Тендер - Осциллятор для ГНКТ №239558934

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 Процедура закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть071 - Посмотреть таблицу с данными Документы

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

События в хронологическом порядке 17.02.2023
08:18:46 Размещение приглашения к участию в процедуре закупки Приглашение и документация о закупке.pdf

Договор_РБ (образец).doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Договор № __________

г. Гомель «____» _______________ 2015 г.

Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ляхова А.А., действующего на основании Устава предприятия с одной стороны, и название компании (указывается полностью, например: Общество с дополнительной ответственностью «Компания»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Фамилия И.О., действующего на основании Устава (доверенности № ___ от 00.00.2015 г. или иного документа), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.

Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, в ассортименте, количестве, в сроки и по ценам согласно спецификациям, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в размерах и порядке, предусмотренном настоящим договором.

Закупка производится для собственного производства и потребления.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю после подписания товарно-транспортной накладной обеими сторонами настоящего договора.

Качество товара и приемка.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и конструкторской документации. Поставщик поставляет Товар, являющийся новым, не бывшим в эксплуатации и потреблении, комплектно, в соответствии с сопроводительной техдокументацией.

Порядок приемки товара Покупателем по количеству и качеству осуществляется в соответствии с положением «О приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008 г. В случае выявления недостачи товара или его ненадлежащего качества вызов представителя Поставщика является обязательным.

Срок гарантии на Товар составляет 18 месяцев от даты поставки на склад Грузополучателя если иное не предусмотрено условиями соответствующей спецификации.
В случае поставки некачественного или не соответствующего условиям настоящего договора Товара, а так же если Товар вышел из строя в гарантийный период, Поставщик обязан за свой счет устранить неисправности либо заменить его в течение 60-ти календарных дней с момента уведомления об обнаружении неисправности, если не докажет, что неисправность возникла в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации или условий хранения. Если в течение этого срока Поставщик не устранил неисправности, то он обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы стоимости Товара подлежащего замене или ремонту, за каждый день просрочки. В случае устранения неисправностей в Товаре, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных неисправностей. При замене Товара в целом, гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

В случае выхода из строя Товара в гарантийный период и необходимости устранения недостатков на территории Поставщика, доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. По письменному запросу Поставщика доставка Товара может быть осуществлена транспортом Покупателя. При этом Поставщик возмещает Покупателю понесенные им расходы в течение 3-х банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя. Транспортные расходы будут определяться по тарифам на оказание транспортных услуг, действующим у Покупателя.

Упаковка и маркировка.

Товар поставляется в упаковке, гарантирующей его сохранность при транспортировке. Поставщик несет ответственность и все расходы перед Покупателем за все потери и повреждения вследствие несоответствующей упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации, а также все расходы, вызванные неправильной маркировкой. Стоимость упаковки и маркировки входит в стоимость Товара.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки, Поставщик отгружает её без затаривания и (или) упаковки.

Цена и порядок расчетов.

Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар по ценам указанным в спецификациях. Общая сумма договора состоит из сумм по спецификациям, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

Ответственность за исчисление НДС в товаросопроводительных документах несет Поставщик.

Оплата за товар производится на условиях, указанных в спецификациях, в рублях Республики Беларусь.

Сроки и условия поставки.

Поставщик поставляет Товар Покупателю по настоящему договору на условиях, указанных в спецификациях. Срок поставки указывается в спецификации отдельной строкой.

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее 5-ти банковских дней до истечения срока поставки.

Форс-мажор.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, изменения законодательства Республики Беларусь и т.п., и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, если другая сторона проинформирована в течение 5-ти календарных дней о наличии или о прекращении обстоятельств форс-мажор. Документом, подтверждающим действие обстоятельств непреодолимой силы, будет являться АКТ (свидетельство) Торгово-Промышленной Палаты Республики Беларусь.

Особые условия.

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются положением «О поставках товаров в Республике Беларусь», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь № 444 от 08.07.1996 г. и остальным действующим законодательством Республики Беларусь, вносимыми при необходимости дополнениями к договору, оформленными в письменном виде и подписанными обеими сторонами.

