Тендер - Жидкий азот, двуокись углерода газообразная №239674907

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт №____

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244

г.Томск «____»___________ 2023 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (Томский НИМЦ), именуемый в дальнейшем «Заказчик, Покупатель», в лице Директора структурного подразделения Научно-исследовательский институт кардиологии (НИИ кардиологии) Попова Сергея Валентиновича, действующего на основании приказа №14 лсц от 15.09.2021г., доверенности №56 от 16.09.2021г., с одной стороны, и

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить _________________ (далее – Товар), указанный в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту, согласно счету №___________

1.2. Ассортимент, количество, цена и сроки поставки Товара указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи товара.

Риск случайной гибели несет собственник товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И РАСЧЕТЫ СТОРОН

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________ (_______________________ рублей _____копеек), включая:

- стоимость товара;

- НДС;

- стоимость доставки товара до места назначения и разгрузки;

- стоимость упаковки товара;

- стоимости эксплуатационной документации на русском языке;

- расходы по гарантийному обслуживанию;

- прочие затраты.

2.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом количества товара и других условий исполнения контракта.

2.3. Расчёты между сторонами осуществляются по факту поставки товара на основании счёта, счёта-фактуры, товарной накладной, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней. Плательщиком по настоящему контракту является НИИ кардиологии.

2.4. Покупатель считается исполнившим обязательства, указанные в пунктах 2.3. настоящего контракта, с момента списания денежных средств с его лицевого счета.

2.5. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные услуги (выполненные работы, поставленный товар). Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью. В течение 20 (двадцати) дней с момента получения Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. В случае, если в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Акта сверки Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без расхождений содержащейся в нем информации.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу НИИ кардиологии:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Томск, ул. Киевская, 111а. Поставщик обязан передать покупателю товар, обусловленный договором, в срок не позднее _________2023 г. Покупатель вправе отказаться от принятия товара, поставленного после указанной даты, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств.

3.2. Поставщик, либо уполномоченное им лицо, обязан предоставить Покупателю на момент поставки товара, следующие документы:

- счет;

- счета-фактуры;

- товарные накладные;

- сертификата соответствия Товара;

-документы, подтверждающие гарантийные обязательства Производителя и Поставщика (гарантийные талоны либо документы, их заменяющие).

Грузополучателем (Получателем) по настоящему контракту является НИИ кардиологии.

3.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ОСТ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.5. Заказчик в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет приемку поставленного Товара, подписывает документ о приемке или предоставляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроков по устранению недостатков.

3.6. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара, должен известить Заказчика о дате и времени поставки Товара.

3.7. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

3.7.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре);

3.7.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.2 Контракта;

3.7.3. проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (приложение к Контракту);

3.7.4. проверка количества поставленного Товара на соответствие количеству, указанному в заявке Заказчика и (или) в условиях Контракта.

3.8. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков товара могут быть предъявлены Поставщику Покупателем либо уполномоченным им лицом в течение всего срока предоставления гарантии качества товара.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать Покупателю товар, соответствующего качества, если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству передаваемого товара.

4.1.2. Поставщик обязуется поставить товар к строго определенному сроку (п. 2 ст. 457 ГК РФ). При нарушении этого срока покупатель будет считаться утратившим интерес к товару и вправе не принимать его, а также отказаться от исполнения договора (абз. 2 п. 2 ст. 457, ст. 523 ГК РФ).

4.1.3. Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

Если контрактом не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при его отсутствии способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.1.4. Поставщик гарантирует, что он не находится в реестре недобросовестных поставщиков, а также, что соответствует требованиям, которые перечислены в части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Принять товар на условиях, указанных в настоящем Контракте, при отсутствии замечаний либо предоставить мотивированный отказ от приемки товара.

4.2.2. Оплатить товар в размере и сроки, установленные в настоящем Контракте.

4.2.3. Покупатель имеет право не оплачивать некачественный товар и вернуть его Поставщику. В этом случае обязательство Поставщика по поставке товара считается невыполненным.

4.2.4. Покупатель вправе отказаться от переданного товара и от его оплаты, если поставщик передал в нарушение договора Заказчику меньшее количество товара, чем определено договором или заявкой Заказчика на поставку определенной партии товара.

