Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 392108 "поставка жидкостей технических" №239391808

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики - Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристикиxx

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ___ от ___ ____________ 2022 г.

В филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Плавучая атомная теплоэлектростанция» (ПАТЭС)

Технико-коммерческое предложение

_________________________________________________________,

Наименование организации, ИНН

зарегистрированное по адресу: ________________________________,

местонахождение (почтовый адрес): _______________________________________,

тел /факс _____________________,

E-mail: _____________________,

контактное лицо ________________________;

Банковские реквизиты: ____________________________,

в лице __________________________ (должность, ФИО лица, имеющего полномочия на осуществление действий от имени участника процедуры закупки)*, действующего на основании _________ (наименование документа, номер, дата), направляет технико-коммерческое предложение на поставку __________________ (указать наименование закупки в соответствии с ТЗ) в соответствии с запросом филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция»
от «___» ____________2022 г. №__________ и выражает согласие осуществить поставку согласно техническому заданию и договору, включая место, срок поставки и условия оплаты.

Настоящим подтверждаем, что________________ (наименование организации):

- зарегистрировано в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя в установленном РФ порядке;

- не находится в процессе ликвидации (для юридического лица);

- не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков Корпорации и организаций Корпорации, а также в реестрах, ведущихся в соответствии с положениями законодательства РФ.

Место поставки: в соответствии с ТЗ.

Условия оплаты: _____________________________________________________________________ (указываются в соответствии с условиями запроса)

Предлагаемая нами цена составляет:

______________ (____________________) руб. _____ коп., без НДС, ______________ (____________________) руб. _____ коп., с НДС.

Срок действия ТКП: ___________________________________(не менее 90 дней)

Неотъемлемой часть технико-коммерческого предложения является спецификация на поставку ___________________ (указать наименование закупки).

Приложение: Спецификация (в формате с подписью и печатью и в формате .excel)

Руководитель организации_____________________ /_________________/

подпись Ф.И.О.

М.П.

* после заполнения формы, текст, выделенный курсивом удалить

Технические_характеристики ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Запрос технико-коммерческого

предложения

Уважаемые Руководители!

Приглашаем Вас принять участие в процедуре «Мониторинг цен» и направить в адрес филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» (ПАТЭС) (далее – Заказчик) свои технико-коммерческие предложения (далее - ТКП) предмет закупки: Поставка жидкостей технических в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и следующими существенными условиями договора:

Место поставки: в соответствии с ТЗ;

Срок поставки: в соответствии с ТЗ;

Условия оплаты: в соответствии с проектом договора.

Требования к Продукции в соответствии с техническим заданием.

Порядок направления ТКП:

• ТКП оформляется в соответствии с формой ТКП (Приложение 2) и направляется в адрес Заказчика с использованием функционала ЭТП.

Срок предоставления ТКП – не позднее 07.10.2022 г.

ТКП должно быть официально оформлено (на бланке предприятия, подписано лицом, имеющим соответствующие полномочия, зарегистрировано исходящим номером, указана дата регистрации).

ТКП должно включать в себя:

подтверждение в декларативной форме, что Поставщик:
- зарегистрирован в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя в установленном РФ порядке;
- не находится в процессе ликвидации (для юридического лица);
- не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков Корпорации и организаций Корпорации, а также в реестрах, ведущихся в соответствии с положениями законодательства РФ;

согласие осуществить поставку в соответствии с условиями настоящего запроса и технического задания;

срок действия ТКП (не менее 90 календарных дней);

информацию о принадлежности организации-исполнителя к субъектам малого/среднего предпринимательства (декларативно);

стоимость единицы продукции;

стоимость продукции с учетом количества;

Проведение данной процедуры запроса ТКП не является офертой в соответствии со статьёй 435 Гражданского кодекса РФ и не влечёт за собой возникновение со стороны Заказчика юридически значимых обязательств, при этом, результаты проведения данной процедуры запроса ТКП могут быть использованы Заказчиком для принятия решения о заключении договора с Вашей организацией.

Технические_характеристикиxx ДОГОВОР поставки

г. Москва “ ____” ______________ ______ г.

_________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и АО «Концерн Росэнергоатом», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя Генерального директора -директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» Трутнева Виталия Алексеевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 04.09.2020 зарегистрированной в реестре под № 50/992-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-112, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком, жидкостей технических (далее – Продукция) в количестве и ассортименте по цене и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), приемка и оплата Покупателем Продукции на условиях и в сроки, определенные Договором.

1.2. Грузополучателем по Договору является филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» (далее – ПАТЭС).

1.3. Поставка Продукции по Договору осуществляется Грузополучателю по адресу:689400, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Энергетиков, стр.6, склад ПАТЭС (далее - склад ПАТЭС).

1.4. Срок поставки 15.10.2023 с правом досрочной поставки.

Поставка включает в себя доставку до склада ПАТЭС, разгрузку с транспортного средства силами и за счет Поставщика.

1.5 Поставщик поставляет Покупателю Продукцию свободную от прав третьих лиц.

Грузополучатель осуществляет приемку Продукции в порядке, установленном Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ______________________________ руб., кроме того НДС (ставка 20%) ______________________________ руб.

