Тендер - Поставка химических реактивов №239494783

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_3_Проект_договора_

Договор поставки

город __________ «___» ___________ 20__года

Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (АО «ВНИИХТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора АО «Наука и инновации» - управляющей организации АО «ВНИИХТ» Голинея Андрея Ивановича, действующего на основании доверенности, удостоверенной 21 декабря 2022 года за реестровым
№ 50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4042, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка химических реактивов (далее – Товар) в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

1.2. Наименование Товара, его количество и сроки поставки
определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

1.3. Требования к качеству и комплектности Товара определяются Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

1.4. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва, ул. Электродная, д.2/1 (далее – Место поставки). Поставщик обязан в установленные в Спецификации сроки доставить Оборудование в Место поставки Транспортной компанией или своими силами. Не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления срока поставки Поставщик обязан вручить электронным способом Покупателю письменное извещение о готовности Товара к поставке.

1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. Товар поставляется новым (не ранее 2022 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не снятым с производства.

1.6. Частичная поставка Товара по Договору не допускается.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет - _______________в том числе включая НДС по ставке 20 % _______________.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до Места поставки, расходы на разгрузку Товара в Месте поставки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валютой платежа является рубль Российской Федерации.

2.4. Оплата за Товар в рамках Договора осуществляется в следующем порядке:

Аванс 30 % от цены Договора в размере __ (____) рублей в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после заключения Договора, передачи Покупателю счета на оплату и обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с разделом 16 Договора.

В соответствии с п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны признают, что в случае непредоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса в соответствии с разделом 16 Договора, Покупатель вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате аванса или отказаться от оплаты аванса и потребовать с Поставщика возместить убытки в связи с неисполнением обязательств по предоставлению обеспечения возврата аванса.

Оплата оставшейся части 70 % от цены Договора в размере __ (____) рублей течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами, а), б), в), г) д) п. 5.3. Договора.

2.5. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами г), д) п. 5.3 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты _______________ Поставщика.

2.6. Документы, указанные в п. 2.5 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Оборудование Покупателю на условиях, предусмотренных в Договоре.

3.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению Договора (с письменного согласия Покупателя), всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по Договору.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Осуществить оплату поставленного Оборудования в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

3.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Оборудования или приемки исполненных обязательств.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Оборудования в соответствии с настоящим Договором.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии настоящим Договором и приложениями к нему, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. В случае поставки Поставщиком Оборудования, не предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования.

3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы поставленного Оборудования.

3.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Оборудования, участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

3.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель производит оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаиморасчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес поставщика подписанный протокол разногласий.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

4.2. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Оборудования при его хранении и транспортировании.

4.3. Особые условия упаковки и маркировки Оборудования (если применимо) указаны в Техническом задании (приложение № 2 к Договору).

5. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Покупателю с учетом сроков поставки и количества поставляемого Оборудования, установленных в Спецификации (приложение № 1 к Договору).

5.2. Датой поставки считается дата приемки Оборудования Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД).

5.3. При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) технический паспорт на Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д) товарную накладную по форме ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

Перечень документов, предоставляемых Поставщиком, может меняться в зависимости от специфики поставляемого Оборудования.

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется Покупателем на соответствие количества, комплектности и качества поставляемого Оборудования в ходе передачи Оборудования Покупателю на месте доставки.

6.2. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

6.3. Покупатель вправе отказаться от Оборудования в случаях, когда:

а) Оборудование поставлено в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии комплектующих частей);

б) Оборудование поставлено с нарушением срока поставки, установленного Договором.

Оформление отказа от Оборудования оформляется актом об отказе от Оборудования.

Акт об отказе от Оборудования подписывается представителями обеих Сторон в месте поставки при осуществлении приемки Оборудования, товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя.

Оборудование, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет.

6.4. В случае поставки Оборудования с передачей перевозчику, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке условиям Договора, Покупатель принимает такое Оборудование на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик.

