Тендер - поставка лекарственных препаратов №239677766

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

仲_居

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Требование:

Копия действующего регистрационного удостоверения, соответствующего объекту закупки.

Копия лицензии на фармацевтическую деятельность (с указанием «оптовая торговля лекарственными средствами») согласно п. 47 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" или копия лицензии на производство лекарственных средств согласно п.16 ч.1 ст.12 Федерального Закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (для производителей).; или выписка из реестра лицензий, содержащей сведения об указанной лицензии или копия акт лицензирующего органа о принятом решении (о предоставлении лицензии; о переоформлении лицензии; о возобновлении лицензии; о продлении срок действия указанной лицензии)".

проект_договора

ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ №

г. Бузулук «___» _____ 2023 г.

ГАУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Кадочкина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и __________ в лице_____________, действующего на основании_________, с другой стороны в порядке, установленном Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд (далее - Федеральный закон о контрактной системе), протокол № от заключили настоящий Договор о нижеследующем

1. Предмет поставки

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку лекарственных препаратов на 2023 год для нужд ГАУЗ "ББСМП", именуемые также в дальнейшем «Товар», согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Поставка Товара осуществляется силами Заказчика со склада Поставщика по адресу:_________. По окончанию приемки партии товара Заказчик обязан передать Поставщику возвратную тару из под товара в количестве не менее, чем отгружаемая партия товара.

2.2. Срок поставки Товара: с момента подписания Договора по 20.12.2023 г.

Периодичность поставки: поставка осуществляется по заявкам Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения заявки. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Поставка товара без заявки заказчика или поставка товара в объеме, отличном от предусмотренного заявкой заказчика, не допускается.

2.3. Датой поставки является дата получения Товара в месте поставки (склад).

2.4. Право собственности на продукцию и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу Товара.

2.5. Поставщик сообщает Заказчику за 2 дня до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.6. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении, предусмотренными инструкцией по применению.

2.7. Доставка Товара до места поставки осуществляется за счет Заказчика.

2.8. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом;

б) протокол согласования цены, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (при поставке продукции, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

в) копию документа, подтверждающего соответствие продукции, выданного уполномоченными органами (организациями) – сертификат соответствия и (или) или декларация о соответствии, выданные на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

г) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и накладную в виде электронного файла в формате pdf на электронный адрес грузополучателя, указанный в настоящем Договоре;

д) счет

е) счет-фактуру (в случае если законодательством предусмотрено ее предоставление)

2.9. Приемка продукции осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи продукции Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленной продукции на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.8. Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки продукции;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке продукции.

2.10. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 2.8. Договора, направляет Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

2.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 2.8. Договора.

2.12. Со дня подписания товарной накладной Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения продукции переходит к Заказчику.

2.13. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемой продукции, в том числе после приемки продукции.

2.14 Для проведения проверки продукции Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии продукции для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок продукции, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

2.15. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

2.16. Проверка продукции проводится за счет средств Заказчика.

2.17. Если по результатам проверки продукции определяется, что она не соответствует требованиям Договора, несоответствующая условиям Договора продукция забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию продукции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления Заказчиком несоответствия продукции требованиям Договора.

2.18. Расходы по проведению проверки продукции в случае, если по результатам ее проверки определяется, что она не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

2.19. Заказчик имеет право потребовать замены всей поставленной продукции или проведения проверки каждой поставляемой единицы продукции за счет Поставщика.

3. Цена продукции и порядок расчетов

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех налогов, сборов, государственных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расходов на страхование, расходов на упаковку и маркировку, погрузку, доставку на склад Заказчика, разгрузку, оформление документов, необходимых для осуществления поставки данной продукции, а также всех иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по Договору.

3.3. Цена настоящего Договора составляет ______ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______ и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в разделе 9 настоящего Договора.

3.4. По соглашению сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества продукции, качества поставляемой продукции и иных условий договора.

3.5. Порядок расчетов за поставку: не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

3.6. Источник финансирования: средства автономных учреждений (Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области) на 2022 год.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить продукцию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Договора, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

4.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора;

4.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

4.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке продукции;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленной продукции в месте поставки;

4.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

4.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленной продукции в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

4.3.2. своевременно принять и оплатить поставленную продукцию;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

4.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

4.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки продукции в соответствии с условиями Договора;

4.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемой продукции, в том числе после приемки продукции;

4.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет;

4.4.6. отказаться от приемки продукции, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

4.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленной продукции и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Качество поставляемого Товара

5.1. Качество продукции должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (Приложение № 1), что подтверждается: регистрационным удостоверением лекарственного препарата, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие продукции (сертификатом соответствия и (или) или декларацией о соответствии).

5.2. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев основного срока годности. Срок годности продукции подтверждается инструкцией по медицинскому применению продукции на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке продукции (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

5.3. Продукция, поставляемая по настоящему договору, разрешена в установленном порядке для применения, ее качество соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ и др. нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством.

