Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 414170 "Поставка химических добавок" №239368271

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 414170 "Поставка химических добавок"
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	15.02.2023
Окончание:	28.02.2023 23:59:59
Тендер №:	239368271
Тип:	Анализ цен Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Регион:	Центральный ФО / Курская область / Курчатов
Регион поставки:	Центральный ФО / Курская область / Курчатов
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 414170 "Поставка химических добавок"
Цена контракта: 0,00 RUB

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Курчатова

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Технические характеристики.docx	179 КБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.docx	10 КБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.docx	44 КБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.pdf	748 КБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.pdf	505 КБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.pdf	1,9 МБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.pdf	4,8 МБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.pdf	3,5 МБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.pdf	2,1 МБ	15.02.23 13:17	Действующая
Технические характеристики.pdf	8,5 МБ	15.02.23 13:17	Действующая

Скачать все файлы

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» (сокращенное наименование: ООО «СМУ № 1»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

___________________________________ полное наименование Поставщика (___________ сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________(должность, Фамилия, Имя, Отчество), действующего на основании ____________(наименование и реквизиты документа), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является поставка __________________________________ (далее по тексту – «Товар») для объектов Курской АЭС-2.

Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар в ассортименте, по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его на условиях Договора.

Требования к качеству, комплектности и иные технические характеристики поставляемого по Договору Товара определены в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется по адресу Покупателя (место поставки): Курская область, Курчатовский район, г. Курчатов, Промплощадка Курской АЭС-2, склад Покупателя.
Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика на склад Покупателя.
Сроки поставки товара: (выбрать нужное) до «_____»______20____ г. одной партией / с момента заключения договора по «___»_______20____ г. отдельными партиями в течение ____ календарных дней с момента направления заявки Покупателем / в соответствии с Графиком поставки (Приложение № 5
к Договору).
В пределах срока поставки Покупатель имеет право уточнять объем подлежащего поставке Товара и/или сроки поставки, указанные в Договоре, путем предварительного направления Поставщику письменного уведомления в порядке, предусмотренном Договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Цена Договора составляет ______________ (_____________ сумма прописью) руб. __ коп., в том числе НДС __% - ____________ (______________ сумма прописью) руб. __ коп. (или НДС не облагается в связи с применением УСН).

Цена за единицу Товара является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение срока действия Договора.

При изменении ставки НДС в соответствии с законодательством РФ на дату отгрузки Товара согласованная цена за единицу Товара остается неизменной, а сумма НДС рассчитывается с учетом действующей ставки НДС на дату отгрузки Товара.

Цена поставляемого Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, в частности с:
выполнением требований по обеспечению качества, в том числе, с разработкой и согласованием соответствующей документации;
изготовлением, сертификацией Товара;
доставкой Товара до места поставки, включая, но не ограничиваясь, следующими расходами: заказ транспортных средств, их подачу в место отгрузки, оформление/переоформление транспортных документов, погрузку грузовых мест на транспортные средства, крепление грузовых мест, перевозку грузовых мест, перегрузку грузовых мест с одних транспортных средств/видов транспорта на другие в процессе транспортировки, хранение грузовых мест в местах перегрузки, переупаковку грузовых мест, оплата услуг экспедиторов;
стоимостью тары, упаковки, маркировки, страховых взносов и т.п.;
возвратом, при необходимости, тары, привлеченных/арендованных для доставки грузовых мест контейнеров и т.п.;
оформлением сертификата о происхождении Товара;
в случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории РФ;
разработкой и согласованием, при необходимости, проекта перевозки негабаритных и тяжеловесных грузовых мест в место поставки и получением необходимых разрешений
прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.
Оплата Покупателем за поставленный и принятый Товар осуществляется по платежному поручению с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
Покупатель производит в размере 100% (Сто процентов) от стоимости поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара - не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания товарных накладных (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД).
Реквизиты для оформления счетов-фактур и товарных накладных (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД):

Грузополучатель:

Филиал ООО «СМУ № 1» в г. Курчатов.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курская обл., Курчатовский р-он., г. Курчатов, Промплощадка Курской АЭС.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Покупатель(плательщик):

ООО «СМУ № 1»,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курская область, г. Курчатов, ул. Молодежная, дом 9, помещение 5.

Цена Договора определена Сторонами исходя из того, что предусмотренные Договором обязательства Поставщика будут исполнены с соблюдением установленных Договором сроков.

Стороны договорились, что установленные Договором меры ответственности за просрочку исполнения обязательств и их фактическая реализация, при наличии предусмотренных оснований, направлены, в том числе на сохранение экономической целесообразности получения исполнения по Договору для Покупателя.

Товар до момента его полной оплаты не считается находящимся в залоге у Поставщика.
Неосуществление Покупателем какого-либо платежа в связи с непредоставлением Поставщиком соответствующих документов, указанных в п. 5.1.2 Договора, либо предоставления данных документов, оформленных ненадлежащим образом, не является основанием для привлечения Покупателя к ответственности за нарушение сроков оплаты и/или продления сроков исполнения обязательств Поставщиком.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права Поставщика:

По предварительному письменному согласованию с Покупателем передать Товар в собственность Покупателя досрочно.

Обязанности Поставщика:

Осуществлять поставку Товара надлежащего качества, в ассортименте, количестве, в сроки, и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.

Передавать Покупателю надлежащим образом оформленные оригиналы счетов-фактур в соответствии с требованиями действующего на дату выставления счета-фактуры налогового законодательства РФ.

Одновременно с поставкой Товара предоставить техническую документацию в случаях, если товар предполагает наличие такой документации, паспорт с инструкцией по эксплуатации, копию сертификата качества (сертификата соответствия) производителя на каждую партию Товара, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством РФ, счет-фактуру с указанием номера Договора.

По требованию Покупателя осуществлять поставку товара круглосуточно, в праздничные и выходные дни.

Предоставить Покупателю гарантию качества Товара в соответствии с условиями Договора.

Осуществить упаковку и маркировку Товара (когда применимо).

Нести ответственность за качество поставляемого Товара, в связи с чем обязуется оградить Покупателя от необходимости разбирательств с производителем по поводу факта и причин наличия дефектов (браков, недостатков) в Товаре.

Нести все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Покупателем.

Безвозмездно устранить выявленные Недостатки/Несоответствия/Дефекты Товара или осуществить его замену в порядке, предусмотренном Договором.

Нести ответственность за соответствие поставляемого Товара условиям Договора, согласовать с Покупателем любые изменения, касающиеся номенклатуры и требований к качеству поставляемого Товара.

Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

Не нарушать при исполнении обязательств по настоящему Договору имущественные и неимущественные права Покупателя и третьих лиц. Использовать объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) на основании письменного согласия правообладателя.

Предоставить Покупателю сверку взаимных расчетов с подписанием акта сверки расчетов по окончании каждого календарного квартала, по завершению финансового года и после окончания выполнения условий Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора. Поставщик направляет оформленный акт сверки Покупателю на 5 (Пятый) календарный день месяца, следующего за отчетным. Покупатель не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения акта сверки, при отсутствии возражений, подписывает его, и один экземпляр возвращает Поставщику.

Представители Покупателя (или уполномоченной им организации) имеют право на проведение в любое время проверки, инспекций и контроля качества Товара поставляемого по Договору. Во время проведения проверки, инспекции, контроля Поставщик должен обеспечить свое полное сотрудничество и помощь. Покупатель в разумный срок уведомляет Поставщика о планируемом направлении своих представителей для проведения проверки, инспекции, контроля качества Товара, а в случае применения и участия в контрольных сборках, испытаниях.

Права Покупателя:

Покупатель вправе требовать от Поставщика поставки Товара, соответствующего по качеству, объемам и срокам его поставки, а также иным требованиям, установленным Договором.

Контролировать ход и качество выполнения Поставщиком поставки Товара, не вмешиваясь в его деятельность.

Требовать от Поставщика осуществить в установленный Договором срок поставку Товара (партии Товара), соответствующего качеству, количеству и комплектности, в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием.

Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных Договором.

Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, имеющего Недостатки/ Несоответствия/ Дефекты, некомплектного Товара, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата денежных средств, оплаченных за такой Товар, в соответствии с действующим законодательством РФ, до устранения недостатков, доукомплектования Товара, либо его замены.

Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, предусмотренных в п.3.2.2. Договора.

Покупатель обязан:

Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные Договором.

Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству, качеству и комплектности.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Стороны согласовали, что заявка и иное сообщение от Покупателя, полученное Поставщиком на номер факсимильной связи и/или на почтовый адрес электронной связи, указанный в ст. 17 Договора,
с номеров факсимильной связи и/или почтовых адресов электронной связи с доменным именем .smu-n1, являются достаточными для идентификации и установления достоверности, что указанное сообщение исходит от Покупателя по Договору.

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или форс-мажорных обстоятельств».

Снимки экрана, распечатанные с почтовых адресов с доменным именем .smu-n1, признаются достаточными документами, подтверждающими факт направления заявки и иного сообщения.

Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех случаях несанкционированного доступа к их электронным адресам. Исполнение, произведенное Стороной Договора в отсутствие у нее такого уведомления, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

Заявка Покупателя в обязательном порядке должна содержать:

наименование Товара;
объем поставки;
сроки поставки.

Риск неполучения заявки Покупателя, на адрес электронной почты Поставщика, указанный в настоящем Договоре, несет Поставщик.

Доставка Товара до места поставки, (если иное не предусмотрено Техническим заданием) осуществляются за счет средств Поставщика, под ответственность Поставщика и силами Поставщика или с привлечением третьих лиц. Доставка Товара по адресу Покупателя осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта и техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Товара с момента надлежащей поставки согласованного к поставке Товара представителю Покупателя на склад, указанный в п. 1.3 Договора. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12 или УПД).

Товар поставляется в упаковке (когда применимо) Поставщика (завода-изготовителя). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении.

Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил Товар, не возвращаются Поставщику.

Упаковка возврату не подлежит, стоимость упаковки включена в цену Товара.

Поставщик в любом случае должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение.

Надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке.

На упаковке должны быть указаны:

а) весогабаритные характеристики мест;

б) центр тяжести;

в) условия хранения;

г) маркировка для обозначения места строповки.

В случае поставки Товара без упаковки, маркировка и обозначение мест строповки Товара должна наноситься на Товар, а тяжеловесный Товар должен иметь проушины для строповки.

Условия хранения и маркировка Товара, на котором невозможно его обозначить, наносится на бирках, прикрепленных к Товару, на русском языке.

Кроме того, на упаковке Товара (на бирке) необходимо указать:

а) номер Договора, наименование грузополучателя;

б) вес брутто/нетто Товара;

с) место назначения Товара;

д) количество отгруженных мест Товара;

е) номера мест и их общее количество;

ж) адрес отправителя Товара;

з) обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и др.

При отправке опасного Товара Поставщик обязан дополнительно:

классифицировать опасный Товар в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и маркировка»;
надежно маркировать каждое грузовое место, содержащее опасный Товар;
нанести на грузовом контейнере маркировочные знаки по одному на каждую боковую сторону, на торцевую стенку, на правую створку двери;
при отправке обеспечить направление с сопровождающими груз документами необходимого количества комплектов самонаклеивающихся этикеток и знаков опасности.

Груз, предъявляемый к перевозке, должен быть подготовлен к перевозке с учетом требований на груз, а также соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию».

С каждым отгрузочным местом Товара должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не отрывался и не был утерян во время транспортировки.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Условия приемки Товара:

Приемка Товара от перевозчика производится представителем Покупателя в месте поставки, в соответствии с п. 1.3. Договора.

Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю следующие документы:

оригинал счета на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с действующим законодательством, который должен содержать: назначение платежа; условия оплаты; дату и номер Договора, количество и цену отгруженного Товара; ставку и сумму НДС; шифр объектов (если указан в спецификации); подписи уполномоченных лиц и оттиск печати Поставщика (при наличии);

оригинал счета-фактуры на отгруженный Товар.

Оригиналы счетов-фактур оформляются в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ. Поставщик обязан одновременно со счетом-фактурой предоставить Покупателю перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, утвержденных руководителем Поставщика. Указанный Перечень лиц с образцами подписей предоставляется один раз, повторное требование перечня лиц с образцами подписей требуется только в случае изменения лиц, имеющих право подписи счета-фактуры и иных необходимых документов, связанных с исполнением Договора.

Выставление ненадлежащим образом оформленных счетов-фактур приравнивается к их непредставлению;

- сертификат качества (если предусмотрен для данного вида Товара);
- гарантийные свидетельства (документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика);
- сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод сертификата (для Товара иностранного происхождения);
- копию таможенной декларации, позволяющей идентифицировать Продукцию, поставляемую по Договору (для Товара, ввезенного на территорию РФ);
- товарную накладную (по форме ТОРГ-12 или УПД) в двух экземплярах;
- товарно-транспортную накладную;
- инструкцию по эксплуатации на русском языке;
- иную, необходимую для использования Товара, документацию.