Споры, возникающие из настоящего договора, при не достижении согласия между Сторонами рассматриваются в экономическом суде по месту нахождения истца. Применимое право – право Республики Беларусь.

Другие условия:

В случае просрочки поставки, недопоставки или не поставки Товара в сроки, указанные в спецификациях к настоящему договору, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не своевременно поставленного (не поставленного, недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.

В случае не поставки товара (отказ от поставки товара) в соответствии с условиями настоящего договора Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20% от стоимости не поставленного товара (от стоимости товара, который Поставщик отказался поставлять).

В случае просрочки платежа Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки.

Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и являются неотъемлемой частью договора.

Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон, путем подписания обеими сторонами соглашения о расторжении договора и проведения полного взаиморасчета.

При изменении места нахождения или банковских реквизитов стороны обязаны в течении 10 (десяти) календарных дней со дня изменения места нахождения или банковских реквизитов уведомить об этом друг друга в письменном виде. В противном случае обязательства, исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, считаются исполненными надлежащим образом.

В случае включения одной стороны в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (далее – Реестр) вторая сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения первой стороне убытков.

В случае включения одной из сторон в Реестр, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить вторую сторону об этом.

Поставщик обязуется по каждому факту поставки товара, оформленному первичным учетным документом в адрес Покупателя, создать и направить электронный счет-фактуру (далее - ЭСЧФ) на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее МНС Республики Беларусь) в порядке, предусмотренном статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь.

В случае уплаты предъявленных контролирующими органами к Покупателю санкций в связи с указанием Поставщиком в ЭСЧФ недостоверных сведений, нарушением срока направления ЭСЧФ либо не направления ЭСЧФ на портал МНС Республики Беларусь, Поставщик возмещает Покупателю сумму причиненного ущерба в течение 10 календарных дней с момента получения письменной претензии Покупателя.

Настоящий договор составлен при полном понимании сторонами предмета договора и заменяет любое соглашение по данному предмету, заключенное в устной или письменной форме ранее. Любые устные обсуждения в отношении предмета договора настоящим исключаются.

Наименование поставляемого товара, указанного в товарно-сопроводительных документах, должно строго соответствовать наименованию Товара, согласованного в договоре.

При несоответствии наименования поставляемого Товара в товарно-сопроводительных документах наименованию, указанному в договоре (далее – расхождение наименований), Товар Грузополучателем не принимается либо принимается на ответственное хранение.

Поставщик, обязан устранить расхождение наименований (включая ЭСЧФ для резидентов Республики Беларусь), в течение одного дня от даты соответствующего уведомления. В случае не устранения Поставщиком расхождения наименований в течение указанного срока, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от суммы всего товара, указанного в товарно-сопроводительных документах, за каждый день не устранения Поставщиком расхождения наименований.

Прочие условия.

Настоящий договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Все спецификации, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью. Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Договор, а также все документы, уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в связи с настоящим договором, переданные по каналам факсимильной (или иной) связи, имеют юридическую силу, при этом они должны направляться в письменной форме. Сторона, получившая два подписанных экземпляра документов, обязуется в течение 5-ти банковских дней с момента получения подписать и выслать документы по фактическому адресу контрагента. Сторона, нарушившая данное правило, лишается права оспаривать данные, содержащиеся в переданных с помощью факса копиях документов, и данные сведения принимаются за достоверные.

Срок действия договора.

Начало действия договора: с момента подписания обеими сторонами. Окончание действия договора: 31.12.2015 г. а в отношении:

- расчетов – до полного расчета между сторонами,

- срока гарантии – до истечения срока гарантии на закупаемый Товар.

Юридические адреса и реквизиты.

Поставщик:

Покупатель:

- Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация_РБ (образец).xls - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_нерезиденты РБ (образец).doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Контракт №

г. Гомель «___ » ___________ 2020 г.

Название компании (указывается полностью, например: Общество с ограниченной ответственностью «Компания»), являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице генерального директора Фамилия И.О., действующего основании на Устава (доверенности № ___ от 00.00.2012 г., другого документа), с одной стороны, и Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть» (РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»), являющееся юридическим лицом по законодательству Республики Беларусь, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице генерального директора Ляхова А.А., действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ?????, именуемые в дальнейшем Товар, в ассортименте, количестве и в сроки, согласно Спецификации №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, согласно условиям настоящего Контракта.

