Тендер - Поставка двуокиси углерода (углекислота) №239607404

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование цены (НМЦК).xlsx.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 17.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000077

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Уфа, ул. Батырская, 39/2

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 23100.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1 Проект ГПД.docx

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к заявке инструкция по заполнению.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Обоснование цены (НМЦК).xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование цены (НМЦК).xlsx.pdf

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и начальной цены единицы товара, работы, услуги

при поставке двуокиси углерода (углекислота)

Характеристики объекта

закупки

Используемый метод

определения НМЦК

с обоснованием:

Поставка двуокиси углерода (углекислота)

НМЦК определена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2020 г. № 450н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий»

Расчет НМЦК по формуле: НМЦК = Σⁿi=1 (НЦЕi + НДС) * Vi ⁿi=1 (НЦЕi + НДС) * Vi i + НДС) * Vi ) * Vi

где:

n - количество позиций закупаемых медицинских изделий;

НЦЕi + НДС) * Vi i- начальная цена единицы i-й позиции медицинского изделия, определяемая в соответствии с настоящим порядком (по применимости);

НДС) * Vi - налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого медицинского изделия);

Vi- количество (объем) i-й позиции закупаемого медицинского изделия.

№

1

Наименование товара, услуги (работы)

Двуокись углерода (углекислота)

ОКПД2/ КТРУ

20.11.12.110

Итого:

На основании проведенных расчетов НМЦК составляет: 23100,00 рублей.

Еi + НДС) * Vi диница

измерения

шт

Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

Цена (руб.)

Цена (руб.)

Цена (руб.)

1650,00

1100,00

1600,00

С) * Vi реднее квадратичное

отклонение

Коэффициент

вариации (%)

14 516,20

18,42

Кол-во

21,00

Начальная

(максимальная) цена

единицы,

(руб.)

Начальная

(максимальная)

цена контракта,

(руб.)

Начальная

(максимальная)

цена единицы,

установленная

заказчиком

(руб.)

Начальная

(максимальная) цена

контракта,

установленная

заказчиком

(руб.)

1450,00

30450,00

1100,00

23100,00

30 450,00

23 100,00

Описание объекта закупки.docx

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание объекта закупки.docx.pdf

Описание объекта закупки (Техническое задание)

№

п/

п

1.

Наименовани

е товара

Двуокись

углерода

(углекислота)

20.11.12.110

Требования к техническим и функциональным

характеристикам

Объемная доля двуокиси углерода

Высший сорт

Баллон по 24 кг

Объемная доля окиси углерода (СО) - должна выдерживать

испытания в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.4.4.

Массовая концентрация минеральных масел и механических

примесей

Массовая доля воды

Наличие сероводорода - должна выдерживать испытание в

соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.4.6.

Наличие соляной кислоты - должна выдерживать испытание в

соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.4.7.

Наличие сернистой и азотной кислот и органических соединений

(спиртов, эфиров, альдегидов и органических кислот) должна

выдерживать испытание согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.4.8.

Наличие аммиака и этаноламинов должна выдерживать

испытания в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.4.9.

Наличие запаха и вкуса - должен выдерживать испытание в

соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.4.10.

Массовая концентрация водяных паров при температуре 20С при

давлении 101,3 кПА (760мм ртутного столба)

Соответствует температуре насыщения двуокиси углерода

водяными парами при давлении 101,3 кПА (760мм ртутного

столба) и температура не выше 48С 11

Наличие ароматических углеводородов - должны выдерживать

испытание в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.4.13.

Наличие оксидов ванадия - должна выдерживать испытания

согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьп.1.4.

Ед. изм.

% (СОг)

%

Наличие

требуемой

функции или

требуемая

величина

технической

характеристик

и

Не менее 99,8

Наличие

Наличие

Соответствие

Не более 0,1

Отсутствие

Соответствие

Соответствие

Соответствие

Соответствие

Соответствие

кг/куб.см.

Не более 0,037

Соответствие

Соответствие

Соответствие

Колво,

шт.

