Тендер - Поставка жидкости стеклоомывателя №239456931

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с данными

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новый, ранее не использованный, не восстановленный, работоспособный, обеспечивающий, предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента.

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 № 737-ст).

К поставляемому товару должны быть приложены инструкции по использованию, а также другая сопроводительная документация, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

Проект_договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

ст. Северская «___» __________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Северский комплексный центр социального обслуживания населения» в лице Директора Небогиной Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с соблюдением требований п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от «05» апреля 2013г. № 44-ФЗ (далее – «Закон 44-ФЗ»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, осуществить поставку, а Заказчик обязуется принять и оплатить жидкость стеклоомывателя в количестве и по наименованию, указанным в спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора (далее – товар).

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.3. Качество, маркировка, упаковка товара должны соответствовать техническим условиям изготовителя и требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам,

указанным в Приложении №2 к Договору.

Цена Договора, порядок и срок оплаты

Цена Договора составляет __________ руб., в том числе НДС - , и

включает в себя все расходы, связанные с исполнением условий Договора, в том числе на доставку, погрузку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов, сборов и других обязательных платежей.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Оплата осуществляется по факту поставки товара – после передачи товара

Заказчику, не более чем в течение семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара, указанного в пункте 5.6 Договора. Оплата производится в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре.

2.3. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в трехдневный срок уведомить в письменной форме Заказчика о новых банковских реквизитах. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.5. При исполнении Договора цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

2.6. По предложению Заказчика может быть увеличено предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

При поставке дополнительного количества такого товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству такого товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке такого товара Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

• Источник финансирования Договора – средства краевого бюджета Краснодарского края 2023 года.

В случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Договора, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о Договорной системе в сфере закупок новых условий Договора, в том числе Цены Договора и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товаров, предусмотренных Договором.

• Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются

исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, со счета Заказчика, указанного в Договоре.

Срок, место и порядок поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется путем отгрузки товара по наименованию и в количестве, указанным в спецификации (Приложение №1 к Договору), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора. Поставка товара осуществляется одной партией.

Поставщик уведомляет Заказчика о времени доставки товара не менее чем за один рабочий день.

3.2. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Партизанская, д. 2.

3.3. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.4. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Право собственности на товар, риски утраты или порчи товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара.

3.5. При поставке товара Поставщик передает Заказчику техническую документацию на товар, составленную на русском языке, а также другую сопроводительную документацию, содержащую информацию о правилах эксплуатации, безопасности и пр., которую производитель считает необходимым предоставить.

Обеспечение исполнения Договора

4.1. Не предусмотрено.

Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком с участием представителя (представителей) Поставщика. В случае необеспечения Поставщиком явки своего представителя (представителей) для приемки поставленного товара Заказчик осуществляет приемку без участия Поставщика.

5.4. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику оформленные и подписанные Поставщиком первичные учетные документы, иные документы, предусмотренные Договором.

5.5. В случае непредставления документов, указанных в пунктах 3.5 и 5.4 Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара, о чем уведомляет Поставщика. Товар будет считаться непоставленным.

5.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.4 Договора, обязан подписать документ о приемке либо в те же сроки направить Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.8. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке товара в случае выявления несоответствия этого товара условиями Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

5.10. Поставляемый товар должен полностью соответствовать требованиям, установленным настоящим Договором и действующим законодательством.

5.11. При отказе Поставщика от выполнения обязательств по Договору Заказчиком составляется Акт об отказе Поставщика от поставки товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки товара Заказчик составляет Акт о просрочке поставки товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков Заказчиком составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Поставщиком. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

5.12. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 5.4 Договора.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

6.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки товара.

6.1.5. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

6.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Обеспечить приемку товара и провести экспертизу поставляемого товара в соответствии с законодательством РФ о Договорной системе в сфере закупок в части соответствия товара условиям Договора.

