Тендер - Поставка химических реактивов №239683122

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 30

• 1
• 2
• 3

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.6#2revd7b7dd3e

Поставка_химических_реактивов_Обоснование_цены

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента государственных закупок Свердловской области

от «15» июля 2021 г. № 97-ОД

«Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги»

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги1

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет коэффициента вариации

цен 4 В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете начальной (максимальной) цены договора, заказчиком определяется коэффициент вариации в соответствии с пунктом 26-8 Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденного приказом Департамента от 27.12.2019 № 198-ОД, и соответствующего пункта положения о закупке заказчика. Указывается заказчиком в зависимости от потребности.

Источник № 1

(КП2)

(КП3)

- Посмотреть таблицу с данными

1. При обосновании начальной (максимальной) цены договора,цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги5 Указывается заказчиком в зависимости от потребности.

(далее – начальная (максимальная) цена договора) заказчиком использовалась информация о рыночных ценах:идентичного товара, работы, услуги, планируемого к закупке / однородного товара, работы, услуги, планируемого к закупке.6 Указывается по выбору заказчика.

2. С целью получения ценовой информации для определения начальной (максимальной) цены договора заказчик осуществил следующие процедуры: анализ ценовой информации в общедоступных источниках (сайты и каталоги), запрос коммерческих предложений у потенциальных поставщиков.

- Посмотреть таблицу с данными

Лебедева Ольга Евгеньевна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 23)

Не применяется для расчета начальной (максимальной) цены договора на поставку лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Приложение_№1_Реактивы_2_(Техническое_задание)xx

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности реактивов момент подписания товарной накладной (УПД) при поставке Товара Заказчику составляет не менее 80% от срока годности заявленного по паспорту.

Приложение_№_2_Поставка_химических_реактивов_(Форма_заявки) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Номер извещения _______________________

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок выражаем согласие на исполнение условий извещения о проведении запроса котировок и предлагаем поставить товар ____________________________на условиях, указанных в Таблице №1 к котировочной заявке, на общую сумму _____________________________ руб., включающую расходы на расходы по исполнению договора, в том числе налоги, сборы и других обязательные платежи, установленные законодательством РФ. Мы ознакомлены с положениями проекта договора, приложенного к извещению о проведении запроса котировок, все содержащиеся в нем условия нам понятны, и фактом подачи настоящей заявки мы подтверждаем согласие на их исполнение в полном объеме. *указывается общая сумма НДС, в случае применения.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

Подавая настоящую заявку, мы подтверждаем, что соответствуем следующим единым обязательным требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, в случаях и порядке, установленными в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок:

1. Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Заявку на закупку следует оформить на официальном бланке участника закупки (при его наличии).

3. Участник закупки присваивает заявке на закупку дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник закупки указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).

5. Вся корреспонденция и документы, входящие в том заявки на участие в запросе цен в электронной форме, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником на другом языке, сопровождаются заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода, преимущество будет иметь перевод.

6. Участник закупки указывает конкретные значения показателей, конкретные характеристики товаров. Значения показателей, характеристик не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) указывать: «не более», «не менее», «не реже» «должно быть», «+», «-», «;» и т.п. Слова «или», «не более», «от», «до», «более», «менее», «выше», «ниже», «ранее», «позднее» или аналогичные по смыслу слова, в сведениях о конкретных показателях товара, недопустимы.

В случае, если значения показателя указаны через слова «либо» «или», то необходимо указать одно из указанных значений данного показателя.

В случае, если значения показателя указаны через слово «и», то указываются оба значения данного показателя. Заявки, допускающие двусмысленные толкования, отклоняются Единой комиссией как несоответствующие требованиям извещения о закупке.

7. Участник закупки описывает поставляемый товар, его конкретные функциональные характеристики (потребительские свойства), модель, название товара, его конкретные количественные и качественные характеристики и указывает товарные знаки товара (их словесное обозначение) (при наличии), знаки обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и иные предложения об условиях исполнения договора, позволяющие конкретно определить поставляемый товар и соответствующие значениям, установленным извещением о закупке.

8. Заявки на участие, поданные по форме, отличной от формы заявки, установленной в Приложении № 2 к извещению о закупке - отклоняются.

