Тендер - Поставка бытовой химии №239665329

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Заведующий МБДОУ д/с № 27

____________Н.В. Богданова

«____» ___________ 2023 года

Описание объекта закупки

на поставку бытовой химии

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта с 9:00 до 16:00 часов в рабочие дни по предварительной заявке Заказчика.

Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Анапский район, п. Суворов-Черкесский, ул. Выгонная/Пушкина, 8/40.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №

на поставку бытовой химии

(Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г-к. Анапа « 22 » февраля 2023г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27«Звоночек» муниципального образования город-курорт Анапа, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заведующего Надежды Витальевны Богдановой, действующего на основании Устава, и ___________________________, действующий на основании __________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется передать Заказчику товар: поставка бытовой химии (далее - товар) в количестве (объеме) и с характеристиками согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении и соответствовать заявленным требованиям.

1.3. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего контракта товар свободен от прав третьих лиц.

2.1. Цена контракта составляет _____ (______________) рублей __ коп, НДС не предусмотрено.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Поставщик может понести при исполнении обязательств, предусмотренных разделом 1 Контракта.

2.4. Оплата Товара осуществляется безналичным расчётом путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в пределах подлежащей уплате согласно условиям Контракта цены Контракта, установленной согласно разделу 2 Контракта.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету по факту поставки товара в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика.

2.6. Обязательство Заказчика оплатить Товар считается исполненным с момента зачисления денежных средств в сумме, предусмотренной Контрактом цены Товара, на корреспондентский счёт банка Поставщика.

2.7. Источник финансирования – средства от иной приносящей доход деятельности.

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

3.2. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

3.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила) и составляет 10 процентов от цены контракта (этапа).

3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

3.7. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 7.4 настоящего Контракта.

3.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3.9. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

3.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

3.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

3.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

3.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по « 31 » марта 2023 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

5.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

5.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

6.1. Контракт и необходимая для его заключения документация составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту составляются в письменном виде по согласованию сторон.

7.1. Приложение 1 – Спецификация на 1 (одном) листе.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:

Подписано электронной подписью

Директор

_________________

Приложение №1

к контракту №__________

от « 22 » февраля 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272800329 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка гелей для стирки белья	Электронный аукцион #272800329	419 988 Обеспечение контракта: 10%	1 день 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272817737 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (средства стиральные)	Электронный аукцион #272817737	16 368	2 дня 17.05.2024 28.05.2024
Тендер №272827328 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАВКАЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поставка товара (Средство отбеливающее для стирки)	Запрос котировок #272827328	13 067	1 день 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272827361 Поставка товара (Средство отбеливающее для стирки)	Запрос котировок #272827361	13 067 Обеспечение контракта: 5%	1 день 17.05.2024 27.05.2024
Тендер №272864533 "КРАСНОДАРСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЮЖНЫЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #272864533	179 936 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 19.05.2024 28.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239665277 Краска эмаль серая, черная, синяя, белая, красная (с результатом)	Запрос предложений #239665277	289 285	срок истек 18.02.2023 27.02.2023
Тендер №239665198 Поставка очистителя для монтажных пистолетов (с результатом)	Электронный аукцион #239665198	4 800 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 48	срок истек 18.02.2023 02.03.2023
Тендер №239665197 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ИМЕНИ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. ПОКРЫШКИНА объявляет тендер: Поставка очистителя для монтажных пистолетов	Электронный аукцион #239665197	4 800 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 48	срок истек - 02.03.2023
Тендер №239665138 Поставка клея универсального особопрочного (с результатом)	Электронный аукцион #239665138	6 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 60	срок истек 18.02.2023 02.03.2023
Тендер №239665137 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ИМЕНИ ТРИЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И. ПОКРЫШКИНА объявляет тендер: Поставка клея универсального особопрочного	Электронный аукцион #239665137	6 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 60	срок истек - 02.03.2023

Тендеры из региона Краснодарский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239665324 СРО ААУ "Синергия" - Саморегулируемая организация ассоциация арбитражных управляющих "Синергия" объявляет тендер: Продажа имущества должника: Автомобиль: CHEVROLET NIVA (VIN): Х9l21230070158276 Год выпуска: 2007 является предметом залога в пользу Бухтоя...	Электронный аукцион #239665324	290 700	срок истек 18.02.2023 29.03.2023
Тендер №239665105 Поставка продуктов питания (бакалея, консервы) (с результатом)	Малая закупка #239665105	95 737 Обеспечение заявки: 1 149	срок истек 18.02.2023 21.02.2023
Тендер №239664802 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АВТОБАЗА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" объявляет тендер: Поставка строительных материалов	Электронный аукцион #239664802	131 516	срок истек - 07.03.2023
Тендер №239664769 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" объявляет тендер: трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена в рамках капитального ремонта	Электронный аукцион #239664769	54 862 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 28.02.2023
Тендер №239664744 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ объявляет тендер: Поверка сред...	Электронный аукцион #239664744	96 116	срок истек - 28.02.2023