Тендер - Реактивы лабораторные №239377436

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

3. Срок годности товара на момент поставки не менее 6 месяцев

4.Место поставки товара: ГБУЗ «ВОЦК»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград ул. Голубинская д. 9а

5.Сроки поставки товара: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.

6. Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями контракта. Поставка и разгрузка товара производится силами и за счет Поставщика. Все поставляемые товары должны иметь регистрационное удостоверение Минздрава России, сертификаты соответствия и другие нормативные документы.

7.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: товар должен соответствовать требованиям, установленным действующей нормативно-технической документацией.

Договор №

г.Волгоград «___»_________ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной центр крови», Волгоград, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Коновалова Павла Шамильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________ в лице ___________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Поставщик обязуется поставить Реактивы лабораторные (далее-Товар), наименование, количество и характеристики которых указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Место поставки Товара - по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул.Голубинская, 9А.

1.3 Поставка Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 9:00-15:00 (по местному времени Заказчика). Ответственный за приемку товара Сашина Светлана Николаевна тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-3136

1.4.Качество и безопасность Товара, поставляемого по настоящему договору, должно подтверждаться сертификатами качества Товара, либо иными документами в соответствии с действующим законодательством. Указанные документы должны быть предоставлены при поставке Товара.

1.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (средства от приносящей доход деятельности).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением условий договора Поставщиком.

2.1.2. Производить приемку Товара на основании документа о приемке.

2.1.3. Производить оплату поставленного Товара на условиях, определенных договором.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Поставить Товар, указанный в п.1.1. договора надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего договора. Наименование поставляемого Товара должно быть указано на русском языке.

2.2.2. Доставить Товар своим транспортом Получателю.

2.2.3. Подписать документа о приемке Товара.

2.2.4. Гарантировать качество поставляемых Товаров в течение их срока годности. Остаточный срок годности не менее 6 шести) месяцев.

2.2.5. Заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 5 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

2.2.6. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы на Товар:

• накладные и (или) универсальный передаточный документ (далее — УПД)
• счета на оплату;
• счета-фактуры;
• сертификаты качества либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Цена на период действия договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.2. Оплата производится безналичным расчетом по факту поставки товара. В течение 10 банковских дней с момента поставки. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по настоящему договору, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

3.3. Оплата производится по представленным Поставщиком товарным накладным, счетам-фактурам (в случае работы Поставщика с НДС).

3.4. Общая сумма договора составляет___(__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3.5. Цена договора включает в себя все затраты, которые необходимо произвести для выполнения условий договора, в т.ч. транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере 0,01% от цены договора.

4.3. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору и не влечет за собой расторжения настоящего договора, если иное не урегулировано дополнительным соглашением.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1. обстоятельств Сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

7. Срок действия договора

7.1. Договор считается заключенным с момента подписания и действует по 31 декабря 2023г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Сторон по его исполнению.

8.Изменение и расторжение договора

8.1.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон в судебном порядке в случае существенного нарушения противоположной Стороной своих обязательств по договору.

8.2. Заказчик вправе в судебном порядке требовать расторжения договора в случае нарушения Поставщиком обязательств по договору:

• непоставки Товара;
• недопоставки товаров;
• нарушения срока поставки товаров;
• поставки Товара ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
• невыполнения требования Заказчика о замене недоброкачественного Товара.

Последствием расторжения договора в судебном порядке при существенном нарушении Поставщиком исполнения обязательств является внесение данных о Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1
к договору № _____ от_________2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322174522 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" объявляет тендер: Натр едкий марки РД	Запрос котировок #322174522	52 743 600	4 дня 26.01.2026 09.02.2026
Тендер №322444430 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАМИКС" объявляет тендер: Закупка: КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ Волгоград.	Запрос предложений #322444430	См. док.	13 часов 28.01.2026 05.02.2026
Тендер №322661996 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" объявляет тендер: Поставка химического реагента Пронакор Н-150 (с результатом)	Конкурс #322661996	4 371 413	4 дня 30.01.2026 09.02.2026
Тендер №322743655 Поставка кислорода газообразного медицинского	Не определен #322743655	99 000	15 часов 02.02.2026 05.02.2026
Тендер №322745431 Поставка углекислоты	Не определен #322745431	21 000	15 часов 02.02.2026 05.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239377353 Закупка спецжидкостей для автотранспорта для нужд учреждения СОГБУ "Руднянский ПНИ"	Анализ цен #239377353	См. док.	срок истек - 18.02.2023
Тендер №239377343 Закупка товара - Тетраметиламмоний гидроксид 25% в МЕТАНОЛЕ	Анализ цен #239377343	См. док.	срок истек - 17.02.2023
Тендер №239377277 Поставка продуктов питания (макаронные изделия, чечевица, сода)	Анализ цен #239377277	См. док.	срок истек - 17.02.2023
Тендер №239377255 Жидкость омывающая (с результатом)	Малая закупка #239377255	1 250	срок истек 15.02.2023 15.02.2023
Тендер №239377246 Закупка гелия	Анализ цен #239377246	См. док.	срок истек - 17.02.2023

Тендеры из региона Волгоград

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239377428 поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (с результатом)	Малая закупка #239377428	57 021	срок истек 15.02.2023 20.02.2023
Тендер №239377426 Поставка канцелярских товаров (с результатом)	Малая закупка #239377426	5 459	срок истек 15.02.2023 20.02.2023
Тендер №239377421 Услуги по технической защите конфиденциальной информации. Аттестация объекта информации (с результатом)	Малая закупка #239377421	22 500	срок истек 15.02.2023 17.02.2023
Тендер №239377414 Оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ) с заменой фискальных накопителей (ФН) на ККТ (с результатом)	Малая закупка #239377414	66 900	срок истек 15.02.2023 16.02.2023
Тендер №239377342 Осуществление производственного экологического контроля в 2023 г.	Анализ цен #239377342	См. док.	срок истек - 20.02.2023