В случае поступления Товара без указанных выше документов Товар принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Товара до момента поступления таких документов. При этом срок оплаты за Товар соразмерно увеличивается на число дней просрочки предоставления надлежащим образом оформленных документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по передаче указанных документов на срок, превышающий 15 (Пятнадцать) дней с даты фактической передачи Товара, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора.

- Товарно-транспортная накладная подлежит подписанию в день фактической доставки Товара Покупателю (Грузополучателю) и свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест, объема и/или веса брутто Товара. Факт подписания товарно-транспортной накладной является основанием для проведения входного контроля поставленного Товара, который должен быть проведен не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной.
- Входной контроль (приемка) Товара осуществляется в соответствии с Положением П1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо входном контроле материалов, изделий и конструкций для сооружения Курской АЭС-2 (с которым Поставщик ознакомлен до заключения Договора), на установление его соответствия требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, требованиям, предусмотренным Договором по количеству, качеству, комплектности и ассортименту, техническим регламентам Таможенного союза, а также требованиями стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
- При положительном результате проведения входного контроля, не позднее дня, следующего за днем его окончания, Покупатель подписывает акт входного контроля, товарную накладную (по форме ТОРГ-12 или УПД) и передает (направляет) один экземпляр товарной накладной (по форме ТОРГ-12 или УПД) Поставщику. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара является дата подписания ТОРГ-12 или УПД.
Право собственности, риск случайного повреждения и случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12 или УПД).
При отрицательном результате входного контроля (при поставке Товара ненадлежащего качества, несоответсвии количества и/или комплектности Товара, наличии иных нарушений условий Договора о Товаре) обязательным является составление акта о выявленных Недостатках/ Несоответствии/ Дефектах. Акт о выявленных Недостатках/ Несоответствии/ Дефектах также составляется при обнаружении производственных скрытых дефектов (брак, недостатки) в Товаре в период Гарантийного срока. В обоих указанных случаях вызов представителя Поставщика для участия в составлении такого акта является обязательным и направляется незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления Недостатков/ Несоответствий/ Дефектов) в адрес Поставщика по факсу и/или электронной почте и/или заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам, указанным в ст. 17 Договора. С момента направления вызова представителю Поставщика срок проведения входного контроля прерывается, и время, истекшее до его перерыва, не засчитывается в новый срок.

После устранения Поставщиком Недостатков/Несоответствий/Дефектов, выявленных по результатам входного контроля Товара, Товар подлежит повторному входному контролю, который проводится в порядке и срок, установленный Договором.

Срок прибытия представителя Поставщика – 5 (Пять) рабочих дней с момента доставки уведомления Поставщику, если иной срок не установлен в вызове. Представитель Поставщика, прибывший для составления акта, должен иметь при себе оригинал надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания акта.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или иной срок, указанный в уведомлении, отсутствие у представителя Поставщика полномочий, составление акта о Недостатках/ Несоответствии/ Дефектах осуществляется Покупателем в одностороннем порядке.

Акт о Недостатках/Несоответствии/Дефектах, в том числе составленный Покупателем в одностороннем порядке, имеет силу надлежащего доказательства недостатков/несоответствий/дефектов/ Товара.

Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающего Товара, в том числе выявленных в период гарантийного срока производится Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами при составлении акта о выявленных Недостатках/ Несоответствии/ Дефектах, а если такой акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика или отсутствия полномочий у представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем в таком акте.

В случае отказа Покупателя от переданного Товара, либо заявления требования о его замене в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору, расходы, включая, но не ограничиваясь, связанные с принятием Товара на ответственное хранение, демонтажем/последующим монтажом Товара, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик, при этом Поставщик обязан возместить расходы не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента доставки Поставщику соответствующего требования Покупателя.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Поставляемый Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным в Техническом задании, ГОСТ, ТУ и др. нормативах, действующих на территории РФ в отношении поставляемого Товара и удостоверяться паспортом или иным документом, заверенным ОТК производителя.

Качественные характеристики Товара, включая новизну Товара и год его выпуска, должны соответствовать условиям Технического задания (Приложение № 2)

Покупатель имеет право за свой счет осуществлять контроль за качеством изготовления Товара Поставщиком (или производителем Товара). В отдельных случаях проверка может осуществляться уполномоченным Покупателем юридическим лицом.
О проведении проверки Покупатель письменно уведомляет Поставщика, указывает цель проверки, ориентировочный срок проведения и состав комиссии. Стороны согласуют сроки проведения проверки.
Поставщик организует допуск представителей Покупателя на свою территорию или на территорию производителя, назначает ответственных лиц по работе с представителями Покупателя.
При проведении контроля представители Покупателя имеют право проводить переговоры с уполномоченными представителями Поставщика и/или производителя, посещать помещения и цеха, принадлежащие Поставщику и/или производителю, знакомиться с документацией по теме проверки, участвовать в приемо-сдаточных испытаниях, контролировать основные параметры при изготовлении, испытаниях Товара и др. Вмешательство в оперативную деятельность Поставщика и/или производителя не допускается. Представители Покупателя должны соблюдать требования коммерческой и государственной тайн.
По итогам проверки оформляется акт, в котором указываются выявленные нарушения правил и норм, сроки их устранения. Акт подписывают представители Покупателя, один экземпляр акта под роспись передается Поставщику.
В случае, если нарушения, отмеченные в акте, не будут устранены в согласованные сроки, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление в адрес Поставщика.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРА

В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями Договора Товар на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этого Товара и направить уведомление Поставщику о принятии Товара на ответственное хранение.

Ответственное хранение не принятого Покупателем Товара осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о возникших обстоятельствах принятия Товара на ответственное хранение.

Условия, стоимость и порядок расчетов за ответственное хранение Товара оговариваются в дополнительном соглашении к Договору.

Поставщик обязан распорядиться Товаром, принятым Покупателем на ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующих актов, подтверждающих недостатки/несоответствия/дефекты Товара. Если Поставщик в указанный срок не распорядится Товаром, то Покупатель вправе возвратить его Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Товаром в порядке, установленном законодательством РФ.

ГАРАНТИИ

Если иное отдельно не предусмотрено Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), гарантийный срок на поставленный Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору),
в том числе на Товар, поставленный взамен дефектного, исчисляется с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12 или УПД) и составляет 12 (Двенадцать) месяцев, если больший срок не предусмотрен проектной, рабочей, конструкторской и нормативно-технической документацией или документацией завода-изготовителя.