6.5. Восполнение недопоставки Оборудования или замена Оборудования не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Оборудования.

6.6. По факту приемки Оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12.

7. ГАРАНТИЯ

7.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору).

7.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Оборудование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество изготовления Оборудования и его сборки;

полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Договора;

7.4. Гарантия на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Неисправный или дефектное Оборудование будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается.

7.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Поставщик, не исполнивший (а равно исполнивший ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязан, по требованию Покупателя, выплатить Покупателю неустойку. Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России и начисляется за каждый день просрочки на стоимость Договора.

8.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного в Договоре, Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан оплатить пени Поставщику, в размере две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России и начисляется за каждый день просрочки на сумму, подлежащей оплате. Максимальный размер неустойки, выплачиваемой Покупателем Поставщику в соответствии с настоящим пунктом, не превысит 10% (десяти процентов) от суммы задолженности – для каждой отдельной просрочки оплаты и 10% (десяти процентов) от цены Договора – в целом по всем просроченным платежам по Договору. Убытки, понесенные Поставщиком в результате нарушения Покупателем сроков оплаты, не возмещаются.

8.4. Неустойка не выплачивается при просрочке выплаты авансовых платежей.

8.5. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает последнему штраф в размере 2 % цены Договора.

8.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным органом Стороны полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, установленного в настоящем разделе, спор подлежит разрешению в следующем порядке.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[АО «ВНИИХТ»]: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об
отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона,
заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный
суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[АО «ВНИИХТ»]: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант [1] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является
для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию».

Рекомендуемая оговорка для договоров, в рамках исполнения которых осуществляется обмен информацией, составляющей государственную тайну:

«Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде _________ (указывается место расположения).

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Также Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- в случае нарушения срока поставки Оборудования более чем на 5 (пять) рабочих дней;

- по инициативе Покупателя на любом этапе исполнения Договора, при условии предварительного письменного уведомления Поставщика о расторжении Договора, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до его расторжения. При этом Стороны произведут взаимные расчеты по Договору;

- в случае, предусмотренном в п. 11.5 Договора;

- в случае, предусмотренном в п.15.2 Договора;

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по Договору.

10.3. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными в п.10.4 Договора) прекращаются.

10.4. Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

11. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О

СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

11.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы
в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по акту от «___» ___________ 201_ года, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция п.11.1 при представлении Сведений по электронной почте:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________________ на адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), представленные Поставщиком в рамках ________ (указывается вид проведенной процедуры закупки, по результатам которой определен Поставщик), (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

При заключении Договора между организациями Госкорпорации «Росатом» раздел 11 возможно изложить в следующей редакции:

11.1. Стороны гарантируют, что актуальная на момент заключения договора информация и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных) содержатся в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ).

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

13.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

13.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

15.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный
в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее
настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии
с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации не установлено иное, не предоставление
Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым
с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц,
в отношении которых применяются специальные экономические меры
в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

16.1. Обеспечение возврата аванса:

16.1.1. В срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается Договор, либо после заключения Договора, в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты выплаты аванса Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение возврата аванса в сумме ______________________ рублей.

16.1.2. Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

16.1.3. Обеспечение возврата аванса может быть предоставлено в форме:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком;

- договора Поручительства;

- передачи Покупателю в залог денежных средств.

16.1.4. Поставщик самостоятельно определяет одну из форм обеспечения возврата аванса, в том числе, возмещения убытков, а также начисленных за несвоевременную их уплату процентов, иных денежных обязательств.

Обеспечение возврата аванса по договору удерживается Покупателем в случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору.

16.1.5. В случае предоставления обеспечения возврата аванса в форме денежных средств, после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору, обеспечение возвращается Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней после истечения срока действия обеспечения возврата аванса по договору, указанного в п.16.1.2. настоящего договора.

16.1.6. Расходы за предоставляемое Поставщиком обеспечение возврата аванса по договору лежат на Поставщике.