9. Участник закупки должен заполнить информацию об Исполнителе по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». В строке «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение_№_3_Поставка_химических_реактивов_(Проект_договора)_товары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №3

Типовой договор на поставку товаров

№__________________________

_______________ «___»____________2023 г. (место заключения договора)

____________________________________, именуемый__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» (приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.09.2022 № 269), по результатам запросов котировок в электронной форме № _____________ № в ЕИС: ______________, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на основании протокола подведения итогов № _________ от ______________ заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленные договором сроки, за свой счет поставить Заказчику товары: _______________________________(далее – «Товары»), а Заказчик обязуется обеспечить приемку Товара и своевременно произвести его оплату на условиях настоящего Договора.
1.2. Ассортимент, общее количество и цена Товара указывается в спецификации, которая прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1 – Спецификация) и является его неотъемлемой частью.
1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать требуемым характеристикам.
1.5. Место поставки Товара, контактное лицо по договору:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 2 (специалист по закупкам, Лебедева Ольга Евгеньевна, телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 23, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена договора составляет ___________________ (___________________________________) рублей, включая НДС_____%__________ рублей или НДС не предусмотрен и является неизменной в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, действующим законодательством Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: Расчеты Заказчика с Поставщиком по договору осуществляются за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности Заказчика в соответствии с уставом.
2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе затраты и расходы на подтверждение качества и безопасности Товара, на тару, упаковку, доставку до места нахождения Заказчика, разгрузку, занос в помещение, расходы по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, таможенные пошлины, страховые, налоговые и другие платежи, необходимые для надлежащего исполнения настоящего договора.
2.4. Оплата при единовременной поставке Товара:
Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи - приемки Товара на основании счета, счета-фактуры.
2.5. Поставщик не имеет права на получение от Заказчика процентов в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ на сумму долга за период пользования денежными средствами.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).
3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь условиями договора.
3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.
3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.
3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.
3.1.7. а) лично либо через представителя присутствовать при выгрузке товара;
б) требовать от Поставщика своевременного извещения о дате готовности товара к отгрузке;
в) осуществлять выборочную проверку качества Товара (тестирование) для подтверждения его соответствия требованиям к Товару, установленным договором, в том числе, при необходимости, изымать образцы Товара для проведения исследования, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.
Если тестируемый товар не соответствует требованиям, установленным договором, Заказчик имеет право осуществить проверку качества товара (тестирование) всей партии Товара.
В случае выявления несоответствии поставленного Товара (полностью или частично) требованиям, установленным договором, Заказчик имеет право по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата выплаченного аванса (в случае если договором предусмотрен аванс);
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дня(ей) с даты обнаружения недостатков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.
Осуществить приемку и оприходование поставленных Товаров по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7.
3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.
3.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» 1 ) и (или) Акта сдачи-приемки Товара.
3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.
3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
3.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.
Своими силами и за счет собственных средств произвести доставку и разгрузку Товара.
3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующем разделе настоящего договора.
3.4.3. Перед осуществлением поставки Товаров, за 1 рабочий день известить Заказчика о готовности Товаров к поставке и дате поставки – по координатам Заказчика, указанным в соответствующем разделе настоящего договора;
3.4.4. Одновременно с передачей Товара представить Заказчику:
- товарно-сопроводительные документы (счет, счета-фактурe, товарные накладные (УПД) и т.п.);
- документы, удостоверяющие качество и безопасность Товара/поставленной серии (сертификат или декларацию соответствия, копию регистрационного удостоверения, гигиеническое заключение на синтетические наполнители, санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и т.п.).
3.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2 дня с момента получения запроса Заказчика.
3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.
3.4.7. Назначить в течение 5 дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком по адресу электронной почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.
3.4.8. Поставить Товары, имеющие остаточный срок годности, предусмотренный п. 5.4. настоящего договора.
3.4.9. Поставить Товары в фирменной упаковке, обеспечивающей высокий уровень сохранности, способной предотвратить повреждение или порчу Товара во время доставки, при хранении, перевозке, погрузке и разгрузке, имеющие лейблы, ярлыки с указанием наименования Товаров, сведений о производителе, артикула, состава изделия, номер серии, даты изготовления, срока годности, инструкции по применению и иные обязательные сведения на русском языке.
Поставщик несет ответственность за порчу Товаров до приемки Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению. Маркировка транспортной тары в дополнение к обычной маркировке такого рода грузов должна быть снабжена наклейкой с указанием поставщика, наименования товара и его количества.
3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется с момента заключения договора и до «27» марта 2023.
Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).
4.2. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» 2 ) и (или) Акта сдачи-приемки Товара.
Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приёмки Товара.
4.3. Поставщик не позднее, чем за 1 рабочий день до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 23) или на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ» 3 ) и (или) Акт сдачи-приемки Товара в порядке, установленном договором.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА. КАЧЕСТВО ТОВАРА.
5.1. Сдача-приемка Товаров осуществляется сторонами в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7.
Приемка товара по количеству производится в следующие сроки:
а) продукции, поступившей без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в момент получения ее от поставщика или со склада органа транспорта либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее сроков, установленных для разгрузки их;
б) продукции, поступившей в исправной таре:
по весу брутто и количеству мест - в сроки, указанные в подп. "а" настоящего пункта;
по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, при доставке продукции поставщиком или при вывозке ее получателем со склада поставщика и с момента выдачи груза органом транспорта - во всех остальных случаях.
Приемка продукции по качеству и комплектности производится на складе получателя в следующие сроки:
а) при иногородней поставке - не позднее 20 дней после выдачи продукции органом транспорта или поступления ее на склад получателя при доставке продукции поставщиком или при вывозке продукции получателем;
б) при одногородней поставке - не позднее 10 дней после поступления продукции на склад получателя.
5.2. Товар передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара.
5.3. Поставленный Товар принимается Заказчиком по товарным накладным или универсальным передаточным документам (УПД), оформленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При принятии Товара Заказчик осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленного Товара спецификации, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Заказчик подписывает товарные накладные (УПД) при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Товара.
С момента подписания Заказчиком товарных накладных (УПД) к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Товара, а также право собственности на Товар.
5.4. Поставленные Заказчику Товары должны быть надлежащего качества.
5.5. Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех несоответствиях или недостатках Товара, выявленных во время принятия Товара.
В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара, или Товара, по иным причинам не соответствующего установленным законом и настоящим договором требованиям, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, установленные действующим законодательством (о замене товара, устранении недостатков, доукомплектовании товара и т.п.)
Стороны согласовали форму Акта о выявленных нарушениях условий Договора о качестве/количестве/ассортименте Товара (Приложение № 2 к Договору).
5.6. Заказчик вправе не принимать Товар, поставленный в нарушенной упаковке, не имеющий маркировки, с нарушением товарного вида, без указания сроков годности, а также без соответствующего комплекта сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность Товара. В этом случае Заказчиком составляется Акт о выявленных нарушениях условий Договора или о качестве/количестве/ассортименте Товара (Форма для заполнения Приложение № 2 к Договору).
5.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
Заказчик отказывает в приемке Товара по договору в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения таких результатов от требований договора, которые были устранены Поставщиком в указанный Заказчиком срок.
5.8. Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с принятием Товара на ответственное хранение и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним.
5.9. Поставщик гарантирует, что качество и безопасность Товаров соответствует техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), стандартам, медико-биологическим требованиям и санитарным нормам, действующим в отношении данного вида Товара.
Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.
Заказчик оставляет за собой право контролировать качество Товара и соответствие его технических характеристик, в том числе, при приемке Товара, по образцам, предоставленным Поставщиком.
5.10. Поставщик предоставляет Покупателю заполненную анкету по аккредитации производителя Товара, заверенную подписью и печатью (при ее наличии).
5.11. Товар, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрены обязательная сертификация или декларирование о соответствии, должен сопровождаться сертификатом соответствия, декларацией соответствия.
5.12. Копии сертификатов соответствия, декларации соответствия на каждый вид Товара передаются Заказчику вместе с Товаром, заверенные подписью и печатью Поставщика.
5.13. Гарантия качества должна быть представлена на весь объем поставляемых Товаров.
5.14. Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дата выпуска, серия и срок годности. Маркировка наносится на русском языке.
5.16. Поставщик гарантирует сохранность качества, безопасность Товара во время их транспортировки. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по применению, в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность. Упаковка и отгрузка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
5.17. По решению Заказчика для приемки товара по договору (его отдельных партий) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.
5.18. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, в заявке победителя или в договоре.
5.19. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.
Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, заводских номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.
В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 договора.
Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.
5 1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 4
5.1. В целях заключения договора Поставщик вправе обеспечить исполнение договора (гарантийных обязательств) 5 предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств), срок действия банковской гарантии определяются Поставщиком самостоятельно.
5.2. Обеспечение исполнения договора представляется в размере _____ % от начальной (максимальной) цены договора в сумме________ (Сумма указывается прописью) рублей.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере _____ % от начальной (максимальной) цены договора в сумме__________________ (Сумма указывается прописью) рублей. 6
5.3. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счет заказчика:
____________________________________________________________________________.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств договора, заключаемого по результатам закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

