Тендер - Поставка шампуня для бесконтактной мойки автомобилей №239597291

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки

Договор

на поставку товаров для муниципальных нужд № ______

г. Энгельс «_________» ________________ 2023 г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны и МКУ «Автообслуживание», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Сидельниковой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава ,именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор»), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 о нижеследующем:

1. Предмет муниципального Договора.

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товары, используемые Заказчиком в своей деятельности (далее товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется производить оплату поставляемого товара в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора.

2. Сроки поставки.

2.1. Поставка товара производится в период с момента заключения договора по 06.03.2023г.. По заявкам Заказчика.

2.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания поставки товара является исходными для имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

3. Цена Договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего Договора составляет ____________________________ (_____________________________) рублей ______________________ копеек, в том числе НДС _____________________ рублей. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.3. Оплата по настоящему Договору производится на основании счета, товарной накладной в рублях путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Поставщика после поставки товара в течение 10 рабочих дней.

3.4. Цена Договора на период его действия является фиксированной, пересмотру не подлежит и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Обязанности Сторон:

4.1.1. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. В случае обоснованного отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара он обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

4.1.3. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара последний обязуется вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в десятидневный срок.

4.1.4. В случае допущения Поставщиком недопоставки товара вопреки условиям Договора в каком-либо периоде поставки он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте (номенклатуре), предусмотренном для периода недопоставки, в следующем периоде поставки, предусмотренном условиями Контракта.

4.2. Права Сторон

4.2.1. В случае если Поставщик в срок, определенный п. 4.1.3. настоящего Договора, не вывез товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или не распорядился им иным способом, Заказчик вправе возвратить указанный товар Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об этом последнего.

Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с принятием товара на ответственное хранение или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

4.2.2. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты товара согласно условиям Договора. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия товара и последствия такового несет Заказчик как сторона по Договору.

4.2.3. Стороны Договора согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара при наличии у него письменного (письмо, телетайп, факс, телеграмма и т.п.) согласия Заказчика.

Ответственность за возможные последствия несогласованной с Заказчиком досрочной поставки партии товара по договору несет Поставщик.

4.2.4. В случае просрочки поставки товара Заказчик вправе отказаться от него, заранее уведомив Поставщика в десятидневный срок.

4.2.5. В случае поставки товара с нарушениями требований к его комплектности Заказчик вправе потребовать от Поставщика доукомплектования товара в срок, который в этом случае установит Заказчик в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.6. При невыполнении Поставщиком обоснованного требования Заказчика о доукомплектовании товара в разумный срок Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения условий Договора и потребовать возврата денежных сумм, уплаченных за поставленный некомплектный товар.

4.2.7 в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, а также условий поставки товара, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до окончания срока его действия, уплатив Поставщику часть установленной цены пропорционально части товара, поставленного и принятого на момент получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5. Условия поставки и приемки товара

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в заявке Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании товара по его назначению.

5.3. В случаях, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в период, установленный в соответствии с п. 4.2.5. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от товара и потребовать возмещения убытков.

5.4. В случае обнаружения признаков ненадлежащего качества поставленного товара Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в период, установленный в соответствии с п. 4.2.5. настоящего Договора, заменяет товар на соответствующий требованиям по качеству.

5.5. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими комплектность, качество и/или безопасность товара.

5.6. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

6.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставляемого им товара, а также за поставку товара, обремененного правами третьих лиц.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,5 % от договорной цены за каждый просроченный день и 1 % за каждый просроченный день при просрочке более 10 дней, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по данному Договору.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с условиями п. 4.2.7. настоящего Договора, либо по взаимному соглашению Сторон, а также на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой стороне не позднее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

8.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде в установленном порядке.

9. Срок действия и иные условия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

_______________

Приложение №1
Договору на поставку товаров для муниципальных нужд № _____
от «___________» __________________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

Директор _____________О.Г. Сидельникова

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321934102 мониторинг цен в электронной форме на Оказание услуг по перевозки опасных грузов (гипохлорита натрия марки А ГОСТ 11086-76)	Анализ цен #321934102	См. док.	3 дня 22.01.2026 02.02.2026
Тендер №322158140 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ" объявляет тендер: Поставка моющих средств	Запрос котировок #322158140	42 300 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 26.01.2026 02.02.2026
Тендер №322308743 Поставка дезинфицирующих средств	Запрос котировок #322308743	98 925 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 27.01.2026 03.02.2026
Тендер №322393946 Поставка дезинфицирующих средств для эндоскопов	Электронный аукцион #322393946	99 528 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 28.01.2026 05.02.2026
Тендер №322549776 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХВАТОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" объявляет тендер: поставка бытовой химии и хозтоваров	Запрос котировок #322549776	516 700	6 дней 29.01.2026 06.02.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239597237 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ" объявляет тендер: Поставка профессиональных моющих средств для нужд филиала "Сургутское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" (с резу...	Отбор #239597237	2 082 546	срок истек 17.02.2023 03.03.2023
Тендер №239597186 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ объявляет тендер: Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для нужд Республиканского государственного автономного...	Электронный аукцион #239597186	569 492	срок истек 17.02.2023 27.02.2023
Тендер №239597111 МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТВЕРДОЕ (с результатом)	Малая закупка #239597111	327 060 Обеспечение заявки: 16 353	срок истек 17.02.2023 18.02.2023
Тендер №239596767 Поставка пасты зубной (с результатом)	Электронный аукцион #239596767	27 130 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 17.02.2023 01.03.2023
Тендер №239596752 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка пасты зубной	Электронный аукцион #239596752	27 130 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 01.03.2023

Тендеры из региона Саратовская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239596755 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ № 1 Г.САРАТОВА" объявляет тендер: Шифр 63-2023-нр 5187 Поставка товара лампа-планшет для швейной ма...	Электронный аукцион #239596755	12 717 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 02.03.2023
Тендер №239596231 АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: промышленное оборудование для пищеблока	Электронный аукцион #239596231	813 496 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 27.02.2023
Тендер №239595923 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №14 Г.БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка канцтоваров	Запрос котировок #239595923	49 991	срок истек - 28.02.2023
Тендер №239594051 Оказание охранных услуг (с результатом)	Малая закупка #239594051	99 993	срок истек 17.02.2023 22.02.2023
Тендер №239594008 Поставка реактивов для клинико-диагностической лаборатории (с результатом)	Малая закупка #239594008	131 158	срок истек 17.02.2023 21.02.2023