Тендер - Поставка экстемпоральных лекарственных средств в 2023 году №239644483

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

’‡

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку экстемпоральных лекарственных средств в 2023 году

- Посмотреть таблицу с даннымиФорма__Сведения_об_участнике_закупки

Форма

Сведения об участнике закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Для юридических лиц (в случае если участник закупки – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, данную таблицу разрешается удалить)

Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае если участник закупки – юридическое лицо, данную таблицу разрешается удалить)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР

на поставку экстемпоральных препаратов

с. Парабель « » 2023 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Парабельская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Булычева Владимира Александровича, действующего на основании Устава, c одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о следующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку вакцину антирабической (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.

Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), номер регистрационного удостоверения, характеристики товара (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара), страна происхождения товара, количество, количество товара, единица измерения, цена за единицу измерения товара, общая стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.3. На момент заключения договора Поставщик имеет лицензию _________________ от _____________ на осуществление фармацевтической деятельности (а для производителей – лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств) (указать).

Цена и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет: .

2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями договора, в том числе:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку;

- стоимость упаковки товара;

- расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара;

- налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи.

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.

2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после поставки партии товара и подписания Заказчиком предоставленных Поставщиком документов, указанных в пункте 4.8 настоящего договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.8 договора.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной по результатам приемки поставленного товара.

3.1.5. Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять товар и оплатить поставленный товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию товара иным условиям договора.

3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по договору).

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого товара.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.2. Представить документы, указанные в пункте 4.8 договора.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора в порядке, указанном в пункте 12.3 договора.

3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по договору).

3.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

Условия поставки товара

4.1. Поставка и выгрузка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 3, аптека ГЛФ, местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).

4.2. Поставка товара осуществляется одной партией в течение 3 рабочих дней по телефонным или электронным заявкам Заказчика. В заявке Заказчик указывает наименование товара, количество и срок поставки товара. Заявка передаётся Поставщику в письменной форме представителем Заказчика. Заявка может быть передана с использованием факсимильной связи по тел. ____________ или направлена Поставщику по адресу электронной почты ________________, при этом Заказчик обязан получить подтверждение получения Поставщиком заявки. Последний срок поставки товара по договору – 31.12.2021 года.

4.3. Поставщик осуществляет поставку товара на условиях, указанных в договоре, Спецификации (Приложение №1 к договору).

4.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента отгрузки товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества товара и сроков доставки до места поставки. Уведомление может быть передано с использованием факсимильной связи по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, устно по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили направлено Заказчику по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.5. Разгрузка товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

4.6. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема товара.

4.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику считается дата получения товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит на Заказчика.

4.8. Поставщик должен на момент передачи товара предоставить Заказчику следующие документы:

- товарную накладную;

- счет,

-счет-фактуру (если предусмотрено законодательством);

а также документы по качеству товара:

- копию регистрационного удостоверения на товар;

- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар;

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при наличии);

- копию паспорта изготовителя;

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям договора и действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие,

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.

4.9. Наличие у участника закупки действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности: оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения или лицензии на производство лекарственных средств (требование установлено пунктами 16 и 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

4.10. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика.

5. Приемка товара по количеству и качеству

5.1. Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на соответствие условиям договора и Спецификации (Приложение 1 к договору);

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 4.8 договора;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если товар поставляется в упаковке (таре);

- проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара (при наличии) на соответствие Спецификации (Приложение 1 к договору).

5.2. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется

Поставщику почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: . Номером факса для направления извещений является:

Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

5.3. По окончании приемки товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает товарную накладную либо Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия товара условиям договора и (или) действующего законодательства Российской Федерации, товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

5.4. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение всего срока годности товара.

5.5. При обнаружении недостатков товара Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком товара на товар надлежащего качества).

Устранение недостатков, в том числе, замена Поставщиком товара на товар надлежащего качества, осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

5.6. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6. Качество и упаковка товара

6.1. Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), поставляемого товара, иные характеристики и показатели товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к договору), условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.2. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Не допускается к поставке восстановленный или бывший в употреблении товар, выставочные образцы. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность и стерильность. На первичной и транспортной упаковках, инструкции к препарату должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ.

6.3. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащую упаковку (тару), не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до места доставки товара.

6.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе удержать оплату неустойки (штрафов, пеней) из суммы подлежащей оплате по договору.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

7.4.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

7.6. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе удержать оплату неустойки (штрафов, пеней) из суммы подлежащей оплате по договору.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Форс-мажор

9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

9.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 9.2. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензии - 15 календарных дней с момента отправления.

10.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством РФ как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено стороной в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

• В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.11.1, п.11.2 настоящего договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, выступившая с инициативой о расторжении договора, в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Прочие условия

К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие 31.01.2024 года, но не ранее исполнения сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.5 договора.

12.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Все приложения к договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями договора, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с даты изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по договору будут считаться сведения, указанные в договоре.

13. Приложения к договору

13.1. Приложениям к договору являются следующие документы:

Приложение № 1 – Спецификация.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки

экстемпоральных препаратов

№ от « » 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

_____________ / / __________________/В.А. Булычев/

М.П.

М.П.