Тендер - Поставка моющих средств. №239681689

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 10

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

Приложение_№_4_Ценовая_заявка

Приложение № 4 к Извещению

ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА

Внимание! Ценовая заявка формируется и отправляется в формате текстового редактора

_______________________________

(наименование Участника)

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Котировочная_заявка

Приложение № 2 к Извещению

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА № _______ от «___» ___________ 202 г.

Заказчик: КГБУ «Центр питания»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Устиновича 3А.

Заявитель: ______________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации для юридических лиц)

Расположенный по адресу: _________________________________________
(место нахождения юридического лица/ место жительства для физического лица)

Телефон/факс:___________________________________________________________

Контактное лицо: _____________________________________________

ИНН:______________________________КПП:________________________________

Банковские реквизиты: __________________________________________________

л/сч.____________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировок в электронной форме №______, мы,___________________, в лице ________________________________________ действующего (-ей) на основании __________________________________________предлагаем осуществить поставку _________________________________ для нужд КГБУ «Центр питания» в рамках действующего законодательства:

- Посмотреть таблицу с данными

В цену Гражданско-правового договора (далее – договор) включены все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе таможенные, страховые (если таковые имеются) расходы, налоги, сборы, расходы по доставке и другие обязательные платежи.

Мы согласны исполнить договор (Приложение №5 к Извещению) на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме, до подготовки и подписания договора настоящая котировочная заявка будет выполнять роль обязательного договора, между нами.

Мы признаем, что соответствуем требованиям, установленным в извещении, а именно:

- соответствуем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- не находимся в стадии проведения, ликвидации юридического лица и в отношении нас отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки –юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не находимся в стадии приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствует у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- информация о _______________________________________________ отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берём обязательства подписать договор с КГБУ «Центр питания» в соответствии с утверждёнными требованиями, в срок, установленный Документацией о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, а нашему предложению присвоен второй номер, мы берём на себя обязательство подписать договор с КГБУ «Центр питания» с утверждёнными требованиями, не позднее 10 дней со дня получения от Заказчика проекта договора.

Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации.

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомлены с проектом договора (Приложение № 5) и принимаем его в полном объёме.

Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений _____________________________________________________________________________ (указывается полное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

Мы признаем, что направление заказчиком Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предоставление участником закупки котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

Участник размещения заказа /уполномоченный представитель:

Участник закупки:

__________________ ­­­­­­­­­­­­________________ _______________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи: Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Приложение_№_3_Анкета_участника

Приложение № 3 к Извещению

Анкета участника

Внимание! Анкета формируется и отправляется в формате текстового редактора.

- Посмотреть таблицу с данными

*Информация указывается в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, в случае отсутствия сведений, указывается слово «нет».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

Банковские реквизиты участника для включения в Гражданско-правовой договор:

Р/с –

К/с –

БИК –

Наименование банка –

КПП –

ОКПО –

ОГРН -

Приложение_№_6_Инструкция_по_заполнению_заявки

Приложение № 6

к извещению о проведение запроса

котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению заявки на участие

Сведения, которые включаются в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

Значения технических параметров, указанных в описании объекта закупки, требуют конкретизации, если сопровождаются словами «не более», «не менее», «от», «до», «или», «либо», указаны в диапазоне и т.д. За исключением: если значение параметра сопровождается формулировкой «значение параметра не требует конкретизации». Формулировка «значение параметра не требует конкретизации» позволяет участнику закупки указать как конкретное значение параметра, так и указать не конкретное значение, при этом указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в описании объекта закупки максимальных значений.

Если в описании объекта закупки значения технических параметров, для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «не менее», «не меньше», «от», «не хуже», «не ниже», «не уже», знак «≥», «не меньше», «не ранее») участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, равные или превышающие значения, установленные настоящей документацией о закупке. (Например: в описании объекта закупки установлено требование «длина не менее 100мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение превышающее установленное документацией).

Если в описании объекта закупки значения технических параметров, для которых установлены максимальные значения (сопровождаются словами «не более», «не больше», «до», «не выше», «не превышает», знак «≤», «не лучше», «не больше», «не позже») участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, равные или меньшие значений, установленных настоящей документацией. (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина не более 100мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение меньше установленного документацией о закупке).

Если в описании объекта закупки значения технических параметров, для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «более», «выше», знак «>», «лучше», «больше», «позже») участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, превышающие значения, установленные настоящей документацией, т.е установленное значение в описании объекта закупки не включительно. (Например: в описании объекта закупки установлено требование «длина более 100мм» участнику закупки необходимо указать «значение 101мм» или любое значение, превышающее установленного документацией).