Всего: ___________(_________) руб. коп. в том числе НДС (20%)

2.2. В цену Продукции входит стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Продукции и пр. Тара и упаковка возврату не подлежат.

2.3. Выплата авансового платежа не производится.

Оплата за поставленную Продукцию производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с даты перехода права собственности, при условии положительного Акта входного контроля.

2.4. Основанием для проведения расчетов является документ, подтверждающий переход права собственности, оформленный в установленном порядке: товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД / электронный документ.

2.5. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. При получении Сторонами письменного согласия обеих Сторон - с использованием других форм расчетов, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов и/или факторинговой формы расчетов.

2.6. Обязательства по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. При расчете векселями и иными ценными бумагами датой оплаты считается дата подписания акта приема-передачи векселей и иных ценных бумаг. При аккредитивной форме расчета обязательства по оплате считаются исполненными с момента открытия аккредитива.

2.7. Все виды банковских сборов, связанных с осуществлением платежей по Договору, взимаемых банком Покупателя, оплачивает Покупатель. Вышеупомянутые банковские сборы, взимаемые банком Поставщика, оплачивает Поставщик.

2.8. Предусмотренный Договором порядок оплаты, не признается предоставлением Поставщиком Покупателю коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ).

2.9. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора и подписывать Акт сверки взаимных расчетов по форме Приложения № 5 к Договору в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

3.1. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Продукции к отправке по факсу или электронной почтой по адресу: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и, после получения подтверждения о готовности принять Продукцию, доставляет на склад ПАТЭС согласно п. 1.3 Договора.

3.2. Доставка Продукции в адрес Покупателя на склад ПАТЭС должна быть осуществлена морским транспортом (с использованием Северного морского пути (СМП). Иной вид транспорта допустим только с предварительного письменного согласования Покупателя.

3.3. Отгрузка Продукции Грузополучателю производится согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Продукция должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем.

3.4. В случае отсутствия возможности использования электронного документооборота (далее – ЭДО) между Сторонами

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Продукции в адрес Грузополучателя обязан направить Покупателю (а именно куратору договора) по факсу или электронной почтой по адресу: __________, все необходимые копии отчетных документов (накладные ТОРГ-12, ТТН, счет-фактуры и пр.).

Под документами, подтверждающими исполнение обязательств, Стороны договорились считать:

- Акт входного контроля;

- счет-фактуру;

- товарную накладную (ТОРГ – 12) или УПД;

- сертификат соответствия с отметкой изготовителя, паспорт;

- эксплуатационные документы, разработанные в соответствии с ГОСТ Р 2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (данные документы предоставляются для технически сложных товаров),

- товарно-транспортную накладную (ТТН), а также другие документы, предусмотренные Техническим заданием.

Оригиналы указанных документов передаются Поставщиком Покупателю любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи. Поставщик обеспечивает на момент поставки предоставление оригиналов вышеуказанных документов.

Поставщик обязуется на основании п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 выставить счет-фактуру, оформленную в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации

В случае технической возможности применения ЭДО

Для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщик в день отгрузки Продукции (Товара) в адрес Грузополучателя обязан направить электронные документы (далее – ЭД), с приложением документов, подтверждающих транспортировку Продукции (ТТН, транспортная накладная, путевой лист или иное).

Основанием для исполнения обязательств является счет-фактура (корректировочный счет-фактура), и документ об отгрузке товаров, передаче имущественных прав, составленные в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@) и оригиналы прочих документов, предусмотренных Договором.

В случае технического сбоя внутренних систем, не позволившего произвести обмен документами в электронном виде подтвержденного зарегистрированным обращением в техподдержку с указанием даты, номера и формулировки обращения, основанием для проведения расчетов Стороны договорились считать:

- Акт входного контроля;

- счет-фактуру;

- товарную накладную (ТОРГ – 12) или УПД;

- сертификат соответствия с отметкой изготовителя, паспорт;

- эксплуатационные документы, разработанные в соответствии с ГОСТ Р 2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (данные документы предоставляются для технически сложных товаров);

- товарно-транспортную накладную (ТТН), а также другие документы, предусмотренные Техническим заданием.

Оригиналы указанных документов передаются Поставщиком Покупателю любым способом, позволяющим достоверно установить дату такой передачи. Поставщик обеспечивает на момент поставки предоставление оригиналов вышеуказанных документов.

3.5. Дата поставки. Переход права собственности.

В случае отсутствия возможности использования ЭДО между Сторонами

Датой (моментом) поставки Продукции признается дата (момент) приемки Продукции Грузополучателем на основании подписанной товарной накладной (ТОРГ – 12).

Товарная накладная (ТОРГ – 12) подписывается после проведения приемки Продукции и составления Акта входного контроля без замечаний к Продукции. Приемка проводится в соответствии с разделом 4 Договора.

С момента поставки Продукции Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Продукции и к Покупателю переходит право собственности на Продукцию, а также риски случайной гибели или случайного повреждения Продукции.

Переход права собственности на Продукцию происходит в момент приемки Продукции Грузополучателем на складе ПАТЭС на основании подписанной сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

В случае технической возможности применения ЭДО

Датой (моментом) поставки Продукции признается дата приемки Продукции Грузополучателем, указанная в реквизите «Дата получения (приемки)» электронного документа и соответствующая дате подписания Акта входного контроля без замечаний.