16.1.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить обеспечение возврата аванса в другой, любой из указанных выше форм обеспечения.

16.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору:

16.2.1. Исполнитель в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере 5 (пяти) процентов от стоимости договора, заключаемого по результатам закупки работ в форме:

- безотзывной банковской гарантии, выданной банком;

- договора Поручительства;

- передачи Заказчику в залог денежных средств.

16.2.2. Исполнитель самостоятельно определяет одну из форм обеспечения исполнения обязательств по Договору, в том числе, возмещения убытков, а также начисленных за несвоевременную их уплату процентов, иных денежных обязательств.

16.2.3. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком, который соответствует следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию

предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

- наличие банка в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации);

- объем собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте; при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф. 123) (для банков-резидентов Российской Федерации).

Банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

или

- банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является.

16.2.4. Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а также банками, не соответствующими требованиям, указанным в пункте 16.2.3. Договора, либо не публикующими в открытом доступе отчетность банка (ф. 101, 102, 123, 135) на сайте www.cbr.ru (для банков-резидентов Российской Федерации).

16.2.5. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору, в том числе по возмещению убытков, а также начисленных за несвоевременную их уплату процентов, иных денежных обязательств в форме поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

16.2.6. Срок действия, представленного Исполнителем обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии или поручительства должен превышать срок действия Договора не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

16.2.7. В случае, если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере.

16.2.8. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору предоставлен залог, денежные средства, перечисленные в залог, в полном объеме возвращаются на расчетный счет Исполнителя в срок, не ранее исполнения Исполнителем обязательств по договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

16.2.9. Заказчик вправе удерживать из денежной суммы, перечисленной Исполнителем, суммы неустойки, убытков, исчисленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством или настоящим Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих обязательств.

16.2.10. В случае непредоставления Исполнителем надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Договору в срок, указанный в п. 16.2.1. Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены настоящего Договора, а Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Сумма штрафных санкций может быть удержана во внесудебном порядке из суммы договора при окончательном расчете.

17. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

Поставщик обязан осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в ходе поставки Оборудования, его приемки, в течение установленного Договором Гарантийного срока в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству),

Подписанием настоящего договора Поставщик подтверждает ознакомление с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П.

Поставщик, взаимодействуя с Покупателем, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в ходе поставки Оборудования, его приемки, в течение установленного Договором гарантийного срока.

Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее — ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Поставщика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан оформить и направить с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в соответствии с пошаговой инструкцией заявку (лист исполнения в формате MS Excel и в формате PDF с подписями в соответствии с пошаговой инструкцией, в рамках которого заключается договор) для получения доступа к ЕОС- Качество в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день подписания договора), а также учесть замечания Покупателя по заявке (при наличии) в течение 5 рабочих дней с даты их направления Поставщиком на адрес электронной почты, с которого была получена заявка (лист исполнения), исключая день получения замечаний. Либо при наличии у Поставщика доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день подписания договора) направить с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках договора, и сроках действия их учетных записей. Поставщик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по договору.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Поставщик обязан обеспечить подключение к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией, в том числе направить оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день заключения договора) в порядке, предусмотренном Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, а также информировать Покупателя о направлении оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО №18.1, направив копию заявки (листа исполнения) на электронную почту Покупателя. Либо при наличии у Поставщика доступа к ЕОС- Качество Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (исключая день подписания договора) направить с электронной почты Поставщика на электронную почту Покупателя информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках договора, и сроках действия их учетных записей. Поставщик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС- Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по договору.

Покупатель обязан рассмотреть заявку (лист исполнения), направить Поставщику замечания по заявке (при наличии) или направить при отсутствии замечаний оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от Поставщика (исключая день получения заявки от Поставщика), а также направить с электронной почты Покупателя на электронную почту Поставщика информацию о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения в течение 2 рабочих дней с даты их получения от организации, осуществляющей подключение Поставщика к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией (исключая день получения учетных данных).