Если в описании объекта закупки значения технических параметров, для которых установлены максимальные значения (сопровождаются словами «менее», «хуже», «ниже», знак «

Если в описании объекта закупки минимальные и максимальные значение технического параметра сопровождается одновременным указанием комбинации знаков «>», «≥»,«≤», « 100мм и ≤ 200мм» участнику необходимо указать значение 200мм или любое другое значение, которое будет одновременно больше 100мм и равное или меньше 200мм. Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина ≥ 100мм и

Если в описании объекта закупки минимальные и максимальные значение технического параметра сопровождается одновременным указанием комбинации знаков «>», «≥»,«≤», «

Применение в описании объекта закупки составного союза «и/или», «и(или)» указывает на возможность как одновременного наличия технических параметров (субъектов, признаков и т. п.), указанных по обе стороны синтаксемы («и»), так и только одного из них («или»). (Например: в описании объекта закупки указано «Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин И/ИЛИ электрогидравлическим приводом И/ИЛИ электромеханическим приводом» участник может указать «Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин И электрогидравлическим приводом И электромеханическим приводом», а так же может указать один из технических параметров «Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин».

Если в описании объекта закупки значения технических параметров указаны в диапазоне в сопровождении знака «-» или «от…до», то необходимо указать конкретные значения показателей. Соответствующим потребностям заказчика является любое значение из установленного диапазона, в том числе крайние минимальные или максимальные значения из установленного диапазона. Исключением является, если диапазон значений сопровождается словами «с полным покрытием диапазона» или в сопровождения словосочетания «не уже» (например: «в диапазоне не уже от 20°С до 50°С» и т.п.). В этом случае участнику закупки необходимо указать два значения: одно - нижней границы, другое - верхней границы показателя, равные указанным в документации либо покрывающие установленные верхнее и нижнее значение диапазона. (Например, установлено требование «с полным покрытием температурного диапазона от 20°С до 40°С» участнику необходимо указать «от 20°С до 40°С» или «от 19°С до 41°С» (т.е. любой диапазон значений, включающий крайние установленные значения, так и более широкий диапазон значений). При этом участник закупки может не исключать словосочетания «не уже», «с полным покрытием диапазона».

Применение в описании объекта закупки союзов:

- Союзы «либо», «или» - означает, что участник закупки должен выбрать (определить) одно конкретное неизменяемое значение (один технический параметр) и указать его в своей заявке;

- Союзы «или» «либо» используется как знаки альтернативности, таким образом, союз «или» обозначает значение «или это, или то», союз «либо» обозначает значение «либо это, либо то»;

- Применение в описании объекта знака пунктуации «;» означает, что участник закупки должен выбрать (определить) одно конкретное неизменяемое значение (один технический параметр) и указать его в своей заявке. Знак пунктуации «;» является альтернативой союзам «или» «либо». (Например, в описании объекта закупки указано «напольное покрытие синего или зеленого цвета» участнику необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов и указать «напольное покрытие синего цвета»).

Значения показателей, указанные в описании объекта закупки с использованием знака «±» позволяет участнику закупки указать как конкретное значение параметра, так и указать не конкретное значение, при этом указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в описании объекта закупки максимальных значений. (Например, установлено требование «длина столешницы 1500± 10 мм» участник может указать в заявке «длина столешницы 1500± 10 мм» или может указать «длина столешницы 1510мм» и т.д.)

Представленные показатели товара не должны допускать двусмысленных толкований, употребление в заявке словосочетаний: «около», «ориентировочно», «превышать», «примерный», расценивается комиссией как не указание конкретного значения показателя.

Применение в описании объекта закупки союза «и» и/или знака пунктуации «,» означает, что требуются все перечисленные параметры. (Например: в описании объекта закупки установлено требование «класс точности 1, 2» участнику закупки необходимо указать в заявке «класс точности 1, 2».

В случае, если в описании объекта закупки требование к техническому параметру установлено в виде «… не менее 300х100х14мм», «… менее 300х100х14мм», «… не более 300х100х14мм», «… более 300х100х14мм» и т.п., требование «не менее», «менее», «не более», «более» и т.п. распространяется на каждое числовое значение. При указании подобного рода обозначений «300х100х14мм» первое значение параметра является «длина», второе значение параметра является «ширина», третье значение параметра является «высота или толщина или глубина», если иное не предусмотрено документацией.

Применение в описании объекта закупки знака «/», означает, что участник закупки должен выбрать, определить один параметр, одно конкретное неизменяемое значение (один технический параметр) и указать его в своей заявке. За исключением использования знака «/» в соответствии с типовыми правилами обозначения в технической документации используемого параметра (показателя, маркировки). Например: Сухой трансформатор ТП-3-220/380/10.0.