С момента поставки Продукции Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Продукции и к Покупателю переходит право собственности на Продукцию, а также риски случайной гибели или случайного повреждения Продукции.

3.6. Поставляемая Продукция должна соответствовать НТД, ГОСТам, ТУ и удостоверяться паспортом или другим документом, заверенным ОТК завода-изготовителя .

3.7. В случае отказа от приема некомплектной, контрафактной Продукции, или Продукции ненадлежащего качества Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от ее приема.

3.8. Поставщик несет расходы, связанные с возвратом некомплектной, контрафактной Продукции, или Продукции ненадлежащего качества. Расходы, связанные с возвратом Поставщику Продукции, определяются как сумма расходов Покупателя по ее доставке, разгрузке, хранению, а также возврату ее Поставщику.

3.9. В эксплуатационных документах на Продукцию, содержащую драгоценные металлы Поставщик обязан указывать наличие драгоценных металлов согласно требований ГОСТ 2.608-78* «Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах». При отсутствии в продукции драгоценных металлов, Поставщик обязан в эксплуатационных документах на Продукцию сделать запись об отсутствии драгоценных металлов.

3.10. Продукция, поставляемая в рамках Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящейся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

3.11. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции.

На поставляемую Продукцию, включая комплектующее изделие, устанавливаются следующие гарантийные сроки, их продолжительность и порядок исчисления в соответствии с Техническим заданием.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ И СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)

4.1. До проведения входного контроля Покупателем проводится приемка поставленной на площадку ПАТЭС Продукции по количеству (включая проверку соответствия Продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность по транспортировке.

4.2. Требования к порядку проведения приемки Продукции по количеству и оформлению отчетной документации по ее результатам, порядку действий при выявлении несоответствия Продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждений тары/упаковки установлены в процедурном документе Покупателя.

4.3. При положительных результатах приемки по количеству проведение Покупателем входного контроля Продукции и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной Покупателем.

4.4. В случае передачи Продукции на ответственное хранение с оформлением отдельного Договора ответственного хранения, оформляемым между Поставщиком (Изготовителем) и Покупателем, проведение входного контроля выполняется на площадке Изготовителя. Необходимость проведения повторного входного контроля Продукции и проверки по комплектности сопроводительной документации на площадке Покупателя после ответственного хранения определяется Договором ответственного хранения.

4.5. Покупатель обязан обеспечить проведение Входного контроля Продукции и Сопроводительной документации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной (далее- ТТН), включая оформление и утверждение акта Входного контроля. Копия утвержденного Покупателем акта Входного контроля должна быть направлена Покупателем Поставщику в течение не более 3 (трех) рабочих дней.

При проведении входного контроля Продукции и Сопроводительной документации руководствоваться актуальными Руководящими документами Покупателя по проведению входного контроля в соответствии с Требованиями к обеспечению качества (Приложение № 2 к Договору). В случае введения в действие Покупателем актуализированных редакций Руководящих документов по проведению входного контроля и управлению несоответствиями, выявленных при входном контроле, Поставщик будет руководствоваться ими с даты введения. Актуальные редакции Руководящих документов Покупателя по проведению входного контроля и управлению несоответствиями, выявленных при входном контроле, размещены на официальном сайте АО «Концерн Росэнергоатом» в разделе «Контроль качества (оценка соответствия) Продукции для АЭС» (путь на сайте www.rosenergoatom.ru: Система качества → Управление качеством → Контроль качества (оценка соответствия) Продукции для АЭС).

4.6. Порядок привлечения для участия во входном контроле представителей Поставщика, Специализированной организации, Изготовителя (в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0931) регламентирован Положениями о входном контроле Покупателя.

4.7. Процедурный документ филиала Покупателя Положение о входном контроле филиала Покупателя предоставляется Покупателем Поставщику по его запросу.

4.8. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление акта о несоответствиях, выявленных в ходе приемки Продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Покупателем в одностороннем порядке, при этом Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора.

4.9. Акт входного контроля с несоответствиями и отчетный документ с несоответствиями, выявленными при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока, в том числе составленный Покупателем в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некомплектности, несоответствии Продукции и/или сопроводительной документации условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности Продукции и/или сопроводительной документации.

4.10. Сроки устранения Поставщиком Несоответствий, выявленных при Входном контроле Продукции, в том числе сопроводительной документации, исчисляемые от даты получения Поставщиком Акта входного контроля с Несоответствиями должны составлять не более 30 (Тридцати) календарных дней до даты согласования Сторонами документа регистрации несоответствий и принятых решений.

4.11. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок по разделу 4 Договора, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем в таком акте.

4.12. Если при проведении входного контроля выявлены замечания к сопроводительной документации Поставщик обязан за свой счет и в срок, согласованный с Покупателем, но не более 10 (десяти) рабочих дней после получения утвержденного Акта входного контроля, устранить замечания к сопроводительной документации.

4.13. Акт входного контроля, в том числе составленный Покупателем в одностороннем порядке имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности Продукции и является основанием для предъявления претензии Поставщику.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Выплата авансов Договором не предусмотрена, обеспечение не требуется.