Технической, проектной, рабочей документацией или документацией завода-изготовителя на Товар может быть предусмотрен более длительный гарантийный срок. В этом случае для соответствующей единицы Товара применяется гарантийный срок, предусмотренный Технической, проектной, рабочей документацией или документацией завода-изготовителя.

Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации или условий хранения, должным образом сообщенных Покупателю Поставщиком.
При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Продукция либо комплектующие к ней не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене Продукции, либо комплектующих в целом, гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие положения

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора наступает независимо от вины Стороны, допустившей соответствующее нарушение Договора.
Неустойка (штрафы, пени) за нарушение Договора, а также иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением Договора, должны быть перечислены Стороной, допустившей нарушение Договора, в срок, указанный в соответствующем требовании другой Стороны.
Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков другой Стороне за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору не освобождает Сторону от исполнения обязательств, если Стороны от исполнения обязательства, если Стороны не договорились об ином.
Стороны договорились, что ответственность Покупателя перед Поставщиком во всех случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ, ограничивается размером реального ущерба и не может в совокупности превышать 10% от цены Договора.
Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.
Поставщик осведомлен о возможных неблагоприятных для Покупателя последствиях, в том числе влекущих возникновение у Покупателя убытков либо их угрозы, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.

Поставщик оценил возможность наступления таких последствий и принимает на себя риски, связанные с применением к нему установленных Договором мер ответственности, размеры которой являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств.

Ответственность Поставщика

За просрочку поставки Товара (каждой партии Товара) менее 10 (Десяти) дней, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки.

Если просрочка поставки или период недопоставки Товара составит 10 (Десять) дней, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 10% (Десяти процентов) от общей стоимости непоставленного в срок Товара (без уплаты пени, указанной в абзаце 1 пункта). Обязательство Поставщика по уплате штрафа должно быть исполнено в течение 10 (Десяти) дней с даты его возникновения.

В случае если просрочка поставки или период недопоставки Товара составит более 10 (Десяти) дней, Поставщик кроме штрафа уплачивает Покупателю пени в размере:

- 0,25% от стоимости непоставленного Товара за каждый день с 11 по 30 день просрочки;

- 0,5% от стоимости непоставленного Товара за каждый день начиная с 31 дня просрочки.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения обязательства Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательства.

За нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков/несоответствий/дефектов Товара, в том числе в течение гарантийного срока, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от стоимости Товара, в отношении которого Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств, за каждый день просрочки, до даты устранения недостатков/несоответствий/дефектов.
В случае если Поставщик не заберет принятый на ответственное хранение Товар до истечения срока, предусмотренного в п. 7.4 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от стоимости Товара, находящегося на ответственном хранении, за каждый день нахождения Товара на ответственном хранении Покупателя.
Поставщик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам, в том числе в залог, без предварительного письменного согласия Покупателя. В случае передачи Поставщиком третьим лицам своих прав по Договору без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от цены Договора, за каждый выявленный факт нарушения.
За нарушение срока возмещения имущественных потерь, установленного п. 9.17 Договора, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,2% от суммы подлежащих возмещению потерь за каждый день просрочки.
Поставщик, нарушивший Договор, в том числе поставивший Товар ненадлежащего качества, не соответствующий технической документации, допустивший нарушение сроков поставки и т.д., возмещает Покупателю причиненные в результате такого нарушения убытки без зачета и помимо неустойки.
Покупатель имеет право не оплачивать Товар до получения от Поставщика начисленных
в соответствии с Договором неустоек и иных сумм, подлежащих перечислению Покупателю по условиям Договора, либо удержать их из денежных средств, причитающихся Поставщику по любому из заключенных
с Поставщиком Договоров (если таковые имеются), или зачесть против требований Поставщика об оплате Товара и/или иных сумм по любому из заключенных с Поставщиком Договоров (если таковые имеются).

Ответственность Покупателя

При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,1% от цены неоплаченного Товара (цены неоплаченной партии Товара) за каждый день просрочки.
Уплата Покупателем неустоек в соответствии с Договором не освобождает его от обязанности возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных Поставщику, в части, не покрытой неустойками. Упущенная выгода Поставщика возмещению не подлежит.

Возмещение имущественных потерь (в результате предъявления претензий со стороны налоговых органов)

Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в любое время после заключения договора, в случае, если к Покупателю на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине неподтверждения налоговым органом права Покупателя на вычет сумм НДС, перечисленных Покупателем в пользу Поставщика, и(или) отказа налогового органа в признании права Покупателя на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости поставленных товаров по договору.
Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Покупателю и увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Покупатель должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25.
Покупатель вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Поставщику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Покупателем Решения не является обязательным условием для обращения к Поставщику за возмещением имущественных потерь.
В обоснование требования возместить имущественные потери Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:
заверенную Покупателем выписку из вступившего в законную силу Решения, в силу которого возникают имущественные потери;
копию требования об уплате налога, выставленного на основании Решения (далее – Требование).
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Покупателя с приложением обосновывающих ее документов, возместить Покупателю имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Покупатель обязан возвратить Поставщику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным.
При этом возвращаемая Поставщику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Покупатель в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом был признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом).
Покупатель обязан возвратить Поставщику сумму ранее возмещенных Поставщиком имущественных потерь в течение 10 рабочих дней со дня:
истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или Требование было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента не было исполнено;
фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Покупателю налоговым органом во исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и Требование до этого момента было исполнено.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга в процессе исполнения Договора и отнесенной ее обладателем к информации ограниченного доступа. В рамках данного Договора не осуществляется обмен информацией, содержащей государственную тайну РФ.

Требования п.10.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Так же не считается разглашением конфиденциальной информации сообщение ее Госкорпорации «Росатом»; организациям, выступающим поручителями (гарантами) исполнения обязательств по Договору; страховщикам, осуществляющим страхование рисков, связанных с исполнением обязательств по Договору (в случае необходимости); согласованным с Покупателем субпоставщикам, при условии сохранения конфиденциальности получаемой (передаваемой) информации.

Однако даже в этих случаях Стороны обязаны предварительно письменно согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой конфиденциальной информации.

В целях исполнения обязательств Сторон по Договору Стороны вправе осуществить передачу (обмен) документов, содержащих конфиденциальную информацию (далее - Документы), по письменному запросу другой Стороны. Сторона, передающая Документы, именуется Передающей стороной, а принимающая Документы – Принимающей стороной.