В заявке не допускается изменение наименований технических параметров, указанных в описании объекта закупки.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта Договора).

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Заявка участника закупки должна содержать всю необходимую информацию и документы, предусмотренные разделом «Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме» информационной карты.

Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки

Приложение 1 к информационной карте

Описание объекта закупки на поставку хозяйственных товаров

для нужд Краевого государственного бюджетного учреждения «Центр питания»

Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

Требования, предъявляемые к объекту закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Эквивалент должен соответствовать по составу и качеству заявленных товарных знаков.

Приложение_№_7_Расчет_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_5_проект_Договора_СМП - Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ________________

на поставку хозяйственных товаров

г. Красноярск «__»________ 2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр питания» (КГБУ «Центр питания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Поляковой Валентины Петровны, действующей на основании и Устава, с одной Стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующий на основании _________________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положением о закупке товаров, работ, услуг КГБУ «Центр питания», по результатам открытого запроса котировок в электронной форме № ___________________, на основании протокола от «___» __________ 202__ г. № _____________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее – Товар), включая доставку, разгрузку товара по наименованиям, в ассортименте, количестве и по цене согласно спецификации (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, определенные Договором.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики, и показатели Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара,

в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара.

2.2. Упаковка и тара Товара должна соответствовать ТУ и санитарным нормам,

а также обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

2.3. Некачественный товар не принимается, а в случае принятия не оплачивается, подлежит возврату либо обмену в течение 7 (семи) календарных дней.

2.4. В случае несогласия Поставщика с претензионными требованиями относительно качества Товара, проводится независимая экспертиза за счет средств Поставщика.

2.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (______________________) руб. __коп., в т.ч НДС _____%, а именно ___________(_______)руб. __коп. (В случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

При заказе Товара в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость, Поставщик не вправе требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы услуг по Договору и/или изменения любых иных условий настоящего Договора.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара
в соответствии с условиями Договора, в том числе:

стоимость Товара;

государственной регистрации / декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.1.11.9. «Положения о закупке товаров, работ, услуг КГБУ «Центр питания».

3.4. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД).

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Валюта, используемая для расчетов: рубль Российской Федерации.

3.6. Источник финансирования: средства Краевого бюджета.

ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке либо точный и достоверный перевод на русский язык:

технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики;

оригинал сертификата соответствия (декларации о соответствии) или заверенную Поставщиком копию такого сертификата (декларации);

документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте);

подписанные акт приема - передачи товара и товарную накладную в двух экземплярах, счет и (или) универсальный передаточный документ (счет-фактуру) (при наличии).

4.2. В день поставки товара Заказчик подписывает товарную накладную, подтверждающую факт поставки товара и количество поставляемого товара.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки отдельных этапов поставки товара.

4.3. Приемка Заказчиком поставленного товара, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки товара и получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.1 Договора.

4.4. Заказчик извещает Поставщика о дате (датах) приемки. Поставщик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Поставщика о направлении Поставщиком своего представителя приемка (в том числе вскрытие упаковки товара) должна быть осуществлена только в присутствии представителя Поставщика.

4.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для приемки поставленного товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.6. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.6.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии, экспертов, экспертных организаций и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки, осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

4.6.2. Проверка товара по количеству осуществляется путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

4.6.3. После внешнего осмотра товара проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.

4.6.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.7. По истечении срока, указанного в пункте 4.3 Договора, Заказчик совершает одно из следующих действий:

направляет Поставщику один экземпляр подписанных акта приема - передачи товара и товарную накладную;

направляет Поставщику запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара;

направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания акта приема - передачи товара и товарной накладной;

направляет Поставщику акт, в котором указывает количество осмотренного товара и перечень выявленных недостатков, сроки для их устранения. В случае если при приемке товаров будут выявлены излишки, то в акте должны быть указаны точные сведения об этих излишках.

4.8. В случае отказа Заказчика от принятия товара в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.9. В случае если Поставщик не согласен с актом, составленным Заказчиком, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить надлежащее исполнение обязательств по Договору заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом/ демонтажем товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.10. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

4.11. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего Договору товара, несет Поставщик.

4.12. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного товара, Поставщик обязуется в срок, указанный Заказчиком, предоставить запрашиваемые разъяснения в отношении товара.

4.13. Повторная процедура приемки-передачи товара проводится в порядке, установленном в пунктах 4.3 – 4.12 Договора, по письменному извещению Заказчика Поставщиком об устранении выявленных в ходе приемки товара недостатков, зафиксированных в акте, составленном Заказчиком, и готовности передать товар Заказчику.

4.14. Датой приемки товара является дата подписания Сторонами (Заказчиком, Поставщиком) акта приема - передачи товара (в случае создания приемочной комиссии подписания всеми членами приемочной комиссии и утверждения Заказчиком).