21

Требования к заявке инструкция по заполнению.docx

Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в закупке, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона о контрактной системе, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

- Посмотреть таблицу с данными

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Посмотреть таблицу с данными

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- не привлечение участника закупки - юридического лица, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего требования понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

- Посмотреть таблицу с данными

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Представлять указанные документы не нужно, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

- Посмотреть таблицу с данными

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. (Отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке);

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего приложения);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). (В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами).

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. (Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком);

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

4. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

5. При проведении электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе присвоены первые три порядковых номера.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения. Наименования показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям показателей и единицам измерения, установленным в извещении об осуществлении закупки. Показатели товара, предлагаемого к поставке или используемого для выполнения работ, оказания услуг должны быть предоставлены в объеме, установленном извещением об осуществлении закупки. Участнику закупки рекомендуется соблюдать последовательность указания показателей, установленных извещением об осуществлении закупки.

При описании товара заказчиком могут быть использованы слова, знаки и обозначения:

Символ « 1 » - необходимо указать значение, соответствующее требуемому значению.

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретные показатели с отклонением в большую и меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «

Символ «>» - крайнее значение не входит;

Слова «не менее» - крайнее значение входит;

Слова «не более» - крайнее значение входит;

Символ «≥» - крайнее значение входит;

Символ «≤» - крайнее значение входит;

Слова «Не выше», «не превышает» - крайнее значение входит;

Слова «Не ниже» - крайнее значение входит;

Слова «менее», «ниже» - крайнее значение не входит;

Слова «более», «свыше» - крайнее значение не входит;

Слова «от» - крайнее значение не входит;

Слова «до» - крайнее значение не входит;

Слова «не менее (… - …)» - крайние значения входят;

Слова «не более (… - …)» - крайние значения входят.

При этом, символы « », «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении сведений о товарах слева от числового значения показателя.

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все интервалы значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или интервалов значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или интервалы значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в интервал значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

При указании в описании объекта закупки товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В качестве конкретного значения интервал значений, обозначая интервал значений через многоточие (…), а также через тире (-) с использованием слов (символов) «свыше», «ниже», «не ниже», «не выше» «менее», «более», «не менее», «не более», математических знаков сравнения, «от», «до», указывая граничные значения интервала.

В случае наличия требования указания значения, соответствующего требуемому значению или указания требуемого значения с использованием символов «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

Участник, при указании интервала, может использовать следующие символы: тире (-), многоточие (…), знака нижнего подчеркивания (_), при этом указывая минимальные и максимальные значения интервала с учетом положений настоящей инструкции. Использование иных слов, символов при указании не допускается. Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».

Предложение участника должно быть в утвердительной форме, предложенные показатели не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующие слова: «может», «не может», «менее», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше» «более», «должен», «должен быть», «не должен», «не должен быть», «может быть», «свыше», «от», «до», «превышает», «не превышает», «минимальный», «максимальный», математические знаки сравнения, с учетом положений настоящей инструкции.

Также не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусматривается извещением об осуществлении закупки.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении об осуществлении закупки, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств), указанных в извещении об осуществлении закупки, несет участник закупки.

Требования к заявке инструкция по заполнению.docx.pdf

Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в закупке, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе

иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо),

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от

имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или

представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от

имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия,

имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика

(при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени

юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица,

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо

исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах

2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона о контрактной системе, или в соответствии с

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного

номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если

участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического

лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории

Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает

аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного

подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное

подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки

является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с

законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником

закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства

иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает

аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки

является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального

предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с

законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки

является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если

участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или

представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического

лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения

юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение

юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником

закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный

предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего

государства (если участником закупки является иностранное лицо);

Указать ПРИМЕНЯЕТСЯ / НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

и) декларация о принадлежности участника

закупки к учреждению или предприятию

уголовно-исполнительной

системы

(если

участник закупки является учреждением или

предприятием

уголовно-исполнительной

системы);

к) декларация о принадлежности участника

закупки

к

организации

инвалидов,

предусмотренной частью 2 статьи 29

Федерального закона о контрактной системе

(если участник закупки является такой

организацией);

л) декларация о принадлежности участника

закупки к социально ориентированным

некоммерческим организациям в случае

установления

преимущества,

предусмотренного частью 3 статьи 30

Федерального закона о контрактной системе;