6.2. Обеспечение исполнения основных обязательств по Договору – не требуется.

6.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств не требуется.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки по Договору, Поставщик, обязан выплатить Покупателю неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) от цены недопоставленной Продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня исполнения Поставщиком указанных обязанностей.

В случае нарушения Поставщиком сроков или качества представления отчетной документации, указанной в пункте 3.4 Договора Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05 % (пять сотых процента) ключевой ставки ЦБ Российской Федерации от суммы документа за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного документа.

7.2. За нарушение Поставщиком предусмотренного законодательством Российской Федерации срока представления счета-фактуры контрагент уплачивает неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) ключевой ставки ЦБ Российской Федерации от суммы счета-фактуры / электронного документа за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня представления надлежаще оформленного счета-фактуры/ электронного документа.

В случае представления не надлежаще оформленного счет-фактуры Поставщик обязан возместить Покупателю не принятую к вычету сумму налога на добавленную стоимость.

7.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставляемой по Договору Продукции последний обязан выплатить Поставщику пени в размере 0,03% (три сотые) процентов от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% (десять) от цены Договора.

7.4. В случае если в результате нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель в соответствии с законодательством Российской Федерации откажется от исполнения Договора или Договор будет расторгнут по решению суда, а Продукция не будет поставлена (частично или в полном объеме) к моменту расторжения Договора, Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную пунктом 7.1 Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.

7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения несоответствий, указанных в пунктах 4.10, 4.12 Договора, Покупатель имеет право выставить Поставщику, а последний обязан ее оплатить, неустойку в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня подписания положительного Акта входного контроля Продукции и сопроводительной документации.

7.5. Поставщик принимает на себя ответственность за качество поставляемой Продукции, в связи с чем обязуется:

- оградить Покупателя от необходимости разбирательств с заводом-изготовителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Продукции;

- выполнить условия, установленные в пунктах 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 Договора.

7.6. В случае если имуществу Покупателя либо имуществу третьих лиц был причинен ущерб, либо такое имущество пришло в негодность или было уничтожено в результате дефектов (неисправностей, браков), обусловленных:

- ошибками, недоработками или нарушениями технологий выполнения работ, допущенными заводом-изготовителем в ходе производства Продукции,

- дефектами материалов и узлов и/или неисправностями Продукции, используемых заводом-изготовителем при производстве Продукции,

Поставщик обязан за свой счёт выполнить работы по приведению такого имущества в состояние, имевшее место до его порчи, и/или возместить стоимость аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты).

В настоящем пункте и в. п.7.7 Договора под словом «имущество» понимается, принадлежащее Покупателю имущество, включая (но, не ограничиваясь) узлы, приборы, машины и агрегаты, составной или рабочей частью которых является Продукция, а также связанные с ними производственным циклом узлы, приборы, машины и агрегаты.

7.7. Причинение ущерба имуществу либо уничтожение имущества и перечень имущества должны быть зафиксированы в соответствующем акте. Порядок составления акта аналогичен порядку, установленному в разделе 4 Договора.

7.8. В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в пункте 7.6 Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на оплату выполненных работ.

Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях).

7.9. Указанные в пункте 7.6 Договора работы должны быть выполнены Поставщиком или третьим лицом за счёт Поставщика в сроки, указанные Покупателем.

Персонал, который будет привлечен к таким работам, должен обладать соответствующей квалификацией и допуском к работам на режимных объектах и объектах радиационной опасности, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные таким неисполнением убытки включая упущенную выгоду.

7.11. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.

7.12. Совокупный размер ответственности каждой из Сторон по неустойкам не может превышать 10 % цены Договора. (25 % цены договора – при цене договора свыше 50 млн. рублей).

7.13. Суммы штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), предусмотренные Договором, могут быть удержаны (зачтены) стороной Договора с другой стороны Договора в одностороннем внесудебном порядке при проведении взаиморасчетов.

7.14. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных МУ-УПК.00.00.01 «Единые отраслевые методические указания по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее — Методические указания по применению ЕОС-Качество), а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Поставщиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Покупателю на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 (пять) рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 (пять) рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа
в размере 0,05% (пять сотых процента) от цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня подписания положительного Акта входного контроля Продукции и сопроводительной документации.

7.15. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день (данный подпункт включается/применяется случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»);

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 (пять) рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафа
в размере 0,05% (пять сотых процента) от цены Договора за каждый случай такого нарушения.

7.16. Надлежащим доказательством просрочки Покупателем рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и уведомления Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Поставщика, указанную в Договоре уведомления от Покупателя о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 (двух) рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных) (данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»).

7.18. Надлежащим доказательством просрочки Поставщика направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком с электронной почты Поставщика ___________ на электронную почту Покупателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения Договора (не считая дня заключения Договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Покупателя к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний) (данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»).

7.19. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения Договора (исключая день заключения Договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения) (данный пункт включается/применяется в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»).