1.2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю:

-при отгрузке ж/д транспортом: после отметки в железнодорожной накладной о прибытии на ст. Речица, определенной в спецификации.

-при отгрузке автотранспортом: после подписания товарно-транспортной накладной международного образца (CMR) Покупателем или его полномочным представителем, действующим от имени Покупателя на складе Грузополучателя.

2.Качество, комплектность продукции, гарантии.

2.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и конструкторской документации изготовителя Товара.

2.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в порядке и в сроки, установленные Инструкцией П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 25.04.66.

2.3. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем в порядке и в сроки, установленные Инструкцией П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 15.06.65.

2.4. Приемка Товара производится в соответствии с данными, указанными в товаросопроводительных документах.

2.4.1. Наименование Товара, указанного в товаросопроводительных документах, должно строго соответствовать наименованию Товара, указанному в соответствующей Спецификации.

2.4.2. При несоответствии наименования Товара в товаросопроводительных документах наименованию, указанному в соответствующей Спецификации (далее – расхождение наименований), Товар не принимается Грузополучателем, либо принимается на ответственное хранение.

2.4.3. Поставщик обязан устранить расхождение наименований в течение одного дня от даты соответствующего уведомления. В случае не устранения Поставщиком расхождения наименований в течение указанного срока, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от суммы всего Товара, указанного в товаросопроводительных документах, за каждый день не устранения Поставщиком расхождения наименований.

2.5. Поставщик гарантирует качество и работоспособность Товара в течение 12 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

2.6. В случае выявления дефектов товара, несоответствия товара условиям контракта при приемке товара и/или в гарантийный период, Поставщик обязан в течение 30-ти (тридцати) календарных дней после получения Поставщиком факсимильного извещения Покупателя произвести замену или отремонтировать дефектный товар за свой счет. Если в течение этого срока Поставщик не устранил неисправности или не заменил дефектное изделие новым, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего замене или ремонту, за каждый день просрочки. Поставщик может производить устранение обнаруженных дефектов либо замену дефектного Товара новым на своей территории за свой счет, при этом дефектный Товар вывозится Поставщиком на условиях EXW-г. Речица (Республика Беларусь), а ввозится на территорию Покупателя Товар с устраненными дефектами либо замененный Товар на первоначальных условиях настоящего Контракта.

3.Упаковка и маркировка.

3.1. Товар поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке. Поставщик несет ответственность и все расходы перед Покупателем за все потери и повреждения вследствие несоответствующей упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации, а также все расходы, вызванные неправильной маркировкой. Стоимость упаковки и маркировки включена в стоимость Товара.

3.2. В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки, Поставщик отгружает её без затаривания и (или) упаковки.

4.Цена и расчеты сторон.

4.1. Покупатель оплачивает Товар по ценам, в валюте платежа и на условиях, указанных в Спецификации №1 к настоящему Контракту. Общая сумма настоящего Контракта составляет: сумма контракта (например: 1 000,00 (Одна тысяча и 00 копеек) российских рублей, в т.ч. НДС 0%.)

4.2. Все банковские расходы, связанные с исполнением настоящего контракта, на территории Республики Беларусь оплачиваются Покупателем, за пределами Республики Беларусь оплачиваются Поставщиком.

4.3. Оплата за Товар осуществляется в сроки, указанные в Спецификации №1 отдельной строкой.

4.4. При перечислении суммы оплаты, Покупатель обязан указывать в платежных документах основание оплаты, в том числе реквизиты контракта и номер спецификации.

5.Сроки и условия поставки.

5.1. Поставщик поставляет Товар Покупателю по настоящему Контракту на условиях и в сроки, указанные в Спецификации №1. Грузополучатель указывается в Спецификации №1 отдельной строкой.

5.2. Датой поставки товара является дата отметки в железнодорожной накладной станции назначения - ст.Речица либо отметка Грузополучателя в CMR о получении Товара.

