Тендер - Огнезащитная обработка №239705172

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Контракт_-_копия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №_____

- Посмотреть таблицу с данными

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан (УФНС России по Республике Дагестан), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Шамхалова Г.Д., действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 24.01.2023, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________., действующей на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт, настоящий Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов и своими cилами огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли в Межрайонной инспекции ФНС России №6 по РД, Межрайонной инспекции ФНС России №9 по РД, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Работы производятся в соответствии с техническим заданием, «Заказчика» (Приложение №1,

1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

1.5. Все приложения к настоящему договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемым приложением к Договору.

2. Цена услуг (работ) и порядок оплаты

2.1. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.2. «Заказчик» производит оплату стоимости работ по факту выполнения всего объема работ, после подписания актов приемки этого объема работ по форме КС-2, КС-3

2.3.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в срок, не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

2.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», из внебюджетных средств.

2.5. Общая стоимость оказываемых по настоящему Контракту составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Все работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций мансард и элементов кровли Заказчика осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

3.2. Срок выполнения работ по огнезащитному покрытию деревянных конструкций мансард и элементов кровли – в течение 5 календарных дней.

3.3. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли выполняется в целях их содержания в исправном состоянии, в соответствии с нормами, правилами, процедурами ремонта, установленными заводами – изготовителями с учетом условий эксплуатации.

3.4. Качество работ должно определяться на основании инструкций и регламентов по огнезащитному покрытию деревянных конструкций и элементов кровли, а также технической документации на товар, используемый при выполнении работ. После выполнения работ деревянных конструкций и элементов кровли Заказчика должны быть в технически исправном состоянии и соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям безопасности для участия в дорожном движении.

3.7. После завершения выполненных работ Исполнитель передает представителю Заказчика, и представляет Заказчику акт выполненных работ в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при необходимости).

3.8. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Исполнителя подписанного акта выполненных работ обязан рассмотреть его, при отсутствии каких-либо замечаний подписать, направить один экземпляр в адрес Исполнителя.

3.9. В случае разногласий между Сторонами в связи с ненадлежащим исполнением выполненных работ Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Исполнитель предоставляет срок гарантии качества работ 3 года.

4.2. Гарантийный срок на товар, использованный при проведении работ должен быть не менее срока, установленного изготовителем товара или определенного нормативной документацией. В случае отсутствия информации изготовителя товара гарантийный срок на товар должен соответствовать срокам гарантии на работы.

4.3. Гарантия не предоставляется в случае нарушения правил эксплуатации деревянных конструкций и элементов кровли Заказчиком, в случаях выявления повреждений, вызванных внешними факторами или неквалифицированным вмешательством.

4.4. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного выполнения работ по огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли

5.1.2. Отказаться от оплаты работ, выполненных без его согласия;

5.1.3. В любое время проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.4. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта своей приемочной комиссией;

Контроль за надлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, возлагается на отдел обеспечения.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии разделами 2 и 3 настоящего Контракта;

5.3.2. Самостоятельно определять порядок и способы выполнения работ;

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Выполнять работы согласно условиям настоящего Контракта.

5.4.2. Устанавливать качество работ на основании инструкций и регламентов по огнезащитному покрытию деревянных конструкций мансард и элементов кровли, а также технической документации на товар, используемый при выполнении работ.

5.4.3. При выполнении работ использовать новые, качественные товары, соответствующие требованиям предприятий-изготовителей Заказчика и обеспечивающие необходимую надежность.

6. Имущественная ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. За ненадлежащее исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в в размере 10 процентов цены контракта и составляет -__________________________ рублей.

6.3. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение принятых обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учетом положений п. 7.1 настоящего Контракта.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия и порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31.03.2023г. включительно, а в части расчетов до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

9.2. Вся переписка между Сторонами ведется согласно адресам, указанным в настоящем Контракте.

9.3.В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Дополнительные условия

10.1. Исполнитель и Заказчик вправе вносить любые предложения, касающиеся повышения качества услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Контракту.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

10.3. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Контракта, она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Заказчику.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

- Приложение № 1 –Протокол согласования контрактной цены;

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Согласовано: Утверждаю:

______________________ Зам.руководителя УФНС

директор России по Республике Дагестан

______________(__________________ ) _____________ ( Г.Д. Шамхалов)

Приложение №1 контракта № ___

от «_____»____________20___г.

Техническое задание на огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» в Межрайонная инспекция ФНС России №6 по РД, Межрайонная инспекция ФНС России №9 по РД (ТОРМ Лакский район, сел. Кумух).

Провести в соответствии с ППБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв РФ п.36, СНиП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.7.13 и раздел 5, нормативно-технической документацией НПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Огнезащитные составы и вещества из древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний». В соответствии с указанными видами работ необходимы соответствующие материалы, которые приобретаются самим подрядчиком и, соответственно, затраты на их приобретение включаются в сметный расчет.

Необходимо предоставить сертификат пожарной безопасности на огнезащитный состав.

Способ нанесения огнезащитного состава - механизированный.

Требования к объему гарантий качества – соответствие обработанных деревянных конструкций второй группе огнезащитной эффективности в течение не менее 5 лет.

Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям настоящего договора.

Требования к огнезащитным составам:

Пропитка должна поставляться на объект готовой к применению.

Пропитка должна сохранять свои свойства не менее 5 лет.

Пропитка должна придавать древесине цвет, отличающийся от ее натурального цвета.

Огнезащитные материалы должны сопровождаться технической документацией по их применению.

Технические характеристики применяемые к огнезащитному составу:

- огне-биозащитный состав представляет собой водный раствор нетоксичных неорганических солей, предназначен для защиты конструкций из древесины и материалов на ее основе от возгорания и распространения пламени эксплуатируемых внутри зданий и сооружений;

- деревянные конструкции обработанные составом могут эксплуатироваться в условиях низких температур;

- Огнезащитный состав представляет сбой бесцветную жидкость с плотностью 1,1 г/см ³.

Объем выполняемых работ:

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки выполнения договора в соответствии с графиком работ.

Место выполнения работ: МРИ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 г.Избербаш ул.Пушкина 68, МРИ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, ТОРМ Лакский район, сел. Кумух.

Срок и условия оплаты: После того как Исполнитель представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата) и составленной на основании утвержденной сметы, оплата производиться в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов по форме КС-2 и КС-3 (составленным в соответствии с утвержденной сметной документацией) на основании счета и счета-фактуры.

Заказчик в течение 2 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Цена настоящего договора: Цена договора определяется на основании ценовых предложений участников размещения заказа.

Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

.

Обоснование начальной максимальной цены договора: проектно-сметная документация.