Тендер - Поставка краски для разметки дорог №239571356

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Требования к составу и содержанию заявки.docx
• техническое задание краска.docx
• Проект договора.docx
• обоснование.xlsx
• техническое задание краска.docx
• Проект договора.docx
• обоснование.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_составу_и_содержанию_заявки - Посмотреть таблицу с даннымитехническое_задание_краска

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

* - Заказчиком внесены дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ.

Обоснование включения дополнительных характеристик: Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога.

В связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 17.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000152

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская,50.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

14160.70 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Согласно ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии в соответствии со ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ г Улан-Удэ

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

не установлено

Требования к гарантии производителя товара

не установлено

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок хранения составляет не менее 10 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, на весь объем

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 168.49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Класс разметочного материала по вязкости УВ2 Класс разметочного материала по яркости В7 Цвет разметочного материала для дорожной разметки Белый Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Класс разметочного материала по адгезии АС2 Характеристики, не учтенные КТРУ в соответствии с техническим заданием Краска (эмаль) для дорожной разметки 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 174.26 439135.20 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Класс разметочного материала по вязкости УВ2 Класс разметочного материала по яркости В4 Цвет разметочного материала для дорожной разметки Белый Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Класс разметочного материала по адгезии АС2 Характеристики, не учтенные КТРУ в соответствии с техническим заданием Краска (эмаль) для дорожной разметки 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 170.72 34144.00 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Класс разметочного материала по вязкости УВ2 Класс разметочного материала по яркости В0 Цвет разметочного материала для дорожной разметки Белый Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Класс разметочного материала по адгезии АС2 Характеристики, не учтенные КТРУ в соответствии с техническим заданием

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_договора

проект

Договор № ________

г. Улан-Удэ «__» __________ 2023 г.

МБУ "Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и «_____________________», именуемое в дальнейшем " Поставщик", в лице ___________ действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с положениями Федерального закона от 05 Апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № от «__» _______________2023 года заключили между собой настоящий договор (далее «договор») о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять краску для разметки дорог (далее по тексту – Товар) и оплатить за поставленный Товар.

1.2. Наименование, количество и характеристики Товара определяются в соответствии со Спецификацией поставки товара (приложение к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена товара (цена Договора) составляет ____________ (________) рублей, в том числе НДС _______. (Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, тогда Поставщик указывает «НДС не облагается»).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора.

2.2. Цена Договора включает:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до адреса Заказчика;

- стоимость погрузки, разгрузки товара;

- расходы по сертификации (декларирования соответствия) товара (при необходимости);

- стоимость хранения товара до передачи заказчику;

- расходы на страхование доставки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом. 2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Договором условий. 2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений ИКЗ в соответствии с планом-графиком:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИКЗ в соответствии с извещением:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК: 000.0409.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.244 2.6. Заказчик обязуется оплатить товар в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. 2.7. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями на основании выставленного Поставщиком счета.

3. Срок и условия поставки

3.1. Срок поставки Товара: с даты заключения договора до 31 марта 2023г.

3.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская,50.

3.3. Поставщик в день отгрузки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с ч. 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Документ о приемке должен содержать:

• идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, единицу измерения поставленного товара, указанные в Договоре;
• информацию о Поставщике. Если договор заключается с юридическим лицом, приводятся полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
• наименование и количество поставленного товара, а также указание страны происхождения поставленного товара;
• стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;
• иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.

К документу о приемке прилагаются документы (сканированные копии счета на оплату, сертификатов соответствия или деклараций соответствия на Товар (при наличии), информация о стране происхождения Товара), которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в документе о приемке, приоритет имеет информация в документе о приемке.

3.4. Тара (упаковка).

3.4.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 3.4.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. 3.4.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается. 3.4.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. 3.5. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям (при наличии). 3.6. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 3.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4. Приемка товара

4.1. Заказчик обязуется осуществлять приемку поставленного Товара. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.2. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек. Тогда в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, осуществляются следующие действия:

4.2.1. Члены комиссии подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями:

поступивший документ о приемке;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке, сформированный ими в ЕИС, с указанием причин такого отказа.

Если приемочная комиссия включает лиц, не являющихся работниками Заказчика, допускается подписать документ о приемке, составить и подписать мотивированный отказ от подписания документа о приемке без использования усиленных квалифицированных электронных подписей и функционала ЕИС.

4.2.2. Если члены приемочной комиссии согласно п. 4.2.1 Договора не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и функционал ЕИС, Заказчик вместе с документом о приемке или мотивированным отказом от подписания документа о приемке размещает в ЕИС подписанные комиссией документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.3. Поставщик в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке может устранить причины, указанные в таком отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора.

4.4. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.5. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:

• подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
• направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;
• создать условия для сохранности товара при приемке.

Заказчик обязан совершить и другие действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.