5.3. Товар в обязательном порядке сопровождают следующие документы:

- при отгрузке ж/д. транспортом:

• железнодорожная накладная (1 экз. оригинал) в адрес Грузополучателя;
• счет-фактура (2 экз. оригинала);
• товарная накладная (3 экз. оригинала);
• сертификат качества (1 экз. оригинал).
  - при отгрузке автотранспортом:
• счет-фактура (2 экз. оригинала);
• товарная накладная (3 экз. оригинала);
• упаковочный лист (1 экз. оригинал);
• товарно-транспортную накладную международного образца (CMR);
• сертификат качества (1 экз. оригинал).

5.4. Покупатель в течение 70-ти (семидесяти) календарных дней с даты поставки Товара обязан направить Поставщику:

- в электронном виде Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и Уведомление о проставлении отметки налогового органа об уплате косвенных налогов с электронной (электронно-цифровой) подписью Покупателя (на электронный адрес, указанный Поставщиком) либо на бумажном носителе Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа страны Покупателя – два оригинальных экземпляра (заказной почтой или курьером), ксерокопию ж/д накладной с отметками станций перехода границы, заверенную печатью Покупателя, товарную накладную о принятии Товара на складе Покупателя (Грузополучателя) – 1 оригинальный экземпляр, акт о приеме товарно-материальных ценностей по количеству – 1 экз. копия, CMR– 1 оригинальный экземпляр.

5.5. С целью правильного заполнения раздела 3 заявления о ввозе товаров Поставщик предоставляет информационное сообщение в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего контракта и спецификации №1 обеими сторонами, с указанием в нем сведений о собственнике товара, претендующем на применение ставки НДС в размере ноль (0) процентов.

6.Форс-мажор.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, изменения законодательства России и Республики Беларусь и т.п., и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Документом, подтверждающим действие обстоятельств непреодолимой силы, будет являться Акт (Свидетельство) Торгово-Промышленной Палаты страны Поставщика или Покупателя.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств.

6.3. Сторона, не уведомившая другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

7.Особые условия.

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются соглашением между Правительством РФ и Правительством РБ об условиях поставок товаров между предприятиями и организациями (Москва, 20.07.92 г.) и другим законодательством, обязательным для обеих сторон, вносимыми при необходимости дополнениями к Контракту, оформленными в письменном виде и подписанными обеими сторонами.

7.2. Все споры по контракту разрешаются в Арбитражном или Экономическом суде по месту нахождения истца с применением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения. Применимое право – право Российской Федерации. Стороны исключают применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, заключенной в Вене 11 апреля 1980 года.

7.3. Другие условия:

7.3.1. В случае просрочки поставки, не поставки или недопоставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день просрочки.

7.3.2. В случае просрочки платежа Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,2% от суммы неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки.

7.3.3. Отгрузка Товара Поставщиком осуществляется только после согласования товарно-сопроводительных документов с Грузополучателем по факсу (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар обладает статусом товара Союза в значении, установленном Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

7.5. Поставщик возместит Покупателю все документально подтвержденные расходы, включая пошлины, налоги, пени и штрафы, понесенные Покупателем вследствие претензий таможенных органов, возникших по причине неисполнения Поставщиком п. 7.4. настоящего контракта в течение 15-ти банковских дней с момента получения счета Покупателя и документального подтверждения понесенных расходов. В случае нарушения срока, указанного в настоящем пункте, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2% от суммы расходов, которые Поставщик должен возместить.

7.6. При изменении места нахождения или банковских реквизитов стороны обязаны в течении 10 (десяти) дней со дня изменения места нахождения или банковских реквизитов уведомить об этом друг друга в письменном виде. В противном случае обязательства, исполненные в соответствии с реквизитами, указанными в договоре, считаются исполненными надлежащим образом.

7.7. В случае не поставки товара (отказ от поставки товара) в соответствии с условиями настоящего контракта Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20% от стоимости не поставленного товара (от стоимости товара, который Поставщик отказался поставлять).

8.Контракт в целом.

8.1. Настоящий Контракт составлен при полном понимании сторонами предмета Контракта и заменяет любое соглашение по данному предмету, заключенное в устной или письменной форме ранее. Любые устные обсуждения в отношении предмета Контракта настоящим исключаются.