6.2.2. В случае непредставления Поставщиком документов, указанных в пунктах 3.5 и 5.4 Договора, уведомить об этом Поставщика.

6.2.3. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, выявленных в ходе приемки товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем направления мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

6.2.4. Своевременно принять и оплатить поставленный товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

6.2.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщика претензионное письмо с требованием уплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), установленной Договором и определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для уплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения Заказчиком в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием взыскания неустойки (штрафа, пени), установленной Договором и определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) перечислить за Поставщика сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации из средств, подлежащих выплате Поставщику.

6.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об уплате неустойки (штрафа, пени), установленной Договором и определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с частью 15 статьи 95 Закона о Договорной системе.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать оплаты товара, поставленного Заказчику в установленный Договором срок, в соответствии с условиями Договора.

6.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

6.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.3.5. Участвовать в приемке поставленного товара.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора, в том числе, представить Заказчику документы, указанные в пунктах 3.5 и 5.4 Договора.

6.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в указанные сроки информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. В течение 1 (одного) дня информировать Заказчика о невозможности поставки товара надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

6.4.3. Обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

6.4.4. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных законодательством РФ о Договорной системе в сфере закупок и Договором.

6.4.5. Уведомить Заказчика об изменении своего наименования, места нахождения, банковских реквизитов в письменной форме в трехдневный срок, о предстоящей реорганизации или ликвидации – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса местом нахождения Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 1000,00 руб. (одна тысяча рублей ноль копеек).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7. В случае, если Договор заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о Договорной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора: 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора;

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере

1 000,00 руб. (одна тысяча рублей ноль копеек).

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по уплате неустойки Заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки задолженность Поставщику и осуществляет ее перечисление за Поставщика в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации из средств, подлежащих выплате Поставщику. В этом случае оплата Договора осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа).

7.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых в соответствии с настоящим Договором обязательств.

7.14. Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком,

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), определяется в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 15.03.2023, а в части неисполненных обязательств по Договору – до момента надлежащего выполнения Сторонами таких обязательств.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии их совершения в письменной форме и соответствия требованиям действующего законодательства РФ и положениям документации об электронном аукционе.

8.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ о Договорной системе в сфере закупок.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.6. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится совместная сверка расчетов.

8.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и в соответствии с законодательством РФ о Договорной системе в сфере закупок.

8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств и прекращении вышеуказанных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.

Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Стороны договорились о том, что все претензии и иные юридически значимые документы, подписанные уполномоченными представителями Сторон, могут быть направлены Стороне любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- на адрес электронной почты;

- посредством факсимильного сообщения.

Десятидневный срок, указанный в претензии начинает исчисляться со следующего дня за днем получения претензии Стороной, любым из перечисленных способов, позволяющих отследить дату вручения, доставки или получения претензии.

Указанный порядок, свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора и надлежащем уведомлении Стороны.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной подтверждения о его вручении адресату. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной-отправителем подтверждения о вручении указанного уведомления адресату.

11.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

приложение №1 «Спецификация»;

приложение №2 «Техническая характеристика поставляемого товара (техническое задание)».

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

от «___» _______2023 г. №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

____________________ ____________________

«___»_________ 20__ г. «____» ________ 20__ г.

М.П. М.П.

Приложение № 2 к Договору

от «___» ______ 2023 г.

№ __

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Посмотреть таблицу с данными

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новый, ранее не использованный, не восстановленный, работоспособный, обеспечивающий, предусмотренную производителем функциональность в качестве отдельного компонента.

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 № 737-ст).

К поставляемому товару должны быть приложены инструкции по использованию, а также другая сопроводительная документация, которая должна включать в себя информацию о правилах эксплуатации, безопасности, условиях предоставления гарантии производителем и другую информацию, которую производитель считает необходимым предоставить. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

Заказчик: Поставщик:

___________________ ____________________

«___»_________ 20__ г. «____» ________ 20__ г.

М.П. М.П.