Тендер - Поставка моющих средств №239387262

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиОбщие сведения - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о товарах, работах, услугах - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора - Посмотреть таблицу с даннымиПрочие приложения - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_№_моющие_375_--_ОП_март_2023

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ____________

г. Челябинск «___» ________ 2023г.

ООО _______________,именуемое в дальнейшем Продавец, в лице г, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 375 г. Челябинска», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заведующего Корневой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, по отдельности именуемые в дальнейшем "Сторона", а совместно "Стороны", заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар на сумму (рублей коп.) (цена Договора), а Покупатель принять и оплатить его за цену, установленную настоящим Договором. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

1.2. Продавец передает Товар одной партией или отдельными партиями по заявкам (заказам) Покупателя, размещенным согласно п.1.4. настоящего Договора по адресу: г. Челябинск, ул. Гражданскя,10Б.

1.3. Наименование, ассортимент, цена и количество Товара в каждой партии, а также срок /дата и место передачи Товара указываются в Товарной накладной / Универсальном передаточном документе (УПД) (ж/д квитанции, ТТН), и/или, при наличии договоренности Сторон, в дополнительном соглашении к Договору, спецификации, счете или ином документе, который подписан Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Стороны установили, что НЕ допускается одновременное оформление Товарной накладной вместе с УПД, в том числе НЕ допускается переоформление уже выставленной Товарной накладной на УПД и наоборот уже выставленного УПД на Товарную накладную.

1.4. Размещение Покупателем заявки на поставку Товара и согласование заявки Продавцом осуществляется с использованием телефонной связи, электронной почты, нарочным или иным доступным способом по контактным данным Продавца в настоящем Договоре.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Цена поставляемого Товара, сумма НДС, устанавливается в рублях РФ и указывается в Товарной накладной или в УПД (каждый по отдельности, далее по тексту, в подлежащих случаях – «Передаточный документ»). Цена поставляемого Товара включает стоимость доставки Товара в пределах Челябинска и Челябинской обл. (указать наименование административной единицы) если стоимость партии Товара превышает установленную Продавцом минимальную сумму заказа (3500 рублей), при этом акт об оказании услуг по доставке Товара не составляется и подписание Передаточного документа Сторонами является подтверждением надлежащего оказания Продавцом услуг по доставке Товара Покупателю.

Оплата каждой партии Товара производится в течение 30 календарных дней с даты передачи (поставки) Товара Покупателю (Грузополучателю или первому перевозчику). Датой поставки считается: дата передачи Товара Покупателю (или Грузополучателю, указанному Покупателем), либо дата передачи Товара первому перевозчику, если Стороны не договорились об ином.

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ (ПОСТАВКИ)

Передача (поставка) Товара Продавцом Покупателю осуществляется отдельными партиями в срок, согласованный Сторонами согласно п.1.4., 1.3. настоящего Договора. В соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Продавец вправе осуществить поставку Товара с привлечением грузоотправителя – при этом ответственность за действия грузоотправителя несет Продавец, - в указанном случае Покупатель (грузополучатель) обязуется принять Товар у грузоотправителя Товара, указанного в товаросопроводительных документах.

Передаточный документ должен содержать номер настоящего Договора. Продавец вместе с каждой партией Товара передает Покупателю следующие товаросопроводительные документы:

- Передаточный документ (Товарной накладной или УПД),

- счет-фактура (при необходимости);

- счет,

- транспортная накладная (при необходимости),

- иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии),

- реестр (список) сертификатов соответствия, декларации соответствия (при наличии). Подтверждением предоставления Продавцом вышеуказанных товаросопроводительных документов является подписание Покупателем Передаточного документа. Требование Покупателя о предоставлении копий документов, указанных в реестре (списке) сертификатов соответствия, деклараций соответствия может быть предъявлено Продавцу в письменном виде не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю. Заверенные печатью Продавца копии запрошенных документов Продавец передает Покупателю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя.

2.5. При заключении Договора, Стороны вправе определить своих Представителей, уполномоченных совершать заказы на Товар, принимать заказы к исполнению, принимать Товар, а также подписывать документы и совершать иные действия, связанные с исполнением Договора.

2.5.1. Документы, определяющие представителей Сторон, уполномоченных действовать от имени Покупателя в течение всего срока действия Договора и их полномочия, оформляются в письменной форме и прилагаются к Договору. В иных случаях документы, подтверждающие полномочия представителей Покупателя (разовые доверенности), передаются Продавцу в момент отгрузки Товара. Товар считается принятым Покупателем также в том случае, если в Передаточном документе (ТТН) указана должность, фамилия, содержится подпись принимающего лица, полномочия которого явствуют из обстановки (работники АХО, склада и т.п.) и подтверждены оттиском печати Покупателя (грузополучателя). При отсутствии в Передаточном документе (ТТН) в отметке Покупателя о принятии Товара даты, датой передачи (поставки) Товара считается дата Передаточного документа (ТТН).

УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Приемка Товара осуществляется Представителем Покупателя или представителем Грузополучателя, назначенного Покупателем, или первым перевозчиком (в зависимости от согласованных Сторонами условий поставки).

В случае доставки товара через грузоперевозчика обязанность Продавца по передаче товара Покупателю считается надлежаще исполненной в случае вручения товара первому перевозчику и отсутствии письменной претензии Покупателя (в срок, указанный в п. 4.2.1 Договора) о непоставке ему товара или его поставке в недостаточном количестве. Передача товара Продавцом перевозчику подтверждается документом, подписанным работниками этих организаций (транспортной накладной, актом о получении груза и т.п.), с указанием рода товара и количества мест загрузки.

Товар принимается Покупателем (Грузополучателем или первым перевозчиком) по количеству (изделий, упаковок и т.п.) в момент передачи (отгрузки) Товара Продавцом:

претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены Покупателем в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе;

при обнаружении Покупателем (Грузополучателем) недостачи внутри упаковок, Покупатель или Грузополучатель обязаны прекратить вскрытие упаковок и использование Товара, немедленно известить Продавца в письменной форме (нарочным или телеграфом) о недостаче и пригласить его представителя для совместного проведения выборочной проверки;

срок явки представителя Продавца для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Продавцом соответствующего уведомления в случае, если Покупатель расположен в пределах Челябинска и Челябинской обл. (наименование территориальной единицы), в случае, если Покупатель расположен за пределами указанной территории, а так же в случае проверки качества технически сложных товаров, расходных материалов к таким товарам, мебели и иных товаров проверка качества которых требует выезда специалиста, срок явки Продавца согласовывается Сторонами отдельно;

результаты проверки представители Сторон фиксируют в двустороннем акте, который является основанием для предъявления претензий к Продавцу. В случае неявки представителя Продавца для проведения выборочной проверки в срок, предусмотренный п. 4.2.3 Договора, Покупатель вправе подписать такой акт в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица и с применением фото/видео съемки, подтверждающих результаты проверки. Указанный акт, составленный в одностороннем порядке с приложением фото/видео материалов, подтверждающих результаты проверки, так же будет являться основанием для предъявления претензий к Продавцу.

Качество Товара должно быть пригодно для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар надлежащего качества не подлежит обмену и возврату в соответствии с ч.1 ст.310, ч.2 ст.475 Гражданского кодекса РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется к отношениям купли-продажи, поставки товаров между юридическими лицами.

претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем в соответствии с условиями и сроком гарантийного обслуживания, установленного производителем Товара;

если гарантийный срок производителем Товара не установлен, претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Покупателем в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе, при условии обеспечения надлежащих условий хранения поставленного Товара (температура, влажность, иное). По истечении указанного срока Покупатель не лишается прав, связанных с ненадлежащим качеством товара согласно ст.475 ГК РФ, в порядке и в сроки, установленные п.5 ст.477 ГК РФ;

для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Продавца обязателен; порядок и сроки явки представителя Продавца дополнительно согласовывается Сторонами;

ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом;

возврат, обмен или переоценка Товара, на который установлен гарантийный срок, производится в течение гарантийного срока на основании заключения соответствующей авторизованной сервисной службы производителя товара, которое определяет, что недостаток является гарантийным случаем и является не устранимым (гарантийный ремонт не возможен).

В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству и при наличии соответствующего двустороннего акта и/или документов, указанных в п.4.2.4, 4.3.5. настоящего Договора и на основании соответствующей претензии Покупателя, Продавец по согласованию с Покупателем производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, дополнительно согласованный Сторонами. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующим Передаточным документом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами Договора определяются в соответствии с требованиями ст. 34 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063".

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами их обязательств, установленных Договором.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

При этом Стороны обязаны на дату расторжения настоящего Договора, вне зависимости от основания расторжения настоящего Договора, исполнить принятые до даты расторжения настоящего Договора обязательства и урегулировать взаиморасчеты.

Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.

Продавец вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты Товара;

- неоднократной невыборки Товара Покупателем.

6.3. Все дополнительные соглашения между Продавцом и Покупателем оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора.

6.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и фактического места нахождения (почтового адреса) в течение 7 календарных дней с момента наступления соответствующего события. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанным в договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

6.5. Стороны гарантируют, что они обладают всеми правами, полномочиями и документами, необходимыми для заключения и выполнения настоящего договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Любые требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, могут быть предъявлены только при условии соблюдения Стороной, право которой было нарушено, предварительного претензионного порядка. Официальная претензия должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, содержать сведения о факте и характере нарушений, требования, вытекающие из факта нарушения и их обоснование. Претензия оформляется в письменном виде на бумажном носителе и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть вручен ее отправителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии или передачи ее получателю нарочным.

7.2. При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия Договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в Договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса).

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки № ______________ «___» ____________ 2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий

___________ ___________ /О.Ю.Корнева/