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

ПРИМЕНЯЕТСЯ

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если

требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации,

учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение

контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом

закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Указать ПРИМЕНЯЕТСЯ / НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

н) документы, подтверждающие соответствие

участника

закупки

требованиям,

установленным пунктом 1 части 1 статьи 31

ПРИМЕНЯЕТСЯ

Федерального закона о контрактной системе,

наличие

действующей

лицензии

на

осуществление

фармацевтической

деятельности или выписки из реестра

лицензии: оптовая торговля лекарственными

средствами для медицинского применения,

либо

наличие

действующей

лицензии

на

производство

лекарственных

средств,

являющихся предметом контракта

документы, подтверждающие соответствие

участника

закупки

дополнительным

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

требованиям, установленным в соответствии с

частью 2 статьи 31 Федерального закона о

контрактной системе

Правительство Российской Федерации вправе

устанавливать

к

участникам

закупок

отдельных видов товаров, работ, услуг

дополнительные требования, в том числе к

наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения

контракта;

2) на праве собственности или ином

законном основании оборудования и других

материальных ресурсов для исполнения

контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом

контракта, и деловой репутации;

4)

необходимого

количества

специалистов

и

иных

работников

определенного уровня квалификации для

исполнения контракта.

документы, подтверждающие соответствие

участника

закупки

дополнительным

требованиям, установленным в соответствии с

частью 2.1 статьи 31 Федерального закона о

контрактной системе.

Если при осуществлении закупки начальная

(максимальная) цена контракта, составляет

двадцать миллионов рублей и более, заказчик

устанавливает дополнительное требование об

исполнении участником закупки (с учетом

правопреемства) в течение трех лет до даты

подачи заявки на участие в закупке контракта

или договора, заключенного в соответствии с

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц" при

условии исполнения таким участником

закупки требований об уплате неустоек

(штрафов,

пеней),

предъявленных

при

исполнении таких контракта, договора.

Стоимость исполненных обязательств по

таким контракту, договору должна составлять

не менее двадцати процентов начальной

(максимальной) цены контракта.

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости

активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности

и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного

наказания в виде дисквалификации;

- не привлечение участника закупки - юридического лица, в течение двух лет до момента

подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа

национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под

выгодоприобретателями для целей настоящего требования понимаются физические лица,

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников

(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного

юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц,

владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,

превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного

товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных

законодательством Российской Федерации.

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством

Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также

отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Указать ПРИМЕНЯЕТСЯ / НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

р) при проведении электронного конкурса и

установления критерия, предусмотренного

пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего

Федерального закона, заявка на участие в

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

закупке

может содержать

документы,

подтверждающие квалификацию участника

закупки.

(Отсутствие таких документов не является

основанием для признания заявки не

соответствующей требованиям Федерального

закона о контрактной системе);

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе

характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям,

установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального

закона о контрактной системе, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2

статьи 43 Федерального закона о контрактной системе;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,

работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об

осуществлении закупки). Представлять указанные документы не нужно, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

Указать ПРИМЕНЯЕТСЯ / НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

г) с учетом положений части 2 статьи 43

Федерального закона о контрактной системе

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

предложение по критериям, предусмотренным

пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32

Федерального закона о контрактной системе (в

случае проведения конкурсов и установления

таких

критериев).

(Отсутствие

такого

предложения не является основанием для

отклонения заявки на участие в закупке);

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное

изображение предлагаемого участником закупки товара. (Отсутствие таких информации и

документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке);

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая,

предусмотренного пунктом 4 настоящего приложения);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае,

предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,

принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе

(в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной

статьей запреты, ограничения, условия допуска). (В случае отсутствия таких информации и

документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой

содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых

иностранными лицами).

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43

Федерального закона о контрактной системе, включается в заявку на участие в закупке в случае

осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. (Информация, предусмотренная подпунктом "а"

пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, может не включаться в

заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного

знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным

знаком);

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43

Федерального закона о контрактной системе, не включается в заявку на участие в закупке в

случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона

о контрактной системе в описание объекта закупки проектной документации, или типовой

проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального

строительства.