4.15. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара, переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами (Заказчиком, Поставщиком) акта приема - передачи товара (в случае создания приемочной комиссии подписания всеми членами приемочной комиссии и утверждения Заказчиком).

4.16. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. партиями, на основании заявки Заказчика. В заявке указывается точная дата и время (период) поставки. Заявка направляется в адрес Поставщика минимум за 3 (три) календарных дня до даты поставки Товара, указанной в Заявке.

Период поставки: с момент заключения договора по 31.12.2023.

4.17. Место поставки Товара:

- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Малиновского, 20 Г, стр. 22;

- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Устиновича, 3А.

4.18. При отказе Поставщика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт, который подписывает комиссия, сформированная Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров, поставка которых осуществлена с нарушением срока поставки, указанных в заявке Заказчика.

5.1.9. Провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:

5.2.1. При поставке Товара организовать и произвести его приемку.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с положениями настоящего Договора.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.3. Поставщик по настоящему Договору вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа приемки товара.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен Договор, на другого соисполнителя.

5.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик по настоящему Договору обязан:

5.4.1. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

5.4.2. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

5.4.3. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

5.4.4. При поставке Товара предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные настоящим Договором.

5.4.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки поставленного товара, в том числе скрытые.

5.4.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (пеней) от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Ненадлежащим исполнением обязанностей со стороны Поставщика (подрядчика, исполнителя) является в том числе поставка и реализация небезопасной и некачественной продукции.

6.4. За просрочку исполнения обязательства Покупателем по условиям договора может быть начислена неустойка (пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (пени) составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты от неуплаченной в срок суммы.

6.5. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.7. Нормы статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяются.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня ее получения.

7.2. Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края (в случае заключения Договора с физическим лицом – подлежат рассмотрению в районном суде по месту на нахождения Заказчика).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Размер обеспечения исполнения Договора составляет – _____% начальной (максимальной) цены Договора __________ (_____________) руб. ___коп. Обеспечение исполнения обязательств по обеспечению Договора может быть представлено путем внесения денежных средств, либо путем предоставления безотзывной банковской гарантии.

При выборе Поставщиком способа обеспечения Договора путем внесения денежных средств, указанная сумма должна быть перечислена на расчетный счет Заказчика.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Минфин края (КГБУ "Центр питания" л/с 76192А80261)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//

УФК по Красноярскому краю г Красноярск

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывается: «В обеспечение исполнения Договора на поставку хозяйственных товаров»

Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается поступлением денежных средств на счет Заказчика, указанный в извещении. В назначении платежного поручения победителем указывается номер закупки из ЕИС и наименование Договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если Договор заключается с физическим лицом – фамилия, имя, отчество (при наличии) такого лица.

Возврат внесенного участником обеспечения Договора осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента исполнения Договора.

Если участником закупки, с которым заключается Договор, является казенное, бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора таким участникам не требуется.

В случае неисполнения Поставщиком обязательств по уплате неустоек более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из представленного обеспечения во внесудебном порядке.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- в одностороннем порядке;

- в случае изменения законодательства Российской Федерации при условии, что такие изменения делают невозможным дальнейшее исполнение Договора, и (или) в связи с вступившим в законную силу судебным актом, а также если имеются предписания органов государственной власти, органов местного самоуправления.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме

и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

9.3. Расторжение в одностороннем порядке происходит в следующих случаях:

- если какая-либо из сторон Договора полностью отказалась от исполнения Договора в силу наступления непредвиденных обстоятельств;

- если в период исполнения Договора было установлено, что Поставщик (Исполнитель) предоставил заведомо ложные сведения либо утаил часть сведений, например, о своем пребывании в Реестре недобросовестных поставщиков;

- при существенном нарушении одной из сторон условий Договора (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.

Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров;

- неоднократный (2 и более раз) необоснованный отказ от принятия Товара.

Договор считается расторгнутым через 5 рабочих дней с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

9.4. В случае расторжении Договора в судебном порядке, из-за нарушений Поставщиком (Исполнителем) условий Договора, сведения о таком Поставщике (Исполнителе) подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 2 ст. 5 Закона N 223-ФЗ).

9.5. При расторжении Договора в одностороннем (в том числе в судебном) порядке по вине Поставщика, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков (при их наличии).

9.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

10.1. По соглашению сторон возможно изменение следующих существенных условий Договора:

10.1.1. изменение количество поставляемого товара;

10.1.2. срок исполнения договора;

10.1.3. иные условия не относящиеся к существенным условиям договора.

10.2. Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами договора с надлежащим оформлением полномочий.