7.20. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Поставщика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

7.21. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

7.22. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Поставщиком Покупателю на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Исполнителя, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Покупателем (Покупателем) срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

7.23 Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в разделе 4 Приложения № 2 к Договору, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в разделе 4 Приложения № 2, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Поставщиком условий Договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного

направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.2. В случае, если в ходе внесудебного разрешения споров Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Примечание: Споры по договорам между Концерном и иными организациями Корпорации подлежат передаче в Отделение Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В этом случае пункт 8.2. Договора излагается в следующей редакции:

«8.2. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским Арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Российского Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.».

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязательств.

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

10.1. Поставщик гарантирует, что исполнение его обязательств по Договору не повлечет нарушения исключительных прав третьих лиц, которые могут быть препятствием для использования Продукции и документации Покупателем на территории России.

Для подтверждения гарантий Поставщик, по требованию Покупателя, представит ему патентный формуляр, оформленный согласно ГОСТ.

10.2. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Покупателю со стороны третьих лиц, вызванных нарушением их исключительных прав, в связи с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель немедленно информирует об этом Поставщика.

10.3. Поставщик обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт претензии третьих лиц, предъявленные Покупателю в связи с нарушением их исключительных прав, а также возместить Покупателю все убытки, вызванные нарушением Поставщиком исключительных прав третьих лиц на территории России.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Стороны обеспечат конфиденциальность информации, полученной друг от друга в рамках исполнения Договора или в связи с его исполнением.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих сторон.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.3. Покупатель обязан сохранить неприкосновенными любые товарные знаки, эмблемы завода-изготовителя и маркировку, нанесенные на Продукцию.

12.4. Покупатель не вправе передавать третьим лицам, равно как и использовать не в целях Договора коммерческую информацию, ставшую ему известной (доступной) в рамках заключения и исполнения Договора и составляющую коммерческую тайну Поставщика, завода-изготовителя Продукции, а также другую информацию ограниченного распространения.

12.5. Уступка требования по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Покупателя, полученного на основании письменного запроса Поставщика.

12.6. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Поставщику документально подтверждённых им расходов.

12.7. Если Покупатель принимает решение о прекращении действия Договора из-за отсутствия финансирования, то Поставщик оповещается об этом в письменном виде.

12.8. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке:

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции (два и более раза) или однократного нарушения срока поставки Продукции более чем на 1 месяц.

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком условий Договора;

- несоблюдения Поставщиком Нормативных документов, государственных стандартов при разработке конструкторской документации, изготовлении и поставке Продукции;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов, препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

12.9. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 12.8 Договора, осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой расторжения Договора считается дата получения, указанного уведомления Поставщиком, если иная дата не указана в уведомлении.

12.10. Стороны обязуется предоставлять сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Раскрывающая сторона гарантирует принимающей стороне, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), раскрывающей стороны, переданные принимающей стороне до заключения Договора (далее – "сведения"), являются полными, точными и достоверными.

При изменении сведений раскрывающая сторона обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить принимающей стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом раскрывающей стороны.

Раскрывающая сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение всех требуемых в соответствии с действующим законодательством российской федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку предоставленных сведений принимающей стороной, а также на раскрытие принимающей стороной сведений, полностью или частично, Госкорпорации "Росатом" и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку сведений такими органами (далее – "раскрытие"). Раскрывающая сторона освобождает принимающую сторону от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает принимающей стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением принимающей стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия договора о предоставлении сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа принимающей стороны от исполнения Договора и предъявления принимающей стороной раскрывающей стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения раскрывающей стороной соответствующего письменного уведомления принимающей стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.11. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях. Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции (товаров, работ, услуг) по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения Договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Продукции (товаров, работ, услуг) по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Продукции (товаров, работ, услуг) по Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

12.12. Противодействие коррупции.

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

12.13. Заверения об обстоятельствах.

12.13.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

12.13.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

12.13.3. (Для договора, подчиненного не праву Российской Федерации) заключение договора, его содержание и исполнение не противоречат применимому праву, установленные в договоре ограничения ответственности Покупателя не противоречат применимому праву и являются юридически обязывающими для Поставщика.

Если аналоги

12.14. Стороны в целях исключения неверного толкования Договора подтверждают:

‑ предмет и ассортимент по Договору (перечень Продукции) определяется в Спецификации (приложение № 1 к Договору);

‑ описание предмета и ассортимента по Договору (Продукции) в Техническом задании (Приложение № 4 к Договору) используется в случае, если оно не противоречит Спецификации (Приложение № 1 к Договору);

‑ использование в Техническом задании (Приложение № 4 к Договору) слов «или аналог» не дает Поставщику права на поставку аналога Продукции, предусмотренной Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

12.15. Неотъемлемой частью Договора являются:

12.15.1. Спецификация (Приложение № 1);

12.15.2. Требования к обеспечению качества (Приложение № 2).

12.15.3. Форма акта сверки взаиморасчетов (Приложение № 3).

12.15.4. Техническое задание (Приложение № 4).

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ от « » 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость поставляемой Продукции по данной Спецификации составляет руб.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от __________ 202_

№ _______________

Требования к обеспечению качества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение устанавливает требования к Поставщику, осуществляющему разработку, изготовление и поставку Продукции для ПАТЭС в части:

- контроля качества и приёмки изготавливаемой Продукции;

- порядка действий в случае обнаружения несоответствий.