3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с

момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки

до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи

заявок на участие в закупке.

4. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего

такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях,

предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого

участника закупки на участие в закупке.

5. При проведении электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной

электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с

Федеральным законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору

специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1

статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в

заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных

Федеральным законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их

направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной

электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной

системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие

участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или

2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, и

предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона о

контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие

документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе,

направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором

электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной

площадке;

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с

частями 10 и 11 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в

единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального

закона о контрактной системе проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за

исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур). Не

допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной

системе присвоены первые три порядковых номера.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и

сокращения. Наименования показателей, единицы измерения должны соответствовать

наименованиям показателей и единицам измерения, установленным в извещении об

осуществлении закупки. Показатели товара, предлагаемого к поставке или используемого для

выполнения работ, оказания услуг должны быть предоставлены в объеме, установленном

извещением об осуществлении закупки. Участнику закупки рекомендуется соблюдать

последовательность указания показателей, установленных извещением об осуществлении

закупки.

При описании товара заказчиком могут быть использованы слова, знаки и обозначения:

Символ «1» - необходимо указать значение, соответствующее требуемому значению.

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретные

показатели с отклонением в большую и меньшую сторону в пределах указанного предельного

отклонения;

Символ «

Символ «>» - крайнее значение не входит;

Слова «не менее» - крайнее значение входит;

Слова «не более» - крайнее значение входит;

Символ «≥» - крайнее значение входит;

Символ «≤» - крайнее значение входит;

Слова «Не выше», «не превышает» - крайнее значение входит;

Слова «Не ниже» - крайнее значение входит;

Слова «менее», «ниже» - крайнее значение не входит;

Слова «более», «свыше» - крайнее значение не входит;

Слова «от» - крайнее значение не входит;

Слова «до» - крайнее значение не входит;

Слова «не менее (… - …)» - крайние значения входят;

Слова «не более (… - …)» - крайние значения входят.

При этом, символы « », «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении сведений о

товарах слева от числового значения показателя.

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в сведениях о

товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных

ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны с использованием

символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения

показателя или все интервалы значений, указанных через данные символ, союз.

В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны с использованием

символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из

указанных значений или интервалов значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны одновременно с

использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо

представить в заявке значения или интервалы значений, разделенных символом «точка с

запятой».

В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том

числе значение, включенное в интервал значений, то участник вправе указать крайнее значение

требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не

сопровождающегося знаком * (звездочка).

При указании в описании объекта закупки товарных знаков товаров считать описание

объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей закупке

случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров

с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных

материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с

технической документацией на указанные машины и оборудование.

В качестве конкретного значения интервал значений, обозначая интервал значений через

многоточие (…), а также через тире (-) с использованием слов (символов) «свыше», «ниже», «не

ниже», «не выше» «менее», «более», «не менее», «не более», математических знаков сравнения,

«от», «до», указывая граничные значения интервала.

В случае наличия требования указания значения, соответствующего требуемому значению

или указания требуемого значения с использованием символов «[ ]» вне зависимости от

применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией,

участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя,

который не может изменяться.

Участник, при указании интервала, может использовать следующие символы: тире (-),

многоточие (…), знака нижнего подчеркивания (_), при этом указывая минимальные и

максимальные значения интервала с учетом положений настоящей инструкции. Использование

иных слов, символов при указании не допускается. Предоставляемые участником сведения не

должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».

Предложение участника должно быть в утвердительной форме, предложенные показатели

не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующие

слова: «может», «не может», «менее», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «ниже»,

«выше» «более», «должен», «должен быть», «не должен», «не должен быть», «может быть»,

«свыше», «от», «до», «превышает», «не превышает», «минимальный», «максимальный»,

математические знаки сравнения, с учетом положений настоящей инструкции.

Также не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя

товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением

случаев, если это предусматривается извещением об осуществлении закупки.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого

товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара (в случае

установления заказчиком в извещении о проведении об осуществлении закупки, запретов,

ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы

иностранных государств), указанных в извещении об осуществлении закупки, несет участник

закупки.