Стороны по договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения договора до окончания срока гарантийных обязательств по договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения договора до даты получения доступа Поставщика к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Поставщиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора обязан выпустить и направить на электронную почту Покупателя организационно-распорядительный документ по использованию Поставщиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственным за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС- Качество «Ответственный за качество»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом».

В случае выявления Несоответствия Покупателем, Покупатель посредством ЕОС-Качество уведомляет Поставщика о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.

Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Поставщика на рассмотрение Несоответствия Покупатель осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Поставщика.

Поставщик обязан в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о Несоответствии рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному уведомлению). В случае превышения Поставщиком установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней (непринятие его или непредоставление мотивированного отказа) уведомление о несоответствии считается фактически полученным Поставщиком и принятым в работу. Срок рассмотрения Поставщиком уведомления о Несоответствии при необходимости увеличивается Покупателем, но не более чем до 5 рабочих дней. При необходимости вызова представителя Поставщика срок рассмотрения уведомления увеличивается до 10 рабочих дней.

Покупатель обязан в течение 1 рабочего дня после получения от Поставщика акта об устранении несоответствия рассмотреть его и подписать или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному акту). В случае превышения Покупателем установленного срока рассмотрения акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней (неподписание или непредоставление мотивированного отказа) результат устранения несоответствия считается принятым Покупателем.

В случае необоснованного неприбытия представителя Поставщика по запросу Покупателя либо в случае его отказа от подписания электронного документа о выявленных несоответствиях, действительным считается документ о выявленных несоответствиях, подписанный в электронном виде Покупателем в одностороннем порядке.

Поставщик по уведомлению Покупателя обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя уведомления о выявленных Несоответствиях.

Стороны обязуются применять ЕОС-Качество после получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя.

В случае нарушения Поставщиком требований по управлению Несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями, Поставщик несет ответственность в соответствии с Условиями об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями, которые являются Приложение № 3 к настоящему Договору.

18. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

18.1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее - ПДС).

18. 2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

18.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-Ф3, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

18.4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

18.5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

18.6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают следующие документы, формируемые в ЕОС-Качество, включая, но не ограничиваясь:

-уведомление о несоответствии;

- план коррекции и временных сдерживающих действий;

- акт об устранении несоответствия;

- план корректирующих действий;

- план предупреждающих действий;

- итоговый отчет о несоответствии;

- документы, формируемые по результатам контроля в области качества (включая акт входного контроля).

18.7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество со следующими ролями, включая, но не ограничиваясь:

- Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие;

- Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие;

- Руководитель контролера.

18.8. Для формирования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

18.9. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП - отсоединенная».

18.10. Для формирования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо:

- Получить сертификат УНЭП в Удостоверяющем центре Госкорпорации «Росатом», используя соответствующий сервис ПДС, использование сертификатов УНЭП сторонних удостоверяющих центров не допускается. Регламент получения сертификата и применения УНЭП доступен по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

- Формирование УНЭП запрашивается в интерфейсе ЕОС-Качество и происходит в интегрированной Платформе доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом».

- ПДС по запросу информационной системы ЕОС-Качество формирует отсоединенную УНЭП.

18.11. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

18.12. Стороны по договору, являющиеся участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.13. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Оборудования по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Оборудования;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Оборудования по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Оборудования;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Оборудования по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

20.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

20.3. Не допускается перемена Поставщика как стороны по Договору за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником старого Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

20.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями;

Приложение № 4: Форма акта cверки взаиморасчетов.

21. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

22. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

*** Договор может быть дополнен дополнительными условиями в соответствии с требованиями локальных нормативных актов АО «Наука и инновации» и/или Госкорпорации «Росатом».

Приложение № 1 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку химических реактивов

Москва, 2023 год

Приложение № 3 к Договору

№ ___________ от «___» ___________ 20__ года

Условия

об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями

1. В случае нарушения Поставщиком требований по управлению Несоответствиями, установленных порядком по управлению Несоответствиями, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение Несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Покупателю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении Несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 1000 руб. (Одна тысяча рублей) за каждый случай такого нарушения.