4.6. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу: г. г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 50 в течение пяти рабочих дней с даты получения товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

4.7. Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям Договора, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных. В течение одного рабочего дня с момента обнаружения недостатков Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.

Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям Договора. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

4.8. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

4.9. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

4.10. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

4.11. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного товара и устранено Поставщиком.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных договором и спецификацией;

5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

5.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.4. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

5.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Договора;

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

5.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Договора;

5.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Договора, причиненных по вине Поставщика;

5.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

5.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6. Обеспечение исполнения Договора и обеспечение гарантийных обязательств.

6.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

6.2. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям государственных стандартов, технических условий, иных нормативных документов, установленным к такому товару в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также требованиям Заказчика.

7.2. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что поставленный Товар является товаром надлежащего качества и собственностью Поставщика, не заложен, не находятся под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не был ранее использован, а также соответствует характеристикам, указанным в Спецификации поставки товаров (приложение к настоящему Договору).

7.3. Гарантийный срок хранения составляет не менее 10 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является заводского производства, новым, не восстановленным, ранее не использовался. Если при хранении и в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока хранения в товаре обнаружится брак (дефект) или иные какие-либо причины, препятствующие нормальному функционированию Товара в его штатном применении, то Товар подлежат замене силами Поставщика и за его собственный счет в течение 7 (семи) дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о замене. В случае спора о причинах возникновения недостатков Товара Поставщик обязан провести экспертизу Товара за свой счет.

При устранении дефектов или замены некачественного Товара и/или его комплектующих изделий на качественный в период гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения продлевается на количество времени, затраченного на это устранение.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет сумму ___ рублей, и определяемую в следующем порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, составляет сумму ______________ рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет ___ руб., устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.13. Сторона освобождается от уплаты штрафа если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в установленные сроки.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10. Изменение, расторжение договора

10.1. Внесение изменений в договор при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных ст. 95 Федерального закона 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями частей 8-23 ст.95 Федерального закона 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

10.4. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров.

10.5. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров, с обязательным оформлением последних в письменном виде. В случае недостижения согласия в ходе переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Бурятия.

10.7. До обращения в Арбитражный суд обязательным является соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому заказчику.

11.2. Претензионная переписка Сторон осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте, согласно ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.07.2023 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

11.4. Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан электронной подписью.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Настоящий договор содержит следующие приложения:

- Приложение «Спецификация поставки товара».

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору №_________

от «___» __________2023 года

Спецификация поставки товаров

- Посмотреть таблицу с даннымитехническое_задание_краска

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

* - Заказчиком внесены дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ.

Обоснование включения дополнительных характеристик: Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога.

В связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 17.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000152

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская,50.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

14160.70 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Согласно ст.44 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии в соответствии со ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ // УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ г Улан-Удэ

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

не установлено

Требования к гарантии производителя товара

не установлено

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок хранения составляет не менее 10 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, на весь объем

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 168.49 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Класс разметочного материала по вязкости УВ2 Класс разметочного материала по яркости В7 Цвет разметочного материала для дорожной разметки Белый Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Класс разметочного материала по адгезии АС2 Характеристики, не учтенные КТРУ в соответствии с техническим заданием Краска (эмаль) для дорожной разметки 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 174.26 439135.20 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Класс разметочного материала по вязкости УВ2 Класс разметочного материала по яркости В4 Цвет разметочного материала для дорожной разметки Желтый Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Класс разметочного материала по адгезии АС2 Характеристики, не учтенные КТРУ в соответствии с техническим заданием Краска (эмаль) для дорожной разметки 20.30.22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 170.72 34144.00 Класс разметочного материала по степени перетира СП2 Класс разметочного материала по вязкости УВ2 Класс разметочного материала по яркости В0 Цвет разметочного материала для дорожной разметки Черный Класс разметочного материала по времени высыхания ВВ2 Класс разметочного материала по массовой доле нелетучих веществ НВ2 Класс разметочного материала по адгезии АС2 Характеристики, не учтенные КТРУ в соответствии с техническим заданием

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

проект

Договор № ________

г. Улан-Удэ «__» __________ 2023 г.

МБУ "Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и «_____________________», именуемое в дальнейшем " Поставщик", в лице ___________ действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с положениями Федерального закона от 05 Апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № от «__» _______________2023 года заключили между собой настоящий договор (далее «договор») о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять краску для разметки дорог (далее по тексту – Товар) и оплатить за поставленный Товар.

1.2. Наименование, количество и характеристики Товара определяются в соответствии со Спецификацией поставки товара (приложение к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена товара (цена Договора) составляет ____________ (________) рублей, в том числе НДС _______. (Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, тогда Поставщик указывает «НДС не облагается»).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора.