Проект ГПД.docx

• • • Проект контракта

Гражданско-правовой договор № ___

г. Уфа «___» _____________2023г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Головиной Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности №03/64-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть766 от 20.10.2021 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан О.В. Минигуловой, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании ____________, (вместе далее именуемые «Стороны», в порядке ч 6. ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного запроса котировок, объявленного Извещением от __________ г. № _____________, на основании протокола ___________ N _____________ от _____________ г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - контракт) о нижеследующем:

• • • 1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку двуокиси углерода (углекислота) (далее - товар), согласно прилагаемой Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, и документы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2. Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и наименование должны соответствовать данным, указанным в спецификации (Приложении № 1 к настоящему контракту).

1.2. ИКЗ плана-графика закупок▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.3. Срок поставки товара: c даты заключения Контракта в течение 5 рабочих дней.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______% − __________ (_________________) рублей ___ копеек (вариант № 1)

Цена Контракта составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, без НДС. НДС не облагается на основании п. ___ ст.__ Налогового кодекса РФ (вариант № 2).

Источник финансирования за счет средств бюджетных учреждений:

-за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ТФОМС);

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, установленных ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соответствующие изменения осуществляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.
2.4. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара по Контракту осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.3.1, 3.3.6-3.3.7Контракта. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2.6. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательстваРоссийской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.2. Оплатить принятый Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего контракта.

3.1.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта.

3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.2.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.2.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.2.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки требованиям Контракта;

3.2.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.2.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.2.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. Не позднее дня поставки товара сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в Единой информационной системе в сфере закупок (далее –ЕИС) документ о приемке.

3.3.2. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.3.3. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям Контракта по качеству, количеству, комплектности. Товар доставляется в заводской упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении, без механических, химических и прочих повреждений.

3.3.4. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.3.5. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.3.6. Предоставить вместе с товаром следующие документы:

- счет на оплату;

- товарную накладную;

- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) установленного образца;

- регистрационные удостоверения на товар, выданногоФедеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае, если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.

3.3.7. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.3.9. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

3.3.10. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Контракта.

4.2. Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика.

Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия (декларации о соответствии);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная постановлением Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в ЕИС. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системедокумента о приемке, подписанного заказчиком. Документ о приемке считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС.

Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Контрактом, Заказчиком составляется акт частичной приемки (Унифицированная форма N ТОРГ-2,утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132).

4.3. Заказчик и Поставщик подписываютдокумент о приемке, отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документа о приемке подписывает его либо дает Поставщику мотивированный отказ, который размещается в ЕИС. Возражения, на которых основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится в течение 2-х рабочих дней с момента поставки товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству.

4.5. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) поставщик в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания имидокумента о приемке.

4.7. Если в Товаре будут обнаружены недостатки, в том числе нарушение условий Контракта об ассортименте, комплектности, качестве, Заказчик предъявляет Поставщику претензию по поводу указанных недостатков в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты, когда такие недостатки могли быть обнаружены, исходя из характера и назначения Товара.

С момента получения от Заказчика претензии о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве, Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком, а обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Контракту – наступившими.

4.8. Замена некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков либо даты наступления обязательства Поставщика по замене и/или допоставке Товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

4.9. В случае, если Поставщиком в течение сроков, указанных в п. 4.8Контракта, не будут устранены все выявленные Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.

4.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона о контрактной системе эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с прилагаемой Спецификацией (Приложение № 1), с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления и несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5.2.Товар, на который установлен срок годности, поставщик обязан передать заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен составлять не менее 12 месяцев.

5.3. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.4. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода, Поставщик производит полную замену дефектного Товара на новый.

5.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами документа о приемке нового Товара, на новый Товар. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого использование Товара по назначению Заказчиком невозможно

5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями настоящего Контракта.

5.7. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением обязательств Поставщиком.

5.8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5.9. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование товара:_______________________

Номер контракта N___________________

Заказчик (название):_________________

Поставщик (название компании):_____________

Получатель:_____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

5.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке

5.11. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

что составляет _______ рублей.

6.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока представления документов, необходимых для оплаты контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.- 6.6. Контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

6.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

1) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

2) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ____________ рублей.

