Тендер - Моющие средства №239706468

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект_контракта_ТЗмыло_ЭМ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 Просмотр сведений о закупке «Моющие средства» Общие сведения о закупке Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0542

Объект закупки: Моющие средства

Описание объекта закупки: Моющие средства

Полная стоимость закупки (руб.): 6 010.55

Дата размещения закупки: 20.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:09

Срок завершения подачи оферт: 21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:09

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская д.4 ,лит.А

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244 (Доходы от иной, приносящей доход деятельности средства ТерФОМС

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: товарная накладная, счет-фактура, счет, акт

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №44" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, 11/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, 11/ЛИТЕР А, д. 11, лит. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4099

Факс

Электронная почта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Шубаева

Имя Ольга

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

’‡

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург « ____ » _________2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация № 44» Пушкинского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Миннуллина Р. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Поставщик обязуется поставить моющие средства (далее – товар), для СПб ГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского района в соответствии с техническим заданием (Приложение №2 к контракту, являющееся неотъемлемой его частью), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Поставщиком товар.

1.2. Объем (количество), ассортимент и цены поставляемого товара определяются в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Качество Товара, поставляемого по настоящему контракту, должно подтверждаться: сертификатами соответствия или иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Осуществить приемку товара на соответствие количества, комплектности и качества требованиям, установленным в настоящем контракте.

2.1.2.Оплатить надлежащим образом поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

2.1.3. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям контракта, до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо их замены. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара при обнаружении некомплектности или дефектов Товара сторонами оформляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения для предъявления Поставщику.

2.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

2.2. Обязанности Поставщика:

2.2.1. Поставить товар надлежащего качества в комплекте с документацией: счет, счет-фактура*, акт передачи, накладная с указанием отпускных цен Поставщика, сертификаты соответствия, или заверенные должным образом их копии.

2.2.2.Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом; доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются Поставщиком и за его счет.

2.3.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика, в установленный им срок, все выявленные недостатки поставленного Товара, если в процессе исполнения контракта Поставщик допустил отступление от условий контракта и Товар был поставлен ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности.

2.3.4. Гарантировать качество поставляемого товара в течение всего срока годности. Гарантийный срок должен соответствовать сроку, указанному в документации на товар и составлять не менее 12 месяцев с момента подписания контракта.

* не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения.

3.ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ (___ __________) рублей, в том числе НДС [1] * _______ руб. в соответствии с расчетом (Приложение № 1) к настоящему контракту.

3.2. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Цена настоящего контракта включает стоимость Товара; транспортные расходы, расходы на хранение, доставку, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов и другие, предусмотренные законодательством платежи.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета, счета-фактуры*, подписанной Сторонами накладной.

4.2. Авансирование не предусмотрено.

5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Доставка, разгрузка, поднятие товара на этаж до кабинета, входят в цену контракта и осуществляется по адресам: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул, д. 4, лит.А, непосредственно в помещения, указанные Заказчиком.

5.2. Срок поставки: с момента подписания Контракта в течение 10 рабочих дней.

5.3. Доставка товара осуществляется в течение 2 (двух) дней с даты подачи заявки Заказчиком (по телефону или эл.почте), в рабочее время Заказчика: с 9 ч.00 мин, до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по рабочим дням. Поставщик не менее, чем за 1 (один) день до осуществления поставки товара уведомляет Заказчика о времени и дате поставки Товара в место доставки.

5.4.Доставленный товар сдается Заказчику по акту передачи, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Упаковка товара должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

7. ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1. Доставка и погрузо-разгрузочные работы товара производятся силами и средствами Поставщика.

7.2. Товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактуру [2] *, накладную, акт передачи, сертификат соответствия или иные документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания сторонами накладной.

7.4. В течение 3 рабочих дней с момента передачи товара по акту передачи Заказчик осуществляет приемку поставленного товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформляет результаты такой приемки подписанием накладной.

7.5 Товар считается поставленным с момента подписания Заказчиком накладной.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами, действует до 31.12.2023г., а в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-х дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

10.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 руб., согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 .

10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек, рассчитанных в порядке установленных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

10.5. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта )

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 руб., согласно Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042 .

10.11.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщику в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.7.2., а также акта в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику) по Контракту.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьей 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего контракта:

11.2.1. неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

11.2.2.поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

11.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

11.6. Во всем остальном, не урегулированном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.7.При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

11.7.1.платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффелированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

11.7.2.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффелированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

11.7.3.Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1. Расчет.

12.2. Приложение №2. Техническое задание.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту №____________от_

РАСЧЕТ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Канистра пластиковая

Поставщик: Заказчик:

* не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения. ↑

↑