактол 1л) №239712166

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техзадание.docx

x

Техническое задание

на поставку дезинфекционных средств

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

- Посмотреть таблицу с данными

ВНИМАНИЕ!!!

Товары указанные в «Техническом задании» не могут быть заменены на другие аналоги (аналогичные товары).

расчет_НМЦК_дез.средства - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

на поставку дезинфекционных средств

д.Кветунь «___» _______ 2023 г.

ГБСУСОН «ТРУБЧЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Нестеровой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем "Поставщик", _____________________ действующей на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании гл.VIII раздел 49 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, заключили настоящий о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфекционные средства (далее Товар)) в номенклатуре (ассортименте) и количестве согласно приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

Поставка товара осуществляется в целях организации комфортного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в учреждении.

При заключении или в ходе исполнения договора при изменении потребности в продукции или сроков исполнения договора Заказчик вправе изменить их. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

2. Цена и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет _________ (______________________) руб. ______ коп., в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп. (в случае если поставщик освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп.» заменяются на слова «НДС не облагается»).

Утвержденная цена договора изменению не подлежит, является окончательной и включает в себя все расходы, связанные с изготовлением и доставкой товара к месту назначения, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

При заключении или в ходе исполнения договора при изменении потребности в продукции или сроков исполнения договора заказчик вправе изменить их.

2.2 Цена договора, количество поставляемой продукции и сроки исполнения договора могут изменяться в ходе его исполнения лишь по соглашению сторон.

2.3 Оплата по договору осуществляется за счёт внебюджетных средств.

Расчеты за товар производятся путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по указанным им банковским реквизитам в течение 7 (семи) рабочих дней после получения Заказчиком Товара по договору. Оплата поставляемого товара производится на основании выставленных и надлежащим образом оформленных счет-фактуры, счета и накладных.

Порядок поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика по адресу: Брянская область , Трубчевский район, д. Кветунь, пер. Надгорный 1.

3.2. Поставка товара осуществляется в первой половине дня, по предварительной заявке поданной Заказчиком в адрес Поставщика. Заявка подается по телефону или факсом, с указанием количества, даты и время поставки.

3.3 При приемке товара Заказчик:

• проверяет соответствие товара условиям настоящего договора;
  - проверяет фактическое количество товара с количеством, указанным в сопроводительных документах (счёт-фактуре, накладной);
• проверяет качество поставленного товара;
• при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы.

Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Не допускается к приему товар с признаками недоброкачественности, а также товар без сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорт и др.)

Результаты приемки товара по количеству и качеству оформляются путем подписания сторонами накладной, а в необходимых случаях - актом о нарушении условий договора.

3.8 При нарушении условий поставки, условий настоящего договора, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий договора. Акты о нарушении условий договора, несоответствия поставляемой продукции маркировке, спецификации и заявки обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.

Выполнение Поставщиком поставки товара по настоящему договору будет считаться исполненным только по получении покупателем всего товара и документов, предусмотренных настоящим договором. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара и подписания накладной. По окончании исполнения договора поставщик предоставляет заказчику сводную накладную на весь объем поставленной продукции с указанием количество, цены и суммы.

3.09 Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

3.10 Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента подписания Договора до 20.03.2023 года включительно (по заявке заказчика).

4. Тара и упаковка

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов для данного вида товаров и обеспечивать его сохранность при перевозке и хранении.

Если товар передается в ненадлежащей упаковке (таре), Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить ненадлежащую упаковку (тару) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. При этом составляется акт о нарушении условий договора и делается отметка в сопроводительных документах со ссылкой на составленный акт.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы. Маркировка должна быть четкой, содержать необходимую информацию о товаре в соответствии со стандартами, СанПиНами, ГОСТами и иными нормативными актами. Средства для маркировки не должны влиять на показатели качества товара и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в установленном порядке для договора.

Несоответствие маркировки товара сопроводительным документам, нормативным актам и спецификации товара, является основанием для отказа Заказчиком в приеме поставленной продукции. При этом составляется акт о нарушении условий договора и делается отметка в сопроводительных документах со ссылкой на составленный акт.

Срок годности указывается на каждой единице упаковки (тары) товара.

Качество и комплектность товара

Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему договору товар изготовлен и произведен в соответствии с действующим законодательством. Качество и безопасность товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, ТР ТС 024/2011 и сопровождаться декларацией о соответствии с прилагаемыми к ней протоколами испытаний, на основании которого она принята. При поставке обязательно наличие сертификатов соответствия, деклараций соответствия и иных документов, установленных законодательством, подтверждающих качество и безопасность поставляемого товара.