2.2. Цена Договора включает:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до адреса Заказчика;

- стоимость погрузки, разгрузки товара;

- расходы по сертификации (декларирования соответствия) товара (при необходимости);

- стоимость хранения товара до передачи заказчику;

- расходы на страхование доставки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом. 2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Договором условий. 2.5. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений ИКЗ в соответствии с планом-графиком:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ИКЗ в соответствии с извещением:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть КБК: 000.0409.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.244 2.6. Заказчик обязуется оплатить товар в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. 2.7. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями на основании выставленного Поставщиком счета.

3. Срок и условия поставки

3.1. Срок поставки Товара: с даты заключения договора до 31 марта 2023г.

3.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская,50.

3.3. Поставщик в день отгрузки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии с ч. 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Документ о приемке должен содержать:

• идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, единицу измерения поставленного товара, указанные в Договоре;
• информацию о Поставщике. Если договор заключается с юридическим лицом, приводятся полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
• наименование и количество поставленного товара, а также указание страны происхождения поставленного товара;
• стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;
• иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.

К документу о приемке прилагаются документы (сканированные копии счета на оплату, сертификатов соответствия или деклараций соответствия на Товар (при наличии), информация о стране происхождения Товара), которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в документе о приемке, приоритет имеет информация в документе о приемке.

3.4. Тара (упаковка).

3.4.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 3.4.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. 3.4.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается. 3.4.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. 3.5. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям (при наличии). 3.6. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 3.7. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4. Приемка товара

4.1. Заказчик обязуется осуществлять приемку поставленного Товара. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.2. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек. Тогда в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, осуществляются следующие действия:

4.2.1. Члены комиссии подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями:

поступивший документ о приемке;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке, сформированный ими в ЕИС, с указанием причин такого отказа.

Если приемочная комиссия включает лиц, не являющихся работниками Заказчика, допускается подписать документ о приемке, составить и подписать мотивированный отказ от подписания документа о приемке без использования усиленных квалифицированных электронных подписей и функционала ЕИС.

4.2.2. Если члены приемочной комиссии согласно п. 4.2.1 Договора не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и функционал ЕИС, Заказчик вместе с документом о приемке или мотивированным отказом от подписания документа о приемке размещает в ЕИС подписанные комиссией документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.3. Поставщик в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке может устранить причины, указанные в таком отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора.

4.4. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.5. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:

• подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
• направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;
• создать условия для сохранности товара при приемке.

Заказчик обязан совершить и другие действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.

4.6. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу: г. г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 50 в течение пяти рабочих дней с даты получения товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

4.7. Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям Договора, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных. В течение одного рабочего дня с момента обнаружения недостатков Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.

Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям Договора. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

4.8. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

4.9. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

4.10. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

4.11. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного товара и устранено Поставщиком.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных договором и спецификацией;

5.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

5.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

5.1.4. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

5.2.3. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Договора;

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

5.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Договора;

5.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Договора, причиненных по вине Поставщика;

5.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

5.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6. Обеспечение исполнения Договора и обеспечение гарантийных обязательств.

6.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

6.2. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара требованиям государственных стандартов, технических условий, иных нормативных документов, установленным к такому товару в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также требованиям Заказчика.

7.2. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что поставленный Товар является товаром надлежащего качества и собственностью Поставщика, не заложен, не находятся под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не был ранее использован, а также соответствует характеристикам, указанным в Спецификации поставки товаров (приложение к настоящему Договору).

7.3. Гарантийный срок хранения составляет не менее 10 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является заводского производства, новым, не восстановленным, ранее не использовался. Если при хранении и в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока хранения в товаре обнаружится брак (дефект) или иные какие-либо причины, препятствующие нормальному функционированию Товара в его штатном применении, то Товар подлежат замене силами Поставщика и за его собственный счет в течение 7 (семи) дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о замене. В случае спора о причинах возникновения недостатков Товара Поставщик обязан провести экспертизу Товара за свой счет.

При устранении дефектов или замены некачественного Товара и/или его комплектующих изделий на качественный в период гарантийного срока хранения, гарантийный срок хранения продлевается на количество времени, затраченного на это устранение.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет сумму ___ рублей, и определяемую в следующем порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, составляет сумму ______________ рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет ___ руб., устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.13. Сторона освобождается от уплаты штрафа если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.14. Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в установленные сроки.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10. Изменение, расторжение договора

10.1. Внесение изменений в договор при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных ст. 95 Федерального закона 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с положениями частей 8-23 ст.95 Федерального закона 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

10.4. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров.

10.5. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров, с обязательным оформлением последних в письменном виде. В случае недостижения согласия в ходе переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Бурятия.

10.7. До обращения в Арбитражный суд обязательным является соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому заказчику.

11.2. Претензионная переписка Сторон осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте, согласно ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.07.2023 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

11.4. Настоящий договор составлен в электронной форме и подписан электронной подписью.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Настоящий договор содержит следующие приложения:

- Приложение «Спецификация поставки товара».

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к договору №_________

от «___» __________2023 года

Спецификация поставки товаров

- Посмотреть таблицу с данными