2. В случае нарушения Покупателем требований по управлению несоответствиями, установленных порядком по управлению несоответствиями, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований (условий договора) по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; (абзац включается в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации "Росатом")

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей) за каждый случай такого нарушения.

3. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление Поставщику уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных). (абзац включается в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации "Росатом")

4. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ___________ на электронную почту Покупателя _____________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора (не считая дня заключения Договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний). (абзац включается в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации "Росатом")

5. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО N 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день заключения Договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя __________________. соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения). (абзац включается в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации "Росатом")

6. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

8. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

9. Нарушение Поставщиком требований по управлению несоответствиями, перечисленных в разделе 17 Договора, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по устранению Несоответствия, установленных в разделе 17 Договора, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком Порядка по управлению несоответствиями.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к договору №____ от_____

ФОРМА АКТА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между АО «ВНИИХТ» и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑

Приложение_1_ТЗ_на_реактивы

Техническое задание

на поставку химических реактивов

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .................................................................................... 3

Подраздел 1.1 Наименование ........................................................................................... 3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне .................................................................................. 3

Подраздел 1.3 Код ОКВЭД и ОКПД 2 ............................................................................ 3

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ................................................................ 3

Подраздел 2.1 Требования к комплектности .................................................................. 3

Подраздел 2.2 Требования к маркировке ........................................................................ 4

Подраздел 2.3 Требования к упаковке............................................................................. 4

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ......................... 5

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки ........................................................................ 5

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке товаров......................................................................................................... 5

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ........................................... 5

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ................................................................... 5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ....................................................... 6

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ........................................................... 6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ....................................................... 6

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ..................................................................... 6

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ..................................... 6

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ ...................................... 6

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ ................................................................................ 6

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ..... 6

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА ...................................................................................................................... 7

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ .............................................. 7

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ...................................................................... 7

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Химические реактивы

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, Гарантийный срок хранения

химических реактивов должен соответствовать установленному заводом

изготовителем, но при передаче реактивов Заказчику гарантийный срок должен

составлять не менее 70% срока годности, указанного изготовителем. Поставщик

гарантирует качество химических реактивов и соблюдение надлежащих условий

хранения до их передачи покупателю. Не является выставочным образцом свободных от

прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКВЭД и ОКПД 2

Код ОКВЭД 24.66.4 – Производство прочих химических продуктов

Код ОКПД-2 20.59.52.194 – Реактивы химические общелабораторного назначения

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Требования к комплектности

№

Наименование

Ед.

измерения

Количество*

1

2

Щавелевая кислота ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Ч»

Натрий углекислый б/водн. ГОСТ 83-79

изм. 1.2 «ХЧ»

Кальций окись

Азотная кислота (ЧДА) ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Соляная кислота ХЧ ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

изм. 1

Натрий гидроокись (едкий) ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьизм. 1.2 «ЧДА»

Натрий едкий р-р 46 % ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «техн.»

Аммиак водный ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«ЧДА»

Перекись водорода (пергидроль) 37 %

марка А ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с

изм. № 1,2,3 «техн.»

Стандарт для pH метрии ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Стандарт титры соляная кислота 0,1 Н

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Стандарт титры натрий гидроокись

0,1 Н ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кг

25

кг

2

кг

кг

10

24

кг

24

кг

19,8

кг

30

кг

18

кг

20

упаковка

5

упаковка

5

упаковка

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Аммоний щавелевокислый 1-вод. ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«ЧДА»

кг

3

14

Натрий сернистокислый ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«ЧДА»

кг

3

3

15

16

17

18

19

20

Кобальт сернокислый ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Ч»

Никель сернокислый ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

изм. 1,2,3,4 «Ч»

Марганец сернокислый 1-водн.