4.2.5 Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (Исполнителем) (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком (Исполнителем) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком (покупателем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество товара. Все расходы, связанные с осуществлением гарантийного ремонта товара, несет Поставщик.

6.2 Товар имеет гарантию 12 месяцев.

6.3. Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии Производителя данного товара. Гарантия Производителя на товар предоставляется вместе с товаром.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Расторжение настоящего Контракта допускается:

7.2.1. по соглашению сторон.

7.2.2. по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (полностью или частично) в случае длительного нарушения срока поставки поставщиком, что является для Заказчика существенным нарушением договора со стороны Поставщика. При этом длительным нарушением срока поставки поставщиком признается просрочка исполнения обязательств более 20 дней с момента окончания срока поставки, предусмотренного заявкой Заказчика и (или) условиями договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены оттисками печатей.

8.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами не позднее 10 календарных дней со дня их получения. В случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 29.12.2023 г.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Директор________________( ________)

Приложение №1

к контракту №_________________________

от _____________________2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

За Покупателя: За Поставщика:

_______________________/ С.В. Попов/ ____________________/__________________/

м.п. м.п.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №308443490 ООО "Газпромнефть-Восток" объявляет тендер: Образец СС-ТН-ПА-1 ГСО №11380-2019	Электронный аукцион #308443490	45 693	19 часов 08.09.2025 04.02.2026
Тендер №308443498 ООО "Газпромнефть-Восток" объявляет тендер: Образец СС-ТН-ПА-2 5-35 800мл 11381-2019	Электронный аукцион #308443498	30 800	19 часов 08.09.2025 04.02.2026
Тендер №308443501 ООО "Газпромнефть-Восток" объявляет тендер: Образец ГСО СС-ТН-ПА-1 №11380-2019	Электронный аукцион #308443501	12 922	19 часов 08.09.2025 04.02.2026
Тендер №308443506 ООО "Газпромнефть-Восток" объявляет тендер: Образец ГСО СС-ТН-ПА-1 №11380-2019	Электронный аукцион #308443506	6 461	19 часов 08.09.2025 04.02.2026
Тендер №322506864 Оказание услуг по заправке баллонов техническими газами.	Малая закупка #322506864	76 785	4 часа 29.01.2026 03.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239674845 Лак универсальный	Малая закупка #239674845	1 150	срок истек - 20.02.2023
Тендер №239674721 Лак универсальный	Малая закупка #239674721	1 150 Обеспечение заявки: 14	срок истек - 20.02.2023
Тендер №239674500 Реактивы для клинико-диагностической лаборатории (с результатом)	Электронный аукцион #239674500	778 398 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 20.02.2023 28.02.2023
Тендер №239674489 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ ГИГИЕНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" объявляет тендер: Реактивы для клинико-диагностической лаборатории	Электронный аукцион #239674489	778 398 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 28.02.2023
Тендер №239674376 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКАЯ ГРЭС" объявляет тендер: на право заключения договора поставки химических материалов для нужд ООО «Приморская ГРЭС» (Закупка №2816-2023-Прим). (с результатом)	Запрос предложений #239674376	1 403 045	срок истек 20.02.2023 06.03.2023

Тендеры из региона Томск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239674905 Неисключительные пользовательские права использования сервисов и материалов интернет-сайта http://www.yaklass.ru. (с результатом)	Малая закупка #239674905	140 524 Обеспечение заявки: 1 686	срок истек 20.02.2023 22.02.2023
Тендер №239674902 услугу связи и Интернета (с результатом)	Малая закупка #239674902	80 000 Обеспечение заявки: 960	срок истек 20.02.2023 22.02.2023
Тендер №239674735 АО "Сибкабель" объявляет тендер: Тендер на закупку ремень тяговый плоский.	Запрос предложений #239674735	См. док.	срок истек - 22.02.2023
Тендер №239674723 Приобретение неисключительных пользовательских прав использования сервисов и материалов интернет-сайта http://www.yaklass.ru в рамках своего учебного процесса Срок действия лицензий 365 дней. (с результатом)	Малая закупка #239674723	137 600 Обеспечение заявки: 1 651	срок истек 20.02.2023 21.02.2023
Тендер №239674694 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АСИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств для нужд ОГБУЗ "Асиновская РБ"	Электронный аукцион #239674694	2 960 694 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 29 607	срок истек - 28.02.2023