6.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ___________ рублей.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.17. В случае просрочки со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнения настоящего Контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с предложением о расторжении настоящего Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса) и уплате штрафных санкций, а при несогласии поставщика (подрядчика, исполнителя) - обратиться в суд с соответствующим иском.

6.18. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.20. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.21. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.22. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

7. Изменение и расторжение контракта

7.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе и Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения контракта или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9. Прочие условия контракта

9.1. В случае возникновения разногласий по контракту стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения переговоров.

9.2. Все споры по настоящему контракту Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9.3. Контракт вступает в силу с даты заключения контракта и действуетдо 31.12.2023 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

9.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект ГПД.docx.pdf

Проект контракта

Гражданско-правовой договор № ___

г. Уфа

«___» _____________2023г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница

скорой медицинской помощи города Уфы, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя главного врача по

экономическим вопросам Головиной Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности №03/64-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть766

от 20.10.2021 г., удостоверенной нотариусом нотариального округа город Уфа Республики Башкортостан О.В. Минигуловой, и

_________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании

____________, (вместе далее именуемые «Стороны», в порядке ч 6. ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам электронного запроса котировок, объявленного

Извещением от __________ г. № _____________, на основании протокола ___________ N _____________ от _____________ г.,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку двуокиси углерода (углекислота) (далее - товар), согласно прилагаемой

Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, и документы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика

Башкортостан, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2. Качество Товара, его технические характеристики, потребительские свойства и

наименование должны соответствовать данным, указанным в спецификации (Приложении № 1 к настоящему контракту).

1.2. ИКЗ плана-графика закупок▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.3. Срок поставки товара: c даты заключения Контракта в течение 5 рабочих дней.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ______% − __________

(_________________) рублей ___ копеек (вариант № 1)

Цена Контракта составляет _________ (______________) рублей ___ копеек, без НДС. НДС не облагается на основании п. ___

ст.__ Налогового кодекса РФ (вариант № 2).

Источник финансирования за счет средств бюджетных учреждений:

-за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию

(ТФОМС);

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.При заключении и исполнении Контракта

изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, установленных ст. 34, 95 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд». Соответствующие изменения осуществляются путем подписания Сторонами дополнительного

соглашения к настоящему контракту.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества

Товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.

2.4. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

других платежей.

2.5. Оплата поставленного Товара по Контракту осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком документов,

указанных в п. 3.3.1, 3.3.6-3.3.7Контракта. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком на расчетный счет

Поставщика по факту поставки товара в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о

приемке в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2.6. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на

расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика,

Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном

случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте

расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом

количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество

поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом

положений бюджетного законодательстваРоссийской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному

количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены

контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену

контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена

единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.8. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве

индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.2. Оплатить принятый Товар в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 2 настоящего контракта.

3.1.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта.

3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта

установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и

(или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке)

требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого

требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии

поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем

определения поставщика.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.2.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.2.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.2.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки требованиям Контракта;

3.2.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.2.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.2.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям,

установленным Контрактом.

3.3. Поставщик обязуется:

3.3.1. Не позднее дня поставки товара сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в Единой информационной системе в

сфере закупок (далее –ЕИС) документ о приемке.

3.3.2. Поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные

сроки.

3.3.3. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям Контракта по качеству, количеству, комплектности. Товар

доставляется в заводской упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении, без

механических, химических и прочих повреждений.

3.3.4. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством

Российской Федерации

3.3.5. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.

3.3.6. Предоставить вместе с товаром следующие документы:

- счет на оплату;

- товарную накладную;

- сертификат соответствия (декларации о соответствии), в случае, если товар подлежит обязательной сертификации

(декларированию) установленного образца;

- регистрационные удостоверения на товар, выданногоФедеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, в случае,

если товар подлежит обязательной регистрации установленного образца;

- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке.

3.3.7. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки

исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.3.9. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

3.3.10. Выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных

Контрактом.

4. Порядок приема-передачи товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение №1). Характеристики

поставляемого товара должны соответствовать данным Спецификации настоящего Контракта.

4.2. Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика.

