Тендер - Моющие средства №239707491

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Договор проект моющие docx.docx

Проект контракта

ИКЗ

р.п.Карсун «___» _________20__г.

Государственное учреждение здравоохранения «____________________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача______, действующего на основании __________, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке _______ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам закупочной сессии, объявленной на Официальном сайте ЕАТ извещением от "__" ______ ____ г. N ______, на основании __________ от "__" _____ ____ г. N ______, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет и общие условия договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить Моющие и чистящие средства далее Товар). Наименование, ассортимент, количество и стоимость товара указана в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение 1).

1.2. Место поставки: Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул.Саратовская,77.

II. Количество, качество, ассортимент

2.1. Наименование Товара, указанного в спецификации, изменению в течение срока действия договора не подлежат.

2.2. Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, нормам и правилам техники безопасности и пожарной безопасности.

Поставляемый товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности качества и безопасности при его транспортировке и хранении.

2.3. Товар, забракованный по качеству, подлежит возврату Поставщику с последующей заменой, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

2.4. Срок предоставления гарантий качества товара –согласно гарантии производителя.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим в использовании, а также является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом иска третьих лиц.

.

III. Порядок и сроки поставки

3.1 Доставка Товара, разгрузка на склад Заказчика производится за счет Поставщика.

3.2. Поставщик должен поставить вместе с Товаром следующие документы: товарную накладную (2 экземпляра); счет (2 экземпляра); cчет-фактуру поставщика с описанием товара, с указанием цены единицы продукции, общей суммы; сертификат соответствия и/или декларацию о соответствии.

3.3. Претензионные материалы, связанные с ненадлежащим выполнением Поставщиком обязательств по договору, предъявляются ему Заказчиком.

3.4. Срок и периодичность поставки: c даты заключения договора по 31.12.2023 г., в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления Заказчиком заявки в адрес Поставщика.

IV.Передача и прием товара

4.1.Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов в соответствии с условиями договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

в) проверка наличия необходимых регистрационных удостоверений, сертификатов.

4.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком при соответствии количества поставляемого товара по объему и качеству товара, указанного в накладной.

4.3. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты, указанной на накладной.

4.4. Поставщик должен известить Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 3 дня по телефону/факсу с указанием даты и времени отгрузки, номера договора, наименования товара, поставляемого количества, номера транспортного средства.

4.5. Заказчик должен подтвердить Поставщику готовность принять товар. Без наличия этого подтверждения отгрузка товара не производится.

4.6. Заказчик производит приемку товара по количеству и качеству согласно действующему законодательству РФ.

4.7. Стороны руководствуются инструкциями №П-6, утвержденной Постановлением при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года, с внесенными в установленном порядке изменениями, №П-7, утвержденной Постановлением при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года, с внесенными в установленном порядке изменениями, если иное не предусмотрено настоящим договором.

4.8. В случае несоответствия товара требованиям, производится возврат на основании протокола несоответствия и возвратной накладной, в течение 7 календарных дней с момента получения товара.

4.9. Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

V. Цена и порядок расчетов

5.1. Общая сумма по договору составляет –_____( ___________________________) рублей ____ копеек. , в том числе НДС .

Цена договора включает в себя стоимость товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством российской федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы российской федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы российской федерации заказчиком.

5.2. Источник финансирования:

5.3. Срок и порядок оплаты товара: безналичный расчет за фактически поставленный товар, подтверждённому необходимыми отчётными документами, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке товара.

5.4. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит.

VI. Ответственность сторон

6.1. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с законодательством российской федерации и условиями контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки центрального банка российской федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

А) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. Рублей (включительно);

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки центрального банка российской федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

А) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. Рублей;

6.3.3. В случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных федеральным законом № 44-фз от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

А) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. Рублей;

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

А) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. Рублей;

6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли и находящихся вне контроля Сторон. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на период действия форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана немедленно известить об этом другую сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. Несвоевременное извещение или отсутствие извещения о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

VII1. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора и в связи с ним, были урегулированы путем переговоров и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор передается заинтересованной стороной в арбитражный суд Ульяновской области.

IХ. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

9.2. Ко всем отношениям, не урегулированным настоящим Договором, применяется действующее Законодательство Российской Федерации.

Х. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

К договору № ___

от «___» ___ 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК_Сода--кальцинированная.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиОписание объекта закупки.docx

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Моющие и чистящие средства.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования в отношении упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток: Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его, порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к качеству товара:

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, товары должны сопровождаться при поставке необходимыми действующими сертификатами соответствия или копиями сертификата или декларациями о соответствии, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Гарантии качества и безопасности товара:

– Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

– Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Ио Главного врача ______________________ В.В.Домнина