Тендер - Набор моющих и чистящих средств №239507309

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть09 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Техзадание_к_договру_хозтовары__моющие_и_чист.средства_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору на поставку хозяйственных товаров

(чистящие и моющие средства)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_хозтовары_моющие_и_чистящие_средства

Договор №

г. Зеленодольск «__» _____________ 2023г.

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Зеленодольска», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гататдиновой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ________________________________________, действующий на основании __________________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0002___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Предметом Договора является закупка хозяйственных товаров (далее – товар) для нужд ГКУ «Центр занятости населения города Зеленодольска», согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, товар в ассортименте, в количестве, и в сроки, установленные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

Сумма Договора и порядок расчетов

Стоимость товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет _____(___________) руб.___ коп., в т.ч. НДС ________.

В цену Договора включаются стоимость обычной упаковки, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и прочие затраты поставщика, связанные с исполнением договора. Упаковка (тара) является невозвратной.

Цена Договора является твердой и определяется на весь период действия Договора.

Оплата поставки товара производится путем безналичного расчета, перечислением на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату, после сдачи Поставщиком и приемки Покупателем поставленного товара. Для оплаты подтверждающие документы от Поставщика (накладные, счета-фактуры и другие) могут быть представлены Заказчику либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar), либо на бумажном носителе. Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.

Источник финансирования: бюджет РТ.

Лимит финансирования – ______руб., подтвержден бюджетной росписью на 2023год.

Срок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке.

Срок поставки

Срок поставки товара в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора. Конкретное время и дата поставки товара Заказчику сообщает Поставщик за 3 (три) дня до момента поставки, посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонограммой или иным доступным способом.

Права и обязанности сторон

Поставщик обязан:

Передать Заказчику товар надлежащего качества и соответствующий требованиям, установленным для данной группы товаров, в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте согласно Приложению № 1.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку товара в течение 1 дня с момента его поступления в место назначения

Осуществить проверку при приемке товара по количеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную, УПД и т.д.).

Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках проданного товара в тот же день, когда они были обнаружены.

Замена товара должна быть произведена в течение 3-х дней.

Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар, Заказчик вправе отказаться от исполнения данного Договора.

Если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором, Заказчик вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

При передаче Поставщиком предусмотренных данным Договором товаров в ассортименте, не соответствующем Договору, Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.

В случае, когда товар передается без тары либо в ненадлежащей таре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить Товар, либо заменить ненадлежащую тару.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Условия поставки и приемка товара

Способ поставки товара – Поставщик поставляет товар, указанный в Спецификации, Заказчику по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул. Татарстан, д.1, каб.15.

Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется в соответствии с Приложением №1, с последующим подписанием соответствующих документов (Товарно-транспортной накладной, УПД и т.д.), которые подписываются уполномоченными представителями сторон.

Приемка товара по качеству осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента поставки. Одновременно с приемкой по качеству Заказчик должен проверить комплектность товара.

Право собственности Заказчика на поставленный товар возникает после подписания сторонами Товарно-транспортной накладной или акта приема-передачи товара.

В случае выявления недостатков товара Заказчик обязан уведомить Поставщика о выявленных недостатках, а Поставщик обязан направить своего представителя для составления соответствующего акта в течение 3-х дней со дня получения от Заказчика уведомления. Представители сторон составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании сторонами возникших разногласий. В случае поставки товара, качество, количество или ассортимент которого не соответствует условиям настоящего Договора, Поставщик обязуется за свой счет заменить несоответствующий товар и доставить товар на объект Заказчика, отвечающий требованиям, установленным настоящим Договором, в течение 3-х дней со дня составления акта.

Качество товара

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов (ГОСТ, ТУ, ИСО и т.д.), установленным законодательством РФ.

По требованию Заказчика Поставщик обязан представить сертификат качества и/или иной документ, подтверждающий соответствие товара действующим стандартам, заверенный держателем сертификата.

Ответственность Сторон по Договору

7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора, что составляет _____ рублей.

7.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

Споры по Договору

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.

8.2. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. До предъявления иска в Арбитражный суд РТ обязательно заявление претензии виновной стороне, которая подлежит рассмотрению в 5-тидневный срок.

Прочие условия

Стороны обязуются письменно информировать друг друга об изменении юридического, фактического адресов, наименовании, банковских реквизитах организации в течение 3 (трех) дней после такого изменения, и несут риски, возникающие в результате несвоевременного уведомления о данных обстоятельствах.

Все указанные в Договоре приложения являются неотъемлемой частью данного Договора.

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в пятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

Действие Договора

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты подписания его сторонами и действует до 30.04.2023 года включительно.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика).

11.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

11.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Перечень приложений к Договору

12.1. Приложение №1 Спецификация.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № _____

от «__» _________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований ___, на сумму ___________руб. (________ руб. __ коп.).

Заказчик Поставщик

______________/С.В.Гататдинова _______________/И.О.Фамилия