11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности
за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как
то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

11.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.11.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

11.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 11.3. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2023 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

12.3. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

12.5. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

12.6. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса
в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору, Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 48 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

12.7. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа на электронной площадке https://www.rts-tender.ru (OOO «РТС-тендер»)

12.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами (в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью через оператора электронного документооборота).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Спецификация;

Приложение 2 – Форма заявки.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору № _______

от «__» ______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ (________________) руб. 00 коп., в т.ч НДС _____%, а именно ___________(_______)руб. __коп. (В случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору№ ______

от «__» _________ 2023 г.

Форма заявки

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМУ УТВЕРДИЛИ:

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_запросе_котировок

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

КГБУ «Центр питания»

________________ В.П. Полякова

«08» февраля 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку хозяйственных товаров

В случае любых противоречий (опечаток, технических ошибок и т.п.) в Извещении о проведении запроса

котировок в электронной форме требованиям Федерального Закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативно - правовыми актами Российской

Федерации, приоритет имеют положения Федерального закона.

1. Сведения о Заказчике

1.1. Наименование заказчика

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр питания»

1.2. Юридический адрес

660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Устиновича, 3 «А»

1.3. Почтовый адрес

660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Устиновича, 3 «А»

1.4. Адрес электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.5. Контактный телефон

По вопросам организации проведения закупки:

Специалист по закупкам КГБУ «Центр питания» Яблонская Татьяна Михайловна

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

е-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.6. Валюта, использованная для Российский рубль

формирования цены договора и

расчета

с

поставщиками

(исполнителями,

подрядчиками)

2. Предмет закупки

2.1. Наименование предмета

Поставка хозяйственных товаров

закупки

2.2. Используемый способ

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть

определения поставщика

только субъекты малого и среднего предпринимательства

(подрядчика, исполнителя)

2.3. Начальная (максимальная)

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 43 коп.

цена договора

Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом всех

расходов по осуществлению поставки товара, в том числе расходов на

упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

других обязательных платежей в соответствии с законодательством

Российской Федерации, связанных с поставкой товара, указанного в

Техническом задании.

Расчет НМЦД сформирован на основании метода сопоставления рыночных

цен в соответствии с п. 1.8.18 положения о закупках (Приложение № 7 к

настоящему Извещению).

2.4. Источник финансирования

Средства Краевого бюджета

3. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки

3.1. Срок подачи заявок

С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса

котировок в электронной форме в единой информационной системе по

адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) до даты и времени окончания

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанных в пункте

3.2 части 3 настоящего Извещения.

3.2. Дата и время окончания

В соответствии с извещением, опубликованным на ЭТП https://www.rtsсрока подачи заявок

tender.ru (OOO «РТС-тендер»)

3.3. Место подачи

https://www.rts-tender.ru (OOO «РТС-тендер»)

(адрес электронной площадки в

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет»)

3.4. Состав заявки на участие в

запросе котировок в

электронной форме

3.4.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку:

ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование),

организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для

юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),

номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических

лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических

лиц)

либо

Единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей

(для

индивидуальных

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения

в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально

заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или индивидуального

предпринимателя

согласно

законодательству

соответствующего

государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о

проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от

имени участника закупок - юридического лица (копия решения о

назначении или об избрании физического лица на должность, в

соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать

от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса

котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью

участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом

(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ,

учредительными

документами

предоставлено

право

подписи

доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную

копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию),

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной

сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами

юридического лица и если для участника закупок поставка товаров,

выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора,

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной

сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки

крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника юридического лица), не признан по решению арбитражного суда

несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и

физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных

правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам,

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной

системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25

процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и

Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на

интеллектуальную собственность либо правами на использование

интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения

договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права

на интеллектуальную собственность либо исполнение договора

предполагает ее использование);

2

9) предложение о цене договора (Приложение № 4 к настоящему

Извещению);

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника

запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о

проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ,

услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам,

если законодательством РФ установлены требования к ними если

представление указанных документов предусмотрено извещением о

проведении запроса котировок. Исключение составляют документы,

которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть

представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента

заключения договора сведения о цепочке собственников, включая

бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти

сведения.

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в

соответствии с условиями, установленными извещением о проведении

запроса котировок;

14) декларацию о принадлежности участника запроса котировок к

субъектам малого предпринимательства.

3.4.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать

дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника

закупки и (или) товара, работы, услуги.

3.4.3. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку

на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой

момент до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление

оператору электронной площадки.

3.4.5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку

необходимо подать посредством функционала электронной площадки в

соответствии с требованиями настоящего извещения.