Все Документы, оформленные в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» в рамках Договора, являются конфиденциальными.

Меры, предусмотренные режимом коммерческой тайны, распространяются на Документы, имеющие соответствующий гриф конфиденциальности.

Передающая сторона передает Принимающей стороне по ее запросу Документы с целью исполнения обязательств Принимающей стороной в рамках Договора.

В случае если для выполнения работ по настоящему Договору требуются Документы, не предусмотренные Договором, Передающей стороне направляется мотивированный запрос с указанием конкретных целей и работ, для которых запрашиваются Документы.

В каждом случае передача информации оформляется протоколом с приложением перечня конкретных Документов (указываются название Документа, гриф конфиденциальности, № экземпляров, количество листов). Протокол подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Передача (обмен) Документов между Сторонами осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

Передача информации, составляющей коммерческую тайну по открытым каналам телефонной, телеграфной или факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещается.

Все расходы, связанные с передачей Документов, сохранением их конфиденциальности до момента поступления к ответственному лицу Принимающей стороны несет Передающая сторона. Далее расходы по обеспечению конфиденциальности полностью несет Принимающая сторона.
В течение действия Договора, а также в течение 20 лет после его истечения или досрочного расторжения, Принимающая сторона не будет без предварительного письменного разрешения Передающей стороны воспроизводить, переводить, изменять в любой форме в целом или частично, передавать во временное или постоянное пользование другим организациям или лицам полученные от Передающей стороны Документы, а так же разглашать или использовать содержащиеся в Документах сведения в коммерческих интересах лиц и организаций, или выполнять на базе этих Документов какую-либо работу, кроме заранее оговоренной с Передающей стороной.
Стороны письменно информируют друг друга о требованиях, предъявляемых нормативными документами Сторон к защите информации, составляющей коммерческую тайну, в объеме необходимом для выполнения Договора, а также об изменениях в таких нормативных документах, в том числе о прекращении действия в отношении информации режима коммерческой тайны.

Принимающая сторона обязуется обращаться с информацией, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытие иным способом любой полученной информации, составляющей коммерческую тайну, любым из существующих способов, в том числе посредством копирования, воспроизведения или использования съемных электронных носителей, без предварительного письменного согласия Передающей Стороны.

Информация не будет считаться конфиденциальной, и Принимающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:

- уже известна Принимающей стороне;

- является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия передающей стороны;

- легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения Договора;

- представлена третьей стороне Передающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;

- разрешена к опубликованию письменным разрешением Передающей стороны.

Документы остаются собственностью Передающей Стороны, если иное не предусмотрено договором, в результате которого они получены. Передающая Сторона в любое время вправе потребовать от Принимающей стороны, вернуть ей все ранее полученные Документы, направив Принимающей стороне требование в письменной форме. В течение 15 дней после получения такого требования Принимающая сторона должна вернуть все оригиналы документов, и уничтожить все их копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в ее распоряжении.
В случае ликвидации или реорганизации Принимающей стороны, она должна до завершения ликвидации или реорганизации обеспечить возврат всех оригиналов документов, переданных Передающей стороной, и уничтожение снятых с них копий.
При утрате документов или разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны незамедлительно информируют друг друга, проводят консультации и организуют расследование.

При проведении расследования по факту утраты или разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, Стороны по взаимному согласованию могут направлять друг к другу уполномоченных лиц – специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей утрату или разглашение информации, составляющей коммерческую тайну.

Сторона, допустившая утрату или разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные другой Стороной в связи с любым раскрытием информации, составляющей коммерческую тайну, в пределах, установленных действующим законодательством РФ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли в на территории РФ после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении РФ и/или ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и /или прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта РФ. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельства непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев любая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования Стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/или неисполнением Договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом претензии в адрес Стороны, нарушившей обязательства по Договору (по адресу, указанному в настоящем Договоре).

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные другой стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия, подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

В претензии должны содержаться ссылки на нарушение другой Стороной условий Договора, а также конкретное требование Стороны, направившей претензию.

Срок рассмотрения Поставщиком претензии от Покупателя и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии составляет не более 20 (Двадцати) дней от даты направления претензии Покупателем.

Покупатель может передать спор на разрешение арбитражного суда по истечении 20 (Двадцати) календарных дней со дня направления претензии по адресу, указанному в настоящем Договоре, регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения.

Срок рассмотрения Покупателем претензии от Поставщика и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии составляет 30 (Тридцать) рабочих дней от даты получения претензии Покупателем (даты, в которую претензия считается полученной Покупателем в соответствии с действующим законодательством РФ).
Любой спор, разногласие или требование, вытекающее из Договора и возникающие в связи с ним, в том числе, связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, которые не разрешены Сторонами в претензионном порядке,

Вариант 1 (применяется если договор заключается с организацией Госкорпорации «Росатом»).

Разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: _______________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных ст. 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант 2 (применяется в случае, когда стороной Договора является внешняя организация).

Подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: _______________.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне.

РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

Любые изменения и дополнения в Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью соответствующей Стороны.

Поставщик обязуется письменно сообщать Покупателю об изменениях своих реквизитов не позднее 10 (Десяти) дней с даты соответствующего изменения.

Все изменения/дополнения банковских реквизитов Сторон оформляются путем заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору.

Покупатель вправе в одностороннем (внесудебном) безусловном порядке отказаться от исполнения Договора с последующим возмещением Поставщику документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением Договора до момента его прекращения.
Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в целом или в части в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков в случаях:
отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых в спецификации к Договору;
нарушения Поставщиком сроков поставки, нарушение периодичности поставки более чем на 15 (Пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
нарушения Поставщиком 2 (Два) и более раза сроков поставок Товара более чем на 15 (Пятнадцать) дней;
несоблюдения Поставщиком требований по качеству Товара, если Покупателем обнаружены неустранимые Недостатки Товара, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных нарушений, предусмотренных п. 2 ст. 475 ГК РФ;
нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены несоответствующего Товара, установленных Договором, более чем на 15 (Пятнадцать) дней;
в отношении Поставщика подано заявление о признании Поставщика банкротом;
аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;
в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.
Расторжение Договора в соответствии с п. 13.4 Договора осуществляется путем направления Стороной другой Стороне уведомления не менее, чем за 7 (семь) календарных дней то предполагаемой даты с указанием основания и даты расторжения.

Договор считается расторгнутым с даты указанной в направленном уведомление об одностороннем (внесудебном) отказе от исполнения Договора, если иная дата не указана в уведомлении.