Приемка-передача Товара производится Заказчиком в присутствии представителей Сторон на складе Заказчика и

включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями

Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений,

сертификата соответствия (декларации о соответствии);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на

русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о порядке приемки

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная

постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6, и Инструкцией о порядке приемки

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная

постановлением Госарбитража СССР при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в ЕИС. Датой приемки

поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системедокумента о приемке, подписанного

заказчиком. Документ о приемке считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика в ЕИС.

Если Поставщиком передано меньшее количество Товара, чем это предусмотрено Контрактом, Заказчиком составляется

акт частичной приемки (Унифицированная форма N ТОРГ-2,утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132).

4.3. Заказчик и Поставщик подписываютдокумент о приемке, отражающий количество единиц Товара, переданных

Поставщиком Заказчику. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документа о приемке подписывает его

либо дает Поставщику мотивированный отказ, который размещается в ЕИС. Возражения, на которых основан отказ от

приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

4.4. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время (с 08.00ч. до 15.00ч, местное

время). Приемка партии Товара Заказчиком по количеству производится в течение 2-х рабочих дней с момента поставки

товара. Заказчик принимает товар при отсутствии у него претензий по количеству или качеству.

4.5. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) поставщик в срок, установленный в контракте в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального

закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой

информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе

идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки

товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1

статьи 43 Федерального закона о контрактной системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной

работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу

поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о

контрактной системе;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются

его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует

информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части

информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента

подписания имидокумента о приемке.

4.7. Если в Товаре будут обнаружены недостатки, в том числе нарушение условий Контракта об ассортименте, комплектности,

качестве, Заказчик предъявляет Поставщику претензию по поводу указанных недостатков в течение 60 (шестидесяти) рабочих

дней с даты, когда такие недостатки могли быть обнаружены, исходя из характера и назначения Товара.

С момента получения от Заказчика претензии о недостатках Товара, в том числе об ассортименте, комплектности, качестве,

Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней направить в адрес Заказчика представителя с надлежаще оформленными

полномочиями на подписание Акта выявленных недостатков.

В случае отсутствия представителя Поставщика в месте нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента

направления Заказчиком претензии, в том числе посредством факсимильной и иной связи, позволяющей удостоверить факт

направления Заказчиком претензии в адрес Поставщика, выявленные недостатки считаются подтвержденными Поставщиком, а

обязательства Поставщика по замене некачественного Товара, допоставке согласно Контракту – наступившими.

4.8. Замена некачественного Товара должна быть произведена Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты

подписания Акта выявленных недостатков либо даты наступления обязательства Поставщика по замене и/или допоставке

Товара. Допоставка или замена товара по претензии производится за счет Поставщика, включая оплату всех расходов,

связанных с этим.

4.9. В случае, если Поставщиком в течение сроков, указанных в п. 4.8Контракта, не будут устранены все выявленные

Заказчиком недостатки поставленного Товара, в том числе по ассортименту, комплектности, количеству и качеству, Заказчик

вправе отказаться от исполнения Контракта.

4.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия

условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании

контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контракта. Результаты экспертизы,

проводимой экспертом или экспертной организацией оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или

уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать

законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения

или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3

статьи 41 Федерального закона о контрактной системе эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель

экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5. Качество товара, упаковка, маркировка

5.1. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с прилагаемой Спецификацией

(Приложение № 1), с декларацией соответствия и регистрационными удостоверениями, которые подтверждаются

соответствующей документацией и не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления и несет все расходы по замене

дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5.2.Товар, на который установлен срок годности, поставщик обязан передать заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть

использован по назначению до истечения срока годности. Срок годности на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика

должен составлять не менее 12 месяцев.

5.3. Поставщик обязуется поставить новый товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у

Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге,

под арестом или под иным обременением.

5.4. При обнаружении дефектов в течение гарантийного периода, Поставщик производит полную замену дефектного Товара на

новый.

5.5. В случаях замены Товара гарантийный срок на замененный Товар устанавливается с момента подписания Сторонами

документа о приемке нового Товара, на новый Товар. Гарантийный срок прерывается на период, в течение которого

использование Товара по назначению Заказчиком невозможно

5.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки некачественного Товара, Стороны руководствуются положениями

настоящего Контракта.