3.4.6. Справка ИФНС об используемой системе налогообложения или иной

документ, подтверждающий систему налогообложения.

3.4.7. Анкету участника (Приложение № 3 к настоящему Извещению);

3.4.8. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям,

предусмотренным пунктами 9.2 - 9.5 части 9 Извещения (Приложение № 2

к настоящему Извещению);

3.4.9. Декларация о соответствии товара для подтверждения п. 8.2.

настоящего Извещения «Приоритет товаров российского происхождения,

работ, услуг…» (при наличии)

3.5. Основания отклонения

Заявка участника подлежит отклонению в следующих случаях:

заявок

1) непредставление документов и информации, предусмотренной п. 3.4.

настоящего Извещения;

2) несоответствие информации в представленной заявке требованиям

технического задания, либо несоответствие заявки требованиям,

предъявляемым к форме, оформлению, составу, содержанию заявки,

установленным настоящим извещением и приложением № 6 «Инструкция

по заполнению заявки на участие» к извещению;

3) Если в Ценовой заявке (Приложение № 4) имеются арифметические

ошибки при отражении цены Договора (цены лота) (неверный расчет цены

договора/лота при умножении цены за единицу товара с учетом (без учета)

НДС на объем закупаемых товаров, и (или) при суммировании

произведений цен за единицу товара с учетом (без учета) НДС на объем

закупаемых товаров, и (или) неверный расчет цены Договора/лота при

суммировании цен с учетом (без учета) НДС по этапам/годам поставки

товаров.

4) несоответствие информации в представленной заявке требованиям

технического задания, либо несоответствие заявки требованиям,

предъявляемым к форме, оформлению, составу, содержанию заявки,

установленным настоящим извещением и приложением № 6 «Инструкция

по заполнению заявки на участие» к извещению.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных

участником запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 настоящего

3

извещения, комиссия заказчика обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе

его проведения.

4. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (требование об

обеспечении заявки на участие в определении поставщика в равной мере относится ко всем участникам

закупки)

5.1. Размер обеспечения заявки

Требование не установлено

на участие в закупке

6. Обеспечение исполнения договора

6.1. Размер обеспечения

5 % от НМЦД, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 82 коп.

исполнения договора

6.2. Срок предоставления

При подписании Договора Поставщиком.

обеспечения договора

6.3. Порядок и требования

Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником

обеспечения исполнения

закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в

договора

документации счет, в виде банковской гарантии или в виде платежного

поручения.

При выборе поставщиком способа обеспечения договора путем внесения

денежных средств, указанная сумма должна быть перечислена на

расчетный счет Заказчика.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Минфин края (КГБУ "Центр питания"

л/с 76192А80261)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//

УФК по Красноярскому краю г Красноярск

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывается: «В обеспечение исполнения Договора

на поставку хозяйственных товаров».

Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора

подтверждается поступлением денежных средств на счет Заказчика,

указанный в извещении. В назначении платежного поручения победителем

указывается номер закупки из ЕИС и наименование договора, в качестве

обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор

заключается с физическим лицом, в том числе индивидуальным

предпринимателем – наименование (Ф.И.О.) лица.

В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, не

предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный для

его заключения, такой участник признается уклонившимся от заключения

договора, и заказчик вправе заключить договор с участником закупки,

сделавшим лучшее предложение, следующее после предложения

уклонившегося участника закупки.

Если при проведении закупок участником закупки, с которым заключается

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, такой договор

заключается только после предоставления таким участником обеспечения

исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер

обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении

закупки. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми

мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от

заключения договора.

При выборе поставщиком способа обеспечения договора путем

предоставления независимой гарантии, выданной банками, включенными в

предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации

перечень банков, отвечающих установленным требованиями для принятия

независимых гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на

бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного

электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего

право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных

гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

4

государственных и муниципальных нужд", должна быть безотзывной и

содержать:

1) права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных

независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме

электронного документа требование об уплате денежной суммы по

независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения

исполнения Договора, в размере цены Договора, уменьшенном на сумму,

пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором

и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения

исполнения Договора;

2) права Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии

при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых

обеспечивается банковской гарантией;

5) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по

независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой

соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено

заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки

уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,

подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по

независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм

на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими

заказчику;

7) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия

договора не менее чем на один месяц.

8) отлагательное условие, предусматривающее заключение Договора

предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала,

возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления

независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора;

7) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением

денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант.

8) условие об обязанности Гаранта уплатить заказчику (бенефициару)

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней

со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии,

при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9) право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета

гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования

бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не

исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по

независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком

является отсутствие хотя бы одного из вышеуказанных условий.