5.4. Продукция, поставляемая по настоящему договору имеет упаковку и маркировку, исключающие повреждение продукции в процессе перевозки и хранения, при соблюдении условия хранения. Маркировка продукции должна соответствовать данным, указанным в товарно-сопроводительной документации, содержать ссылку на нормативно-техническую документацию (ГОСТы, ТУ), в соответствии с которыми она изготовлена.

5.5. Нарушение требований к упаковке и (или) маркировке продукции является основанием для отказа в приемке продукции. При этом расходы, связанные с хранением и вывозом непринятой продукции, восполнением недопоставки продукции возлагаются на Поставщика. Непринятая продукция не оплачивается Заказчиком

Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников.

5.6. Поставщик несет ответственность за качество поставляемой продукции.

5.7. Поставщик принимает забракованный товар, если лекарственные средства были забракованы Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или на основании результатов контроля аккредитованных лабораторией – оформляется возвратная накладная с указанием количества возвращаемого Товара, цены закупа, номера и даты приходной накладной, по которой данный Товар был закуплен, номера письма Федеральной службы или копии протокола анализа аккредитованной лаборатории.

6. Упаковка и маркировка поставляемого Товара

6.1. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту поставки. Упаковка продукции должна полностью обеспечивать условия транспортировки продукции.

При определении габаритов упаковки продукции и ее веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест поставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования продукции.

6.3. Вся упаковка должна иметь следующую маркировку:

Наименование продукции: ___________

Договор № __________

Заказчик: (наименование) ____________

Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица)) ________

Пункт назначения: _________

Грузоотправитель: _________

Ящик/контейнер № _______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) ________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто ______ кг.

6.4. Каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием продукции, указанием веса нетто, веса брутто, количества продукции, указанием номера и даты Договора (далее - Упаковочный лист). Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.8 Договора, должен находиться внутри ящика/контейнера, другой - крепиться с внешней стороны ящика/контейнера в водонепроницаемом конверте.

6.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки продукции, определенные нормативной документацией на продукцию и инструкцией по медицинскому применению продукции.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

7.1.1. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки по заявке, указанного в п. 2.2. настоящего договора, но не более 30 (тридцати) процентов от суммы договора, указанной в п. 3.4.

7.1.2. За нарушение сроков оплаты поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать с Заказчика пеню в размере 0,01% от суммы поставленной партии Товара, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока оплаты.

7.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

7.6. Заказчик вправе подвергнуть дополнительному контролю поставленную продукцию в контрольной (испытательной) лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Расходы по проведению дополнительного контроля в случае получения неудовлетворительного заключения контрольной (испытательной) лаборатории оплачиваются за счет Поставщика.

7.7. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

7.8. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

7.9. Письма, уведомления, претензии, документы для оплаты оказанных услуг могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю с отметкой о получении.

7.10. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

7.11. Письма, уведомления, претензии, документы для оплаты оказанных услуг направленные почтовыми службами способом, позволяющим подтвердить факт вручения соответствующего уведомления и состав входящих в него документов, Сообщение, направленное адресату в любом случае, считается полученным на 5 (пятый) день после прибытия по адресу, указанному в настоящем Договоре в качестве адреса для направления уведомлений либо месту нахождения Адресата согласно сведениям ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

7.12. «Стороны» обязуются при исполнении настоящего договора поддерживать контакты и принимать все необходимые меры для разрешения споров путем переговоров. При не достижении соглашения споры разрешаются в Арбитражном суде Оренбургской области.

7.13. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего договора «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

7.14. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8. Гарантии и предъявление претензий

8.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

8.2. В случае обнаружения недостачи и (или) ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- по недостаче - в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- по качеству - в пределах срока годности продукции.

8.3. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

8.4. Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней после предъявления мотивированной претензии устранить недостатки и (или) заменить товар ненадлежащего качества за свой счет.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ

9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить количество закупаемых товаров. При этом изменение цены договора допускается не более чем на 25%.

9.3. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества продукции и иных условий Договора.

9.4. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается замена страны происхождения продукции при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» только в случае, если в результате такой замены вместо иностранной продукции поставляется российская продукция, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой продукции не должна уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам продукции, указанной в договоре.

9.5. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка продукции качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. договора, каждая Сторона обязана немедленно известить о них другую Сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

10.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п. 10.2, Сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

11.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до 31.12.2023 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, а также иные действия, нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции.

13.2. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение условий, предусмотренных пунктом 13.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по реквизитам, указанным в Договоре. В письменном уведомлении Сторона обязана указать обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанным Договора в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты получения такого уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных пунктом 13.1 Договора, и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в компетентные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

14.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить количество закупаемых товаров. При этом изменение цены договора допускается не более чем на 25%.

14.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично, в случае неоднократного или однократного грубого нарушения (в т.ч. нарушения срока поставки Товара более чем на 1 сутки, несоответствие поставляемых продуктов ГОСТам) Поставщиком условий Договора.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

14.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При отсутствии соглашения между Сторонами в результате переговоров все споры и разногласия будут рассматриваться и разрешаться по существу в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору на поставку № ___

от «___» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиª¯.