1.2. Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по согласованию сторон, в ходе реализации Договора, без корректировки цены Договора.

1.3. Поставщик обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Соисполнителями требований по обеспечению качества, разработанных на основании требований настоящего Приложения.

1.4. Покупатель обеспечивает своевременное информирование Поставщика в случае введения в действие актуализированных документов, указанных в разделе 3 настоящего приложения.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Входной контроль: Контроль качества и комплектности Продукции, поступившей на площадку ПАТЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации.

Гарантийный срок: Предоставление поставщиком гарантии качества товара в течение определенного времени, установленного Договором.

Изделие: Единица Продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.

Комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть Продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем. Изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем.

Несоответствие: невыполнение одного или нескольких требований, установленных РД, ТТ/ ТЗ/ ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, и иной НД, указанной в РД, ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.

Оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий задан­ное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

Предприятие-изготовитель: Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее производство Продукции и реализующее эту Продукцию под своим собственным наименованием или своей собственной торговой маркой.

Продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

Процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.

Субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления Продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем Продукции.

Техническое задание: Исходный документ для разработки образца нового изделия и технической документации на него или новую технологию, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации

2.2. Для целей реализации настоящего Приложения применяются следующие сокращения:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Нормативные документы

3.1. Постановления правительства Российской Федерации и совместные решения органов исполнительной власти:

• постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня Продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня Продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
• Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.07.2017 № 277 «Об утверждении Перечня Продукции, которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии».

3.2. Национальные стандарты:

• ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Системы менеджмента качества. Требования»;
• ГОСТ Р ИСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

3.3. Руководящие документы Государственной Корпорации «Росатом» и эксплуатирующей организации:

• приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.05.2017 №1/411-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по приемке Продукции для АЭС»;
• приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 №1/433-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями»;
• решение наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 46 о введение в действие «Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, в редакции с изменениями;
• РД ЭО 1.1.2.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Входной контроль Продукции, поставляемой для филиалов АО «Концерн Росэнергоатом». Основные положения»;

Документы размещены на сайте: www.rosatom.ru и www.rosenergoatom.ru

4. Управление несоответствиями

4.1. Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество).

4.1.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов1) входного контроля Продукции (включая формирование акта входного контроля), 2) аудитов I стороны, II стороны (за исключением аудитов достоверности данных), III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента), 3) контроля качества в процессе производства Продукции для ПАТЭС), осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

4.1.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения Договора, указанных в пункте 4.1.1 настоящего раздела процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения Договора до завершения всех обязательств по Договору включая гарантийные обязательства.

4.1.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

4.1.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые содержатся в пункте 5.2 настоящего раздела.

4.1.5. В случае нарушения Исполнителем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Исполнитель несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые содержатся в разделе 7«Ответственность сторон» Договора.

4.1.6. Поставщик обязан включать в Договоры с субисполнителями, привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору, условия, указанные в пунктах 4.1.1 - 4.1.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество субисполнителями, являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 4.1.1 - 4.1.6 настоящего раздела.

4.2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом».

4.2.1. Стороны по Договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

4.2.2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

4.2.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по Договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

4.2.4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

4.2.5. Стороны по Договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

4.2.6. Стороны по Договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

4.2.7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по Договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

4.2.8. При отсутствии электронной подписи у работников организации Покупателя и Исполнителя, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по Договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения Договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

4.2.9. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по Договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

4.2.10. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

4.2.11. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по Договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

4.2.12. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

4.2.13. Стороны по Договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.14. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по Договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ___ от __________

Форма

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

От ПОКУПАТЕЛЯ

_____________________ /Трутнев В.А./

м.п

Приложение № 4

к Договору №____________

от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на тему: « »

Вставляется техническое задание, размещенное в составе закупочной документации

- Посмотреть таблицу с данными

Певек 2022

Технические_характеристики

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«Плавучая атомная теплоэлектростанция» (ПАТЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Елагин В.Ю.

«_____» _______________ 2022 г.

Техническое задание

Поставка жидкостей технических.

г. Певек

2022 г.

1

Лист согласования

Поставка жидкостей технических.

должность

Заместитель главного

инженера по ремонту

Главный

инженер

механик

фамилия инициалы

дата

Толкацкий В.Б.

Пшеницын М.В.

Главный бухгалтер

Фоменкова А.В.

Начальник УПТК

Троегубов В.С.

Руководитель

Управления Закупок

подпись

Якупов А.Р.

2

Техническое задание

Поставка жидкостей технических.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИПРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

3

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№

п/п

Наименование

ГИД,

SAP ERP

Основные технические

характеристики

обозначение.

1.

Распылитель

пневматический

высокого давления

CLN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьOptima

400мл Defender

(или аналог)

Тип: пневматический

очиститель

Назначение: очистки

деликатных поверхностей

бесконтактным способом:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьноутбуки, оргтехника,

мониторы, клавиатур,

307633

оптика

Спрей тип сжатый воздух.

Фасовка баллон: не более

400 мл

Особенности: без спирта

2.

Состав защитный

полимерный ЗПС1М-3 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(или аналог)

Назначение: очистка

электрических контактов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

электрического и

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

электронного

оборудования.