В случае, если Покупатель откажется от исполнения Договора Поставщиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 13.4 Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в виде штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от цены Договора.
Односторонний внесудебный отказ Покупателя от исполнения нарушенного Договора не освобождает Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

К убыткам в Договоре, в том числе, относится разница между ценой Товара, приобретенного Покупателем, аналогичному недопоставленному, по более высокой цене, и ценой, установленной в Договоре.

Стороны договорились о том, что Покупатель вправе в любое время направить Поставщику уведомление о приостановлении поставки Товара на указанный в уведомлении срок. После получения уведомления Поставщик обязан приостановить поставку Товара на указанный срок.
В случае расторжения договора по решению суда в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, включая исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

Датой подписания Сторонами Договора является дата, указанная в верхнем правом углу первой страницы Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам, в том числе в залог, без предварительного письменного согласования с Покупателем.

Подписывая настоящий Договор, Поставщик гарантирует, что поставка Товара в соответствии с Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, Товар не обременен какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, патентных прав, лицензионных прав, а также прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, прав на секреты производства (ноу-хау), связанных с использованием Товара или любой его части в стране Покупателя.

При поставке импортного Товара Поставщик гарантирует, что Товар введен в свободное обращение на территории РФ и прошел таможенную очистку.

В случае нарушения пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и препятствия для свободного владения и распоряжения Товаром, его использования Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными нарушениями.

По запросу Покупателя Поставщик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить Покупателю заверенные нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика копии следующих документов, содержащих актуальную и точную информацию:
свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;
документ, подтверждающий полномочия лица Поставщика на подписание Договора;
Устав Поставщика (в актуальной редакции).
При подписании Договора Поставщик должен предоставить Покупателю сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов (далее – «Сведения») по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, с приложением документов, указанных в п. 15.3. Договора.
При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
Поставщик гарантирует Покупателю, что Сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика переданные ООО «СМУ № 1» по акту, либо направленные с адреса электронной почты Поставщика ___________ на адрес электронной почты ООО «СМУ № 1» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, являются полными, точными и достоверными.
Поставщик выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений, указанных в п.15.4. Договора и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.
Если специальной нормой части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлениях об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет уставлена в уведомлении.
«Антикоррупционная оговорка»

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые применимые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

«Заверения об обстоятельствах»

Стороны настоящим устанавливают, что при исполнении Договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлены преференции в виде приоритета, предусмотренного положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре.

В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Поставщик, подписывая настоящий Договор, заверяет Покупателя о том, что Поставщиком, как на момент заключения Договора, так и в течение всего срока действия Договора будут соблюдены следующие условия и Поставщик будет соответствовать следующим условиям:

Поставщик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем требованиям законодательства РФ.

Поставщик не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена.

До подписания договора его текст изучен Поставщиком, он понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.

Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами Поставщика лицом.

Поставщиком соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством РФ, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения Договора.

Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность.

Поставщик обладает высоким уровнем профессионализма, позволившим ему понять условия подписываемого им Договора, а также все возможные последствия подписания Договора.

Поставщик обладает всем необходимым для исполнения обязательств по Договору с надлежащим качеством и в полном объеме, в том числе достаточным количеством квалифицированного персонала, денежных средств.

Кроме того, Поставщик заверяет и гарантирует Покупателю, что осознает важность и значимость для Покупателя заключения и надлежащего исполнения Договора, а также возможные негативные последствия для Покупателя при неисполнении/ненадлежащем исполнении Поставщиком принятых на себя по договору обязательств.

Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, и Стороны будут полагаться на них

Стороны рассматривают п. 15.11 Договора, как включенное в текст Договора заверение Поставщика об обстоятельствах, имеющих для Покупателя существенное значение, в рамках ст.431.2 ГК РФ. В случае если вышеуказанное заверение Поставщика или какая-либо часть указанного заверения окажется недостоверной (как на момент заключения Договора, так и в течение всего срока действия Договора), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от Цены Договора и/или отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

Поставщик гарантирует Покупателю, что передаваемые по Договору Товар и документы не нарушают исключительных прав третьих лиц, включая патентное и авторское право в отношении территории РФ. В случае предъявления со стороны третьих лиц претензий, связанных в нарушением прав, к Покупателю Поставщик обязуется принять все необходимые меры и самостоятельно за свой счет урегулировать такие претензии, а также за свой счет, при необходимости, заменить часть Товара, в отношении которого предъявлены требования третьих лиц, связанных с нарушением патентных или исключительных прав, таким образом, чтобы устранить нарушение, а также полностью возместить Покупателю все убытки, затраты, включая судебные издержки, расходы на юридических консультантов и неустойки в отношении любого нарушения любых прав интеллектуальной собственности, в том числе нарушение любых патентных или авторских прав, связанные с такими претензиями.
В случае, если при подписании Договора Поставщик действовал в лице уполномоченного на основании доверенности лица, а также в случае если Поставщиком в дальнейшем была предоставлена доверенность на совершение действий от имени Поставщика по исполнению и(или) изменению Договора (подписание дополнительных соглашений, актов выполненных работ/оказанных услуг, накладных, транспортных документов и т.п.), и любая такая доверенность прекратила свое действие до истечения указанного в ней срока действия, - Поставщик в обязательном порядке обязан письменно уведомить Покупателя о прекращении доверенности не позднее трех дней с даты такого прекращения. Стороны подтверждают, что неполучение Покупателем такого уведомления означает, что Покупатель не знал и не должен был знать о прекращении доверенности.

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

«Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- Выставленные покупателем и принятые поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- Выставленные покупателем и принятые поставщиком претензии (требования) к качеству товаров по настоящему договору и (или) убытки, ненадлежащим качеством товаров;

- Судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- Судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии Покупателя к качеству товаров по настоящему договору и (или) возмещение убытков, причиненных ненадлежащим качеством товаров;

- Подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком товаров, нарушающих права третьих лиц

- Подтвержденные судебными актами факты фальсификации поставщиком документов на этапе заключения и исполнения договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

Документы по настоящему Договору, переданные посредством факсимильной связи, принимаются сторонами к исполнению и руководству с последующим предоставлением другой Стороне их оригиналов, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями (при их наличии) и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений и дополнений в Договор Стороны должны руководствоваться условиями Договора, действующим законодательством РФ и Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и другой любой валюте, являются предпринимательским риском Поставщика и не могут являться основанием для изменения или расторжения Договора, а также для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Под курсом рубля РФ в настоящем п. понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.
По всем остальным вопросам, не урегулированным Договором, Покупатель и Поставщик должны руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства.
Поставщик подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения информации, представленной Покупателем и закупочной (конкурсной) документации.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
Недействительность отдельных положений Договора не влечет недействительности Договора в целом.