Возврат внесенного участником обеспечения Договора осуществляется в

течение 15 календарных дней с момента исполнения Договора.

Если участником закупки, с которым заключается Договор, является

казенное, бюджетное

учреждение,

предоставление обеспечения

исполнения Договора таким участникам не требуется.

7. Порядок подведения итогов закупки

7.1. Дата и время рассмотрения В соответствии с извещением, опубликованным на https://www.rts-tender.ru

заявок участников и

(OOO «РТС-тендер»)

подведения итогов

Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в течение

трех дней с момента поступления.

Результаты рассмотрения и подведения итогов фиксируются в протоколе.

5

Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии

по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии

по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной

площадке не позднее чем через три дня после его подписания.

Победителем запроса котировок в электронной форме признается

участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок,

которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении

о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая

цена товара, (работы, услуги) с учетом НДС.

При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги

несколькими участниками запроса котировок победителем запроса

котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок

которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок,

в которых предложена такая же цена.

В случае если закупка признана несостоявшейся, а на участие в закупки

была подана единственная заявка, Заказчик имеет право отказаться от

заключения договора по результатам процедуры закупки без обязательств

по компенсации убытков участникам закупки, за исключением случаев,

прямо установленных действующим законодательством Российской

Федерации для проведения торгов.

8. Ограничение и преференции участия в определении поставщика

8.1. Ограничения

Установлены в соответствии с ПП РФ № 1352 от 11.02.2014 г. и ст. 3.4

Закона №223-ФЗ:

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего

предпринимательства.

Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или

об отказе от заключения договора, если:

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником

закупки специального налогового режима "Налог на профессиональный

доход";

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП.

8.2. Приоритет товаров

Установлены в соответствии с ПП от 16.09.2016 № 925.

российского происхождения,

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, с

работ, услуг, выполняемых,

учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г.

оказываемых российскими

и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

лицами, по отношению к

1. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:

товарам, происходящим из

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с

иностранного государства,

единственным участником закупки;

работам, услугам,

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке

выполняемым, оказываемым

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг

иностранными лицами

российскими лицами;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг

иностранными лицами;

4) в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом

стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг,

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ,

услуг;

2.

Условием

предоставления

приоритета

является

указание

(декларирование) участником закупки в заявке на участие (в

соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке

товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

3. Участники закупки несут ответственность за предоставление

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в

заявке на участие в закупке.

4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования)

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для

отклонения заявки, и она рассматривается как содержащая предложение о

поставке иностранных товаров.

5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях,

6

предусмотренных пп. 4 п.1 настоящего раздела Извещения, цена единицы

каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в

Приложении №2 к Извещению, на коэффициент изменения начальной

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,

определяемый как результат деления цены договора, по которой он

заключается, на начальную (максимальную) цену.

6. Условием отнесения участника закупки к российским или иностранным

лицам являются документы о месте регистрации организации и ИП,

документы, удостоверяющие личность физлица.

7. Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется

на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке,

представленной участником, с которым заключается договор.

8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки,

которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой

замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом

случае качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и

соответствующим техническим и функциональным характеристикам

товаров, указанных в договоре.

9. Единые требования к участникам закупки

(предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки)

участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне

одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком, в соответствии с настоящим Извещением.

Участник на день подачи заявки должен соответствовать обязательным требованиям:

9.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации

к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом

закупки.

9.2. Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного

суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и

об открытии конкурсного производства.

9.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях.

9.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии

с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда

о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший

календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление

об обжаловании, указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

9.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренном

статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц», № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

государственных и муниципальных нужд».

Участник на день подачи заявки должен соответствовать дополнительным требованиям, если это установлено

в информационной карте.

10. Порядок, предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения

10.1. Предоставление

10.1.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику

разъяснений положений

запрос о предоставлении разъяснений положений извещения об

закупки

осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Если она

проводится в электронной форме, запрос направляется в порядке,

предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ. В течение трех дней со дня

поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на электронной

площадке разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания

участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений

7

положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет

закупки и существенные условия проекта договора.

10.1.2. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и

(или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее

чем за один рабочий дня до даты окончания срока подачи заявок на участие

в закупке.

10.1.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в

извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не

допускается.

10.1.4. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной

закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС и на электронной

площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие

в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты

размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки,

документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие

в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на

участие.

10.1.5. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не

ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке

изменениями, которые размещены надлежащим образом.

10.1.6. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по

одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от

проведения закупки размещается в ЕИС и на электронной площадке в день

его принятия.

10.1.7. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной

закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с

гражданским законодательством.