8.2. При исполнении своих обязанностей по Контракту Стороны обязуются не совершать каких-либо действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей. При исполнении своих обязанностей по Контракту Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от коррупционных действий и (или) неполучения другой Стороной в десятидневный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением документов, подтверждающих данный факт, другая Сторона вправе отказаться от настоящего Контракта в одностороннем порядке, направив соответствующее письменное уведомление первой Стороне.

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Контракта своими работниками, представителями, аффилированными лицами, а также субподрядчиками и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Контракта, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки.

9.Прочие условия.

9.1. При толковании настоящего Контракта имеет силу документ ИНКОТЕРМС-2010 г.

9.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.4. Настоящий Контракт, может быть расторгнут досрочно, по обоюдному согласию сторон, путем подписания обеими сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта и проведения полного взаиморасчета.

9.5. Все документы, а также уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в связи с настоящим Контрактом, переданные по каналам факсимильной связи, имеют юридическую силу, при этом они должны направляться в письменной форме. Сторона, получившая два подписанных экземпляра документов, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписать и выслать документы по фактическому адресу контрагента, указанному в разделе 11 настоящего Контракта. Сторона, нарушившая данное правило, лишается права оспаривать данные, содержащиеся в переданных с помощью факса копиях документов, и данные сведения принимаются за достоверные.

9.6. Односторонний отказ от исполнения Контракта (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения Контракта одной из сторон (поставка товара ненадлежащего качества, нарушение сроков поставки и др.)

10.Срок действия контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2021 г., а в отношении расчетов – до полного расчета между сторонами; срока гарантии – до истечения срока гарантии на закупаемый Товар.

11.Юридические адреса и реквизиты

11.1.ПОСТАВЩИК:

Название компании, например: ООО «Комапания»

Юридический и почтовый адрес:

_____________________________

_____________________________

ИНН/КПП __________/___________,

ОКПО ___________________

Банковские реквизиты:

Р/с __________________

в банке: _______________ (адрес банка), БИК ______________

к/с _____________________

11.2.ПОКУПАТЕЛЬ:

РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

Юридический адрес:

Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Гомель,

ул. Рогачевская, 9.

УНП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Банковские реквизиты:

при расчете руб. РФ: р/c BY07PJCB▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв «Приорбанк» ОАО, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а., SWIFT: PJCBBY2X

р/c BY81BPSB▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, Бульвар Мулявина, д.6

SWIFT: BPSBBY2X

- Посмотреть таблицу с данными

к контракту № от «___» ___________ 2019 г.

- Посмотреть таблицу с данными

1.Товар, указанный в настоящей спецификации, изготовлен в 2019г., является новым, не бывшим в эксплуатации и употреблении.

Особые условия (технические требования):

2. Сумма, с учетом НДС 0%: .

3. Валюта платежа: рубли РФ.

4. Условие поставки:

- при отгрузке ж/д транспортом: DDP– станция «Речица» (согласно ИНКОТЕРМС-2010). Транспортные расходы за счет Поставщика.

- при отгрузке автомобильным транспортом: DDP – г. Речица, Республика Беларусь, Гомельская обл., (согласно ИНКОТЕРМС-2010). Автомобильным транспортом Поставщика. Транспортные расходы за счет Поставщика.

5.Срок поставки:

позиция № 1 – июль 2020;

позиция № 2 – август 2020;

позиция № 3 –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 кг – до 15 августа 2020;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 тонн – до 31.12.2020.

позиция № 4 – в течение 120 календарных дней от даты подписания настоящего контракта и спецификации обеими сторонами. С правом досрочной поставки и поставки партиями.

6. Страна происхождения Товара: Российская Федерация.

7. Условие оплаты: по факту поставки в течение 60 календарных дней с даты получения Товара на склад Покупателя. Покупатель осуществляет оплату банковским переводом на расчетный счет Поставщика, указанный в пункте 11.1.

8. Грузоотправитель:

ООО

9. Производитель: ООО

10. Грузополучатель: ПУ «Нефтебурсервис» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», Республика Беларусь,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Гомельская область, г. Речица, Головные сооружения, УНП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Станция назначения: ст. Речица Бел. ЖД. Код станции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.Код грузополучателя: 1971.

- Посмотреть таблицу с данными