Неприменимость отдельных положений Договора, связанных со спецификой поставляемого Товара, не влечет изменение объема прав и обязанностей Сторон по Договору, в отношении иных применимых условий Договора.

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Спецификация;

Техническое задание;

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма);

Соглашение об обмене электронными документами;

График поставки (при необходимости).

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «СМУ № 1»

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Курская область,

г. Курчатов, ул. Молодежная, дом 9, помещение 5

Адрес для корреспонденции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, а/я 18

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3189

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8596 ПАО СБЕРБАНК

к/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(г. Москва);

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(г. Курчатов)

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Грузополучатель:

Филиал ООО «СМУ № 1» в г. Курчатов,

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_______________________/ ___________ /

М.П.

______________________/_________________/

М.П.

Приложение № 1

к Договору поставки № _____________ от «____» __________ 20____ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку ____________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № _____________ от «____» __________ 20__ года

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного

технологического оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки № _____________ от «____» __________ 20___ года

(ФОРМА)

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

________________________________________________________

(наименование организации)

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __________________ ________________

( Должность уполномоченного представителя Поставщика ) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки № _____________ от «____» __________ 20___ года

Соглашение

об обмене электронными документами

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 1» (сокращенное наименование: ООО «СМУ № 1»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и

___________________________________ полное наименование Поставщика (___________ сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________(должность, Фамилия, Имя, Отчество), действующего на основании ____________ (наименование и реквизиты документа), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Покупатель и Поставщик подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ (кроме документов по форме КС-2, КС-2р, КС-3, КС-6), оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

2. Стороны Соглашения подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

3. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны в возможности выставления и получения, указанных в пункте 1 Соглашения документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости ввиду технической невозможности направить документ в электронной форме.

4. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных действующим законодательством Российской Федерацией.

5. Стороны договорились, что выставление и получение электронных документов, указанных в пункте 1 Соглашения, осуществляется Сторонами при исполнении настоящего Договора, за исключением случая, когда соглашением Сторон будет прямо предусмотрено, что указанные документы должны быть переданы на бумажных носителях и подписаны собственноручными подписями представителей Сторон.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки № _____________ от «____» __________ 20___ года

График поставки

__________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиТехнические_характеристики

НОМИНАЛЬНЫЙ СОСТАВ БЕТОНА № 26/НО-В30/2019

для несъемной фибробетонной опалубки

Объект – Курская АЭС

Конструкции – контурные и внутренние стены

вспомогательных реакторных зданий 10UKC и 20 UKC

Для производства работ при температуре воздуха от + 5 до + 25С

I. Исходные данные

1. Проектные требования к бетону:

№ п/п

Наименование показателя качества бетона

Требуемое значение

Класс прочности на сжатие

Марка по морозостойкости

Марка по водонепроницаемости

Проектный возраст

В30

F1100

28 суток

2. Требования к бетонной смеси БСТ В30 SF2 (РК 68 см) F100 W6:

№ п/п

Наименование показателя качества

бетонной смеси

Подвижность по расплыву конуса

Класс по вязкости

Вязкость Т500

Класс по устойчивости к расслоению

Устойчивость к расслоению

Средняя плотность

Сохраняемость удобоукладываемости

Начало схватывания

(набор пластической прочности)

Температура бетонной смеси

Требуемое значение

68±5 см

VS2

2-20 c

SR2

≤ 15 %

не менее 2350 кг/м3

не менее 1,5 часа

не позднее 6 часов

10-25С

3. Способ укладки бетонной смеси в конструкцию – бетононасосом, в соответствии с

технологическим регламентом.

4. Условия твердения бетона в конструкции – нормальные.

Цемент ПЦ 500 Д0 производства ОАО «Новоросцемент» цементный завод

«Пролетарий» (по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Портландцемент и шлакопортландцемент.

Технические условия»).

 истинная плотность – 3,193 г/см3;

 предел прочности при сжатии: в возрасте 3 суток – 49,1 МПа,

Страница 1 из 7



в возрасте 28 суток – испытания продолжаются;

предел прочности при изгибе: в возрасте 3 суток – 8,0 МПа,

в возрасте 28 суток – испытания продолжаются;

сроки схватывания: начало  3 ч 10 мин, конец  3 ч 55 мин;

нормальная густота цементного теста – 26,3 %;

признак ложного схватывания – отсутствуют;

водоотделение – 2,5%;

равномерность изменения объема – отсутствуют;

тонкость помола по остатку на сите 008 – 96,0 %.

Песок природный карьера «Майская Заря», Курского района Курской области (по

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Песок для строительных работ. Технические условия»).

 I класс, группа  мелкий песок;

 модуль крупности Мкр  1,51;

 полный остаток на сите №063 – 10,2 %;

 содержание зерен крупностью менее 0,16 мм – 6,8 %;

 содержание зерен крупностью свыше 5 мм – 0 %;

 содержание зерен крупностью свыше 10 мм – 0 %;

 содержание пылевидных и глинистых частиц – 1,1 %;

 содержание глины в комках  отсутствует;

 содержание органических примесей – светлее эталонного раствора;

 насыпная плотность – 1490 кг/м3;

 истинная плотность –2,63 г/см3.

Песок природный месторождения «Латненское», поставщик ООО «Ресурс»,

Воронежская область (по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Песок для строительных работ. Технические

условия»).

 I класс, группа  средний песок;

 модуль крупности Мкр  2,41;

 полный остаток на сите №063 – 44,8 %;

 содержание зерен крупностью менее 0,16 мм – 4,3 %;

 содержание зерен крупностью свыше 5 мм – 0,7 %;

 содержание зерен крупностью свыше 10 мм – 0 %;

 содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,7 %;

 содержание глины в комках  отсутствует;

 содержание органических примесей – светлее эталонного раствора;

 насыпная плотность – 1510 кг/м3;

 истинная плотность –2,67 г/см3.

Щебень фракции 5-20 мм производства Республиканского унитарного

производственного предприятия «Гранит» г. Микашевичи, Брестская область (по

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.

Технические условия»).