независимая гарантия должна содержать:
условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 34 Федерального закона № 223-ФЗ;
указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основного (гарантийного) обязательства;

независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Предоставление при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, не соответствующей требованиям, предусмотренным данным пунктом настоящего положения, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств договора, заключаемого по результатам такой закупки, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации, должна соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке предоставляется до подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) иного документа).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о закупке должна содержать:

размер обеспечения гарантийных обязательств;

срок предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств.

При этом проектом договора и договором, заключаемым по результатам закупки, должны быть предусмотрены порядок (перечень), дата начала

и окончания гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств по договору.

В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения

или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей и составляет: __________________.

В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена

не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

6.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской (независимой) гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

6.19. При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе самостоятельно установить размер пени и штрафа в виде фиксированной суммы или в виде формулы.

При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе установить дополнительные условия для начисления штрафов (в том числе при расторжении договора по вине поставщика, подрядчика, исполнителя). Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы или рассчитывается по формуле.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (календарных) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделе 13 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 положения о закупках учреждения (в случае установления таких требований) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

9.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор

в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение не более чем на 30 % цены договора;

2) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

9.5. Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2023 года, путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется:

в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом;

при наличии в письменной форме согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заказчика;

при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора (обеспечением гарантийных обязательств), и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в соответствии с главой 6 настоящего положения. При этом:

а) размер обеспечения исполнения договора может быть уменьшен по решению заказчика в порядке, предусмотренном положением о закупках Заказчика;

б) обеспечение исполнения (обеспечение гарантийных обязательств) договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии;

в) если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему банковской гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной банковской гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной банковской гарантии прекращается с момента выдачи новой банковской гарантии;

г) если при увеличении в соответствии с настоящим пунктом цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет перечисление денежных средств на счет заказчика, указанный извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

д) в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до «31» марта 2023, а в части оплаты, иных обязательств, в том числе гарантийных, - до полного исполнения Сторонами обязательств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Изменения договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

12.6.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий договор заключен с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени сторон по договору.

Стороны договорились при исполнении договора, в том числе, использовать во взаимоотношениях между собой систему электронного документооборота Диадок, СБИС или другие. Стороны признают юридическую силу за документами, подписываемыми аналогами собственноручной подписи, в том числе (первичные документы, счета, счета-фактуры). Электронные документы признаются эквивалентными соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности сторон.

12.8. К договору прилагаются:

- Приложение № 1. Спецификация – на ___ л.;

- Приложение № 2. Форма Акта о выявленных нарушениях условий Договора - на__ л.

13. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 7 СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________ __________________

(должность) (должность)

_____________/_____________ _____________/_________________

(подпись) 8 (Ф.И.О.) (подпись) 9 (Ф.И.О.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ _______ от «___» _____ 2023 г.

В спецификации указывается:

1. Наименование, ассортимент, количество Товара, стоимость единицы Товара:

2. Требования к качеству, характеристикам, безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к упаковке (таре), отгрузке, остаточному сроку годности и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика: 10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

*Таблица №1 заполняется в соответствии с предложением Поставщика. Общая цена за товар составляет ________________(_____________________________________) рублей ______ копеек.

_

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ _______ от «___» _____ 2023 г.

ФОРМА (заполняется в случае, предусмотренном пунктом 5.6 настоящего Договора)

АКТ № ___

о выявленных нарушениях условий Договора

(выбрать нужное)

о качестве/количестве/ассортименте Товара

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

В соответствии с Договором поставки № ____ от «___» ________ 20_ г. (далее - Договор) «___» ________ 20_ г. проведен осмотр __________________________________________________________________________________ (указать наименование Товара).

Сторонами выявлены следующие недостатки (выбрать нужное):
- несоответствие условиям Договора о качестве Товара, а именно:
___________________________________ (подробное описание недостатков Товара);
и/или
- несоответствие условиям Договора о количестве Товара, а именно:
_________________________________________________________________;
и/или
- несоответствие условиям Договора об ассортименте Товара, а именно:
___________________________________________________.

В связи с обнаружением Товара, не соответствующего условиям Договора (выбрать нужное) о качестве/количестве/ассортименте, Поставщик обязуется (выбрать нужное):
- заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества ______________;
- передать недостающее количество Товара: ____________________________;
- заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором,
не позднее «___» _________ 20__ г.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

от __________________ от _________________________________

__________________ _________________ _________________ __________________

«_____» _______________ 20_ г. «_____» _______________ 20_ г.

^ См. письмо ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@.

^ См. письмо ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@.

^ См. письмо ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@.

^ Применяется в случае если заказчиком установлено такое требование в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

^ Включается в договор в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора требования об обеспечении гарантийных обязательств.

^ Включается в договор в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте договора требования об обеспечении гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора.

^ Указывается в определенных законодательством случаях.

^ Указывается в определенных законодательством случаях.

^ Указывается в определенных законодательством случаях.

^ Указывается по потребностям Заказчика с учетом потребительских свойств Товара.

Извещение_Поставка_химических_реактивов_2_СМП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемые части Извещения:

Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Заявка на участие в запросе котировок

Приложение № 3 Проект договора

Приложение № 4 Обоснование начальной (максимальной) цены договора