Очиститель

Назначение: очистка

электрических

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьэлектрических контактов

3.

контактов E60 400мл

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

электрического и

Akfix

электронного

Ссылка на

прилагаемый

нормативный

документ, который

устанавливает

технические

требования к поставке

(ГОСТ, чертеж, ТУ,

иной нормативный

документ)

Еди

ница Кол

изме ичес

рени тво

я.

Шт.

КГ

Шт.

5

Срок

поставки

15.10.2023 с

правом

досрочной

поставки

50

5.10.2023с

правом

досрочной

поставки

25

5.10.2023 с

правом

досрочной

поставки

Объем гарантий,

гарантийный

срок

Подразд

еление

заказчик

на момент

поставки

остаточный срок СБ, ГЭБ,

годности должен

ГЗ

быть не менее 1

года

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

быть не менее

1,5 года

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

ВХЛ

СЭЭС

4

(или аналог)

4.

5.

оборудования.

Объем: не менее 400 мл

Температура

эксплуатации: не более

50 °C

Очиститель дисков

сепаратора Disclean

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл

Unitor

(или аналог)

Назначение: Смесь

ингибиторных кислот,

ПАВ и эмульгаторов на

водной основе для

очистки разделительных

дисков

Форма: жидкость;

Плотность в г/мл: не более

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,3

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

рН 2 в 1% растворе

Фасовка: пластиковая

канистра, 25 л.

(допускается иной объем

фасовки при сохранении

общего объема продукции

150 л с учетом толеранса

+/-10% от общего объема)

Средство

SEACLEAN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

UNITOR

(или аналог)

Назначение: Растворитель

для быстрого удаления

стойких отложений

углерода.

Форма: жидкость;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Плотность в г/млне более

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1,0

Температура вспышки

(РМСС) °С: свыше 61

Фасовка: металлическая

бочка, 25 л.

быть не менее 1

года

Шт.

Шт.

5

5.10.2023с

правом

досрочной

поставки

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

быть не менее 1

года

СЭОСС

10

5.10.2023 с

правом

досрочной

поставки

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

быть не менее 1

года

СЭОСС

5

(допускается иной объем

фасовки при сохранении

общего объема продукции

250 л с учетом толеранса

+/-10% от общего объема)

6.

7.

Очиститель Aquatuff

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл

Unitor

(или аналог)

Назначение: щелочной

очиститель на водной

основе широкого спектра,

включая удаление смазок,

восков, растительных и

животных масел, шлама,

сажи, нагара, грязи и

копоти

Форма: жидкость;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПлотность в г/мл 1,1;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

рН конц. при 20°С: не

более 13

Фасовка: пластиковая

канистра, 25 л.

(допускается иной объем

фасовки при сохранении

общего объема продукции

250 л с учетом толеранса

+/-10% от общего объема)

Средство Seaсаre

OSD-2 25л▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Unitor

(или аналог)

Назначение: диспергатор I

типа для минеральных

масел, сырых масел,

мазута, дизельного

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

топлива, керосина, уайт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

спирита, смазочных

масел. Биоразлагаемый

продукт на основе

углеводородов.

Шт.

Шт.

10

5.10.2023 с

правом

досрочной

поставки

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

быть не менее 1

года

СЭОСС

4

5.10.2023 с

правом

досрочной

поставки

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

быть не менее 1

года

СЭОСС

6

Форма: жидкость.

Плотность в г/мл 0,8

Температура вспышки

(РМСС) °С: выше 61

Фасовка: металлическая

бочка, 25 л.

(допускается иной объем

фасовки при сохранении

общего объема продукции

100 л с учетом толеранса

+/-10% от общего объема)

8.

Средство Unitor

Enviroclean

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл

(или аналог)

Назначение очиститель и

обезжириватель на водной

основе для общей уборки

машинного отделения и

палубы.

Форма: жидкость.

Плотность в г/мл 1,01-1,02

Температура вспышки

(РМСС) °С: Не

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

употребляется

638850

рН конц. при 20°С: не

более 7,5

Фасовка: пластиковая

канистра, 25 л.

(допускается иной объем

фасовки при сохранении

общего объема продукции

375 л с учетом толеранса

+/-10% от общего объема)

Тип: биоактиватор

Средство для

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9. очистки сточных вод

Вид: жидкость

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

MDS2000 1л Biotal

Фасовка: бутыль

Шт.

15

5.10.2023 с

правом

досрочной

поставки

Шт.

144

5.10.2023 с

правом

досрочной

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

быть не менее 1

года

СЭОСС

на момент

поставки

остаточный срок

СЭОСС

7

(или аналог)

пластиковая 1 л.

(допускается иной объем

фасовки при сохранении

общего объема продукции

144 л с учетом толеранса

+/-10% от общего объема)

поставки

Концентрированное,

биологически активное

порошкообразное

вещество.

Внешний вид: похожий на

опилки желтоватокоричневый порошок.

Средство для

рН, в концентрате: не

очистки сточных вод▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

10.