При наличии разногласий между сторонами по качеству передаваемого товара, любая сторона вправе требовать проведения экспертизы качества.

Поставщик несёт ответственность за недостачу, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного Товара. При выявлении вышеуказанных недостатков вызов представителя Поставщика обязателен. При предъявлении Заказчиком претензии Поставщик обязан рассмотреть предъявленные материалы и произвести замену Товара на качественные (восполнить недостачу) в течении 1 суток с момента поступления заявления. Выезд и замена Товара производится за счёт собственных средств Поставщика.

Товар должен поставляться в пределах сроков годности, указанных производителем на упаковке, с учетом сроков хранения на складе.

Права и обязанность сторон

Заказчик вправе:

• требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего договора;
• требовать при недопоставке передачи недостающего товара;
• отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена;
• отказаться от принятия товара при отсутствии документов, удостоверяющих качество товара, или обнаружении несоответствия качества товара требованиям договора.
• привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчётных документов (счетов, счетов-фактур, накладных и т.п.) и материалов, до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора;
• предложить Поставщику изменить предусмотренное договором количество товара в соответствии с пунктом 1.3 настоящего договора;
• отказаться от заключения договора с Поставщиком в случае установления факта:

проведения ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления Поставщиком заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Договором;

нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в случае изменения финансово-экономической ситуации у Заказчика.

Заказчик обязан:
- производить оплату поставляемого товара на основании выставленных и надлежащим образом оформленные счет-фактурой, счета и накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сроки, установленные настоящим договором;
- обеспечивать осуществление приемки товара по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;
- осуществлять контроль по количеству и качеству поставляемого товара;
- обеспечивать своевременное направление заявок на поставку товара Поставщику;
- не принимать и возвращать Поставщику товар с признаками недоброкачественности, без сопроводительных документов, просроченный; со сроком годности меньшим, чем предусмотрено п.5.5 настоящего договора; товар, не соответствующий сопроводительной документации на этот товар (сертификатам соответствия, декларациям о соответствии, паспортам, товарным накладным и т.п.); не соответствующий спецификации или заявке; в случае предоставления Поставщиком противоречивых документов на один и тот же товар.
Во всех этих случаях Заказчик обязан составить акт, который обязаны подписать обе стороны в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Поставщик вправе:

• требовать уплаты цены, установленной п.2.1. настоящего договора за поставленный надлежащего качества, и соответствующий спецификации товар.
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Поставщик обязан:

• передать товар свободным от любых прав третьих лиц;
• передать товар, пригодный для использования в целях, предусмотренных договором и соответствующий условиям о качестве, комплектности, ассортименте.
• не нарушать условия настоящего договора, осуществлять поставку партиями, в сроки указанные в заявке Заказчика. Изменение времени поставки, указанного в заявке Заказчика не допускается.

Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
7.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
7.3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик направляет Заказчику требование об уплате неустоек (пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Поставщика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
7.4 В случае поставки некачественного товара, товара не соответствующего требованиям к упаковке (таре), или маркировке, либо не соответствующего спецификации, либо, если фактически поставленный товар не соответствует сопроводительной документации на этот товар (сертификатам, товарным накладным, паспортам и т.п.), недопоставку товара, поставки товара, оставшийся срок годности которого менее определенного договором, неисполнение иных обязательств по договору Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены договора.
7.5 В случае нарушения сроков поставки товаров, сроков замены товара, сроков предоставления предусмотренных договором документов на товар, просрочки исполнения иных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 2 действующих на дату уплаты пени ставок рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
7.6 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
7.7 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8 Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств по договору.

Разрешение споров

Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров.

Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 2 (два) рабочих дня с даты получения претензии.

В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению Арбитражным судом Брянской области.

9. Основания освобождения от ответственности

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы с подтверждением факта их действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего договора, будут длиться более месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования о возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

.

10. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями запроса ценовых котировок и настоящего договора.

Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

11. Изменение, расторжение договора

11.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие Закону Российской Федерации от 18.07.2011г. №223-ФЗ, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.2 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней, с даты принятия решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней, с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9 Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

11.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.12. Сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется, в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.13. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым, с даты подписания соглашения о расторжении.

12. Заключительное положение

При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3 Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в вышеуказанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. По соглашению Сторон Договор может быть подписан в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Поставщику, один экземпляр – Заказчику.

13. Юридические адреса сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору №

от ______________

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК:

ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»

Директор______________________________________________Е.Н.Нестерова

М.П.

ПОСТАВЩИК:

___________________________________________________

М.П.