Железо III сернокислое ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Ч»

Медь II сернокислая ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Ч»

Медь II сернокислая 5-водн. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Ч»

10

кг

10

кг

10

кг

3

кг

5

кг

5

кг

*Объем товаров указанный в данной таблице, является максимальным

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

На товаре должна быть нанесена маркировка, в соответствии с требованиями

стандартов, действующих на территории Российской федерации. Содержание

маркировки: наименование и товарный знак завода изготовителя, условное обозначение

изделия, заводской номер изделия, заводской номер, масса. Допускается нанесение

маркировки способом, принятом на предприятии-изготовителе.

Маркировка должна соответствовать требованиям технических регламентов,

стандартов ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(товары непродовольственные); ГОСТ З▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(знак

соответствия при обязательной сертификации); ГОСТ Р 1.9-95 (государственная

система стандартизации РФ. Порядок маркирования продукции знаком соответствия

государственным стандартам) и других нормативных документов.

Маркировка химических реактивов должна соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Вещества особо чистые. Метод атомно-эмиссионной спектроскопии для определения

примесей химических элементов в жидкофазных веществах». Маркировка должна быть

нанесена на каждую единицу продукции и содержать следующие данные на русском

языке:

- наименование или фирменный знак предприятия изготовителя;

- номер партии;

- дата изготовления;

- номер ГОСТ или ТУ;

- квалификация реагента;

- наименование реагента и химическая формула;

- знаки опасности;

- масса нетто.

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей стандартам,

ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна

обеспечивать полную сохранность товара при хранении, транспортировке, проведении

погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения.

На упаковке товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет

идентифицировать товар по его наименованию. Упаковка товара, требующего

специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «осторожно»,

«верх», «не кантовать» и т.п. Маркировка на упаковке товара должна быть нанесена

четко и ясно, несмываемой краской.

При поступлении товара должны быть выполнены следующие требования:

- сохранена целостность и герметичность тары;

- наличие читаемой маркировки на каждой единице продукции;

4

- не превышен гарантийный срок хранения и соблюдены условия хранения на

момент поставки партии химических реактивов.

При несоблюдении этих требований покупатель может принять решение о замене

партии.

Упаковка должна быть герметичной, обеспечивать сохранность содержимого.

Тара и упаковка, в которой поставляется товар, является одноразовой и возврату

не подлежит.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям

нормативных правовых актов Российской федерации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора между Покупателем и Поставщиком.

Входной контроль осуществляется на предприятии Покупателя с привлечением

представителей поставщика при необходимости.

Покупатель проводит входной контроль качества каждого химического

реактива, входящего в партию поставки со стороны Поставщика

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

Приемка товара производится Покупателем на месте его отгрузки по внешнему

виду, количеству и ассортименту на основании товаросопроводительных документов и

заявки на поставку.

Партия химических реактивов должна быть снабжена паспортом,

сертификатом качества или другим документом с приведенным в нем массовым

содержание основного вещества и содержанием примесей.

Вместе с товаром Поставщик передает покупателю следующие документы:

- документы о сертификации товара;

- счет, счет-фактуру/товарную накладную в 2 экземплярах (один экземпляр для

Покупателя и один для Поставщика).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка химических реактивов от Поставщика на склад Заказчика

должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ на соответствующие

химические реактивы. Доставка приобретаемых товаров до склада Заказчика

осуществляется транспортом исполнителя или транспортной компанией.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на

транспортной таре.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Химические реактивы должны храниться по группам в зависимости от их

пожароопасности (ГОСТ 12.1.004), токсичных свойств, химической активности.

5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Основным требованием, предъявляемым к работникам складов химических

реактивов, является знание и строгое соблюдение требований по охране труда,

промышленной и противопожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормативно-технической документацией предприятия

изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями предприятия изготовителя

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в РФ стандартам,

согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07.

Сертификаты соответствия на поставляемые материалы.

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки – не позднее 40 рабочих дней с даты заключения договора с

возможностью досрочной поставки

Адрес поставки –111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 1

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Комплектная техническая документация должна быть предоставлена на русском

языке на бумажном носителе

6