5.7. Просрочка исполнения гарантийных обязательств Поставщиком более чем на 3 (три) дня признается неисполнением

обязательств Поставщиком.

5.8. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки

к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду

Товара.

5.9. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую

маркировку:

Наименование товара:_______________________

Номер контракта N___________________

Заказчик (название):_________________

Поставщик (название компании):_____________

Получатель:_____________

Пункт назначения:_____________

Грузоотправитель:____________________

Ящик/контейнер N_______, всего ящиков/контейнеров_________

Размеры (высота, длина, ширина)_______________

Вес брутто ________ кг

Вес нетто _________ кг

5.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Импортные

товары должны иметь соответствующую маркировку на русском языке

5.11. В случае, когда поставленный Поставщиком Товар ненадлежащим образом упакован, Заказчик вправе потребовать от

Поставщика осуществления действий, предусмотренных статьей 482 Гражданского кодекса Российской Федерации

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа,

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными

ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик,

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе взыскать с Заказчика

штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),

что составляет _______ рублей.

6.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока представления документов, необходимых для

оплаты контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 6.3.- 6.6. Контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

не может превышать цену Контракта

6.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения

обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом

исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа

устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях,

установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения

Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

1) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

2) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ____________ рублей.

6.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает

Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

что составляет ___________ рублей.

6.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок,

предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

6.17. В случае просрочки со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнения настоящего Контракта на срок более

чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к поставщику (подрядчику,

исполнителю) с предложением о расторжении настоящего Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если

контрактом предусмотрена выплата аванса) и уплате штрафных санкций, а при несогласии поставщика (подрядчика,

исполнителя) - обратиться в суд с соответствующим иском.

6.18. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего

Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения

настоящего Контракта.

6.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой

стороны.

6.20. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.21. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее

выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

6.22. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы,

уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного

получателем бюджетных средств, с указанием поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется

перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

7. Изменение и расторжение контракта

7.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной

форме и подписаны представителями обоих сторон.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны

контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям и в порядке,

предусмотренным в частях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе и Гражданским

кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с

целью установления иных способов исполнения контракта или его расторжения в установленном законодательством порядке.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали

обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать,

чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы

(оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким

родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного

получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по

контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы

(оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими

каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо

гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9. Прочие условия контракта

9.1. В случае возникновения разногласий по контракту стороны принимают все меры для их урегулирования путем проведения

переговоров.

9.2. Все споры по настоящему контракту Стороны решают путем переговоров в соответствии с действующим

законодательством. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор рассматривается в Арбитражном

суде Республики Башкортостан.

9.3. Контракт вступает в силу с даты заключения контракта и действуетдо 31.12.2023 года, а в части осуществления расчетов

по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 6 Контракта, - до полного исполнения Сторонами

взаимных обязательств.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке

Товара.

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение

или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего

Контракта.

9.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением

поставщиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур,

такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных

уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в

единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством

Российской Федерации.

10. Реквизиты сторон

Заказчик: государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Республики Башкортостан

Клиническая больница скорой медицинской помощи

города Уфы

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Уфа, ул. Батырская, 39/2

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение - НБ Республика Башкортостан Банка России//

УФК по Республике Башкортостан г. Уфа

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2728

_______________________ (Головина Ю.В.)

Поставщик:

Адрес:

Телефон:

Эл. почта:

Банковские реквизиты:

_____________( __________________)

Приложение № 1

к контракту

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/

п

Наименование товара с

указанием товарного знака при его

наличии,

наименование страны происхождения

товара, данные документа,

подтверждающего страну происхождения

товара, при наличии такого документа

Характеристики

Ед. изм.

Цена за единицу измерения Товара,

в том числе

без НДС

размер НДС

итого

(если

облагается

НДС)

Количе

ство

Стоимость, в том числе

без НДС

размер

НДС (если

облагается

НДС)

ИТОГО

Заказчик: государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Республики Башкортостан

Клиническая больница скорой медицинской помощи

города Уфы

Поставщик:

_______________________ (Головина Ю.В.)

_____________( __________________)

итого