употребляется.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

GAMAZYME 700FN

Упаковка: Контейнер

(или аналог)

пластик 12 кг

(допускается иной объем

фасовки при сохранении

общего суммарного веса

продукции с учетом

толеранса +/-10% от

суммарного веса)

код ОКПД 2 – 20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие

Предлагаемые эквиваленты товара должны иметь идентичные

Шт.

рабочие

13

5.10.2023 с

правом

досрочной

поставки

характеристики,

единую

годности должен

быть не менее 9

мес.

на момент

поставки

остаточный срок

годности должен

быть не менее 1

года

область

СЭОСС

применения.

8

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее четвертого квартала 2022 года, не

бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от

прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Информация о товаре должна быть нанесена на каждую единицу товара.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставляемый товар должен быть в заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать

полную сохранность товара на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного

хранения.

Поставщик несет полную ответственность за надежность упаковки.

Тара и упаковка возврату не подлежит.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Вся поставляемая продукция проходит приемку по месту поставки: Чукотский Автономный

округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Энергетиков, строение 6 ПАТЭС.

Осмотр и приемка поставленной продукции по количеству тарных мест производится

Заказчиком на месте доставки: Чукотский АО, г. Певек, улица Энергетиков, стр. 6.

При положительных результатах приемки по количеству тарных мест покупатель в срок не

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной (далее – ТТН)

обязан обеспечить условия для проведения входного контроля Продукции по количеству и качеству.

Проведение входного контроля должно быть закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты

подписания ТТН, включая оформление и утверждение Акта входного контроля продукции (далее

Акт ВК). Результаты приемки оформляются подписанием Акта ВК.

Датой (моментом) поставки Продукции признается дата приемки Продукции Покупателем,

указанная в реквизите «Дата получения (приемки)» электронного документа и соответствующая

дате подписания Акта входного контроля Продукции.

При проведении входного контроля Заказчик выполняет осмотр принимаемой продукции,

отсутствие повреждений заводской упаковки, проверку продукции по наименованию, количеству,

качеству и комплектности путем внешнего осмотра, пересчета, обмера, взвешивания (ВИК –

визуально-измерительный контроль), взятие проб для проведения анализа, а также проверку

комплектности и качества сопроводительной документации.

Заказчик не принимает продукцию, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что она не

соответствует условиям Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

Поставщик обязан передать совместно (одновременно) с поставляемым товаром комплект

сопроводительной документации и технической документации на каждую единицу товара, по форме

производителя, подтверждающие качество и гарантийные обязательства изготовителя:

Перечень сопроводительных документов:

1)

Товарно-транспортная накладная, либо иной документ, подтверждающий факт

доставки в 2 экземплярах;

2)

УПД в электронной форме по форматам, утверждённым действующими приказами

ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утверждённым

9

приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

3)

Товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2 экземплярах;

4)

Счёт-фактуру в 1 экземпляре.

Перечень технических документов:

1)

Документ о качестве (паспорт, либо руководство по эксплуатации, объединенное с

паспортом, с указанием содержания драгоценных металлов и оформленный в соответствии с ГОСТ

2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, формуляр, свидетельство об изготовлении, сертификат качества, этикетка).

Документ о качестве должен содержать следующую информацию (в соответствии с

требованиями, предъявляемыми инициатором закупки):

- наименование завода-изготовителя и/или его товарный знак (при наличии);

- наименование продукции (товара);

- марка продукции (товара) и/или его обозначение;

- дату изготовления (число, месяц, год);

- номер партии/заводской номер (при необходимости);

- отметку ОТК завода-изготовителя;

- гарантийные сроки (при необходимости);

- указание нормативной и технической документации на продукцию (при необходимости);

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Закупаемый товар должен поставляться упакованным, защищенным от возможных внешних

воздействий и условий (температурного режима, режима влажности и т.д.) морским транспортом в

период навигации. Ориентировочный период навигации 15 июля – 15 октября.

Условия транспортирования для макроклиматических районов с умеренным и холодным

климатом в части воздействия климатических факторов по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУХЛ.

Место поставки –Чукотский АО, г. Певек, улица Энергетиков, стр. 6, «Плавучая атомная

теплоэлектростанция» (ПАТЭС)

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен хранится в вентилируемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до + 40

°C, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °C и отсутствии пыли и агрессивных

веществ и газов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с руководством по эксплуатации предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требований нет.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Закупаемый Товар в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне классифицируется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Продукция должна соответствовать НД завода изготовителя и требованиям ТЗ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ

Требований нет

10

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка включает в себя загрузку, выгрузку и транспортировку автотранспортным средством

из пункта прибытия груза в г. Певек до склада Покупателя.

Срок поставки – 15.10.2023 г. с правом досрочной доставки

Срок годности указан в разделе 1.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы, удостоверяющие качество товара, предоставляются в подлиннике либо в копии,

заверенной держателем оригинала документа о качестве или органом, выдавшим документ о

качестве.

Документы предоставляются на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

ТЗ

Техническое задание

2

ПАТЭС

Плавучая атомная теплоэлектростанция

Сокращение

Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Нет

Начальник СЭОСС - 2 механик:

А.Ж. Орлов

Орлов Андрей Жанович

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

11

ЛИСТ УЧЁТА ЗАМЕЧАНИЙ

Поставка жидкостей технических.

Содержание замечания

Дата

Подпись, ФИО

12