С даты размещения извещения о настоящем запросе котировок в

электронной форме в ЕИС.

10.2. Дата начала срока

предоставления разъяснений

положений закупки

10.3. Дата окончания срока

В соответствии с извещением, опубликованным на ЭТП https://www.rtsпредоставления разъяснений

tender.ru (OOO «РТС-тендер»)

положений закупки

11. Заключение, изменение и расторжение договора

11.1. Информация о сотруднике Яблонская Татьяна Михайловна –

, ответственном за заключение

Специалист по закупкам КГБУ «Центр питания»,

договора

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.2. Порядок и срок

11.2.1. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в

заключения Договора с

электронной форме Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не

победителем закупки. Условия

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола,

признания победителя

составленного по ее результатам, с использованием программноуклонившимся от заключения

аппаратных средств электронной площадки в следующем порядке.

Договора

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении

закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя

(единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные

победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или

в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки

Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей подписи

проект договора, включающий указанные выше сведения.

11.2.2. Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается

договор) в срок установленный Заказчиком, но не менее трех рабочих дней

со дня размещения Заказчиком проекта договора подписывает его

усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке

подписанный проект договора и документ, подтверждающий

предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование

установлено в извещении и (или) документации о закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола

закупки, на основании которого заключается договор, и предоставления

участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения

8

договора, соответствующего требованиям, установленным извещением и

(или) документацией о проведении закупки (если требование о

предоставлении обеспечения установлено в извещении и (или)

документации о закупке), подписывает договор усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и

размещает в ЕИС в день его подписания.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует

получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен

быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного

одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения

антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на

действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора

электронной площадки.

11.2.3. Если участник закупки, получив проект договора в срок,

предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям,

которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется

протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной

форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки,

содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие

условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол направляется Заказчику с

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней

со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника

закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в

проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем

Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном

варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в

принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе

разногласий, отказано.

В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество,

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по

результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со

дня его получения подписывает договор в окончательной редакции

Заказчика усиленной электронной подписью, размещает на электронной

площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий

предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование

установлено в извещении и (или) документации о закупке).

11.2.4. Участник закупки признается уклонившимся от заключения

договора по результатам проведения конкурентной закупки в электронной

форме в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора)

в окончательной редакции Заказчика в срок, определенный настоящим

Извещением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением

условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если

требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено

документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров

(в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, если требование о представлении таких сведений и документов

установлено документацией о закупке и проектом договора.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены

факты, предусмотренные в настоящем пункте Извещения, Заказчик

составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения

договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;

9

11.3. Информация

о возможности одностороннего

отказа от исполнения договора

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от

заключения договора.

Протокол составляется подписывается Заказчиком в день его составления.

Протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем

через три дня со дня подписания.

11.2.5. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но

отстранен от участия в ней в соответствии с пунктами настоящего

Извещения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора,

Заказчик имеет право заключить договор с участником запроса котировок,

предложение о цене которого является следующим после предложения

победителя, заключается в следующем порядке:

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и

документации, включаются реквизиты участника запроса котировок,

предложение которого о цене является следующим после предложения

победителя, условия исполнения договора, предложенные таким

участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от

заключения договора Заказчик передает проект договора участнику запроса

котировок, заявке которого присвоен второй номер.

Расторжение в одностороннем порядке происходит в следующих случаях:

- если какая-либо из сторон Договора полностью отказалась от исполнения

Договора в силу наступления непредвиденных обстоятельств;

- если в период исполнения Договора было установлено, что Поставщик

(Исполнитель) предоставил заведомо ложные сведения либо утаил часть

сведений, например, о своем пребывании в Реестре недобросовестных

поставщиков;

- при существенном нарушении одной из сторон условий Договора (абзац

четвертый пункта 2 статьи 450);

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в

случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не

могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.

Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты Товаров;

- неоднократный (2 и более раз) необоснованный отказ от принятия Товара.

Договор считается расторгнутым через 5 рабочих дней с момента

получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем

отказе от исполнения Договора полностью или частично.

В случае расторжении Договора в судебном порядке, из-за нарушений

Поставщиком (Исполнителем) условий Договора, сведения о таком

Поставщике

(Исполнителе)

подлежат

включению

в

реестр

недобросовестных поставщиков (ч. 2 ст. 5 Закона N 223-ФЗ).

При расторжении Договора (в том числе одностороннем, судебном

порядке) по вине Поставщика, Заказчик вправе предъявить требование об

уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а

также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием

о возмещении понесенных убытков (при их наличии).

Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон

по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение

обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

10