 насыпная плотность  1335 кг/м3;

 содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы  14,2 %;

 марка по прочности (дробимости) – 1400;

 содержание зерен слабых пород и слабых разновидностей в горной породе – 0 %;

 содержание глины в комках – 0,5 %;

 содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,5 %;

 зерновой состав: полные остатки на сите 25 мм – 0 %

Страница 2 из 7

20 мм – 3,35 %

12,5 мм – 39,09 %

10 мм – 58,48 %

5 мм – 97,93 %

2,5 мм – 99,48 %

1,25 мм – 99,62 %;

 содержание фракции 5-10 мм – 39,45 %;

 содержание фракции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмм – 58,48 %.

Добавки:

 ГПМж Ультра (модификация 25/1-М) производства ЗАО «НП ЦМИД» (по ТУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

 ГПМж-Уб (модификация №1) производства ЗАО «НП ЦМИД» (по ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Наполнитель  ГПМ порошок (модификация 22), производства ЗАО «НП

ЦМИД» (по ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Вода водопроводная (по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Вода для бетонов и строительных

растворов. Технические условия»).

II. Состав бетона на 1 м3 бетонной смеси (на сухие заполнители)

№

п/п

Наименование материала

Расход материала на 1 м3, кг

Цемент ПЦ 500 Д0 производства ОАО

«Новоросцемент» цементный завод «Пролетарий»

400

Песок природный карьер «Майская заря»

(Курская область)

400

Песок природный месторождение «Латненское»,

(Воронежская область)

400

Щебень фракции 5-20 мм

производства Республиканского унитарного

производственного предприятия «Гранит» г.

Микашевичи

990

Наполнитель ГПМ порошок (модификация 22),

производства ЗАО «НП ЦМИД»

Добавка ГПМж Ультра (модификация 25/1- М),

производства ЗАО «НП ЦМИД»

3,0

Добавка ГПМж – Уб (модификация №1),

производства ЗАО «НП ЦМИД»

2,0*

Вода водопроводная

170

В/Ц

0,43

0,45

Страница 3 из 7

* Добавка ГПМж – Уб применяется при необходимости, для ускорения сроков

схватывания бетона (из условий обеспечения набора пластической прочности не позднее 6

часов).

Подбор состава бетона выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Бетоны. Правила подбора состава» и СТО СРО-С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Объекты

использования атомной энергии. Основные требования при производстве работ с

самоуплотняющимися бетонными смесями (СУБС)».

Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов бетона

проведены в соответствии с требованиями:

 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 «Смеси бетонные. Методы испытаний», ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/EN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:2009 «Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб»;

 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным

образцам»;

 ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»;

 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Бетоны. Методы определения морозостойкости».

Испытаний бетонной смеси проведены в соответствии с требованиями:

 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 «Смеси бетонные. Методы испытаний»;

 ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/EN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:2009 «Испытания бетонной смеси. Часть 6.

Плотность»;

 ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/EN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:2009 «Испытания бетонной смеси. Часть 7.

Содержание воздуха. Методы определения под давлением»;

 ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/EN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:2010 «Испытания бетонной смеси. Часть 8.

Самоуплотняющийся бетон. Испытание на расплыв»;

 ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/EN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:2010 «Испытания бетонной смеси. Часть 11.

Самоуплотняющаяся бетонная смесь. Определение устойчивости к расслоению с

помощью сита».

Для определения физико-механических характеристик бетона изготовлены

контрольные образцы:

 для определения прочности на сжатие – кубы размером 100х100х100 мм  9 шт.;

 для определения морозостойкости – кубы размером 100х100х100 мм  12 шт.;

 для определения водонепроницаемости  цилиндры диаметром d=150, высотой

h=150 мм  6 шт.

Хранение контрольных образцов до испытаний осуществлялось в камере

нормального твердения при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха не

менее 95 %.

Страница 4 из 7

III. Результаты испытаний бетонной смеси

№ п/п

Наименование показателя

Значение

Подвижность по расплыву конуса

Вязкость (Т500)

Средняя плотность

Объем вовлеченного воздуха

1,3 %

Устойчивость к расслоению

3,8 %

Водоотделение

Сохраняемость удобоукладываемости

Начало схватывания

(набор пластической прочности)

Температура бетонной смеси

65-65см

10 с

2440 кг/м3

отсутствует

1,5 час

5,5 часов

+20С

НСК-87.1/R

Шифр

образцов

IV. Результаты испытаний контрольных образцов бетона по прочности на сжатие

Дата

Возраст,

изготовления

сут

испытания

Условия

твердения

12.07.2019 г.

15.07.2019 г.

нормальные

12.07.2019 г..

19.07.2019 г.

нормальные

12.07.2019 г.

09.08.2019 г.

нормальные

Средняя

плотность,

кг/м3

Предел прочности при сжатии, МПа

отдельного образца

2440

2442

2446

2445

2446

25,6

26,8

25,4 (-)

33,0

32,4

2442

32,1 (-)

2429

2451

2453

45,0 (-)

48,9

47,9

среднее

значение

26,2

32,7

48,4

Примечание Фактический класс бетона по прочности Вф=48,4∙0,8=38,7 МПа не

ниже проектного класса В30 согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Бетоны. Правила контроля и

оценки прочности».

Страница 5 из 7

V. Результаты испытаний контрольных образцов бетона на водонепроницаемость

Шифр

Давление

образцов воды, МПа

К-87.1/W

0,2

0,4

0,6

Номер образца.

Наличие или отсутствие просачивания

воды на поверхности образца

−

Марка по

водонепроницаемости

>W6

Примечание Знаки «−» и «+» означают отсутствие и появление мокрого пятна на

поверхности образца соответственно. Марка бетона по водонепроницаемости

соответствует марке W6.

VI. Результаты испытаний контрольных образцов бетона на морозостойкость

Контрольные образцы бетона

шифр НСК-87.1/F

Основные образцы бетона после 3 циклов

замораживания-оттаивания при t минус 50С (F100)

Нижняя граница

Прочность доверительного

бетона,

интервала

МПа

(с коэф. 0,9),

Хmin', МПа

47,8

48,7

51,6

49,8

43,9×0,9=39,5

48,1

46,8

Хср.' =48,8

Среднеквадратическое

отклонение – 1,9; коэффициент

вариации прочности – 3,9 %

№

образца

№

образца

(дата начала испытаний 09.08.19 г.)

Нижняя

Прочность

граница

Изменение

бетона после доверимассы

испытаний,

тельного

образов, %

до

после

МПа

интервала,

испытаний испытаний

Хmin''

Масса насыщенных

образцов, г

2462

2458

2449

2436

2457

2441

ср.2451

2463

2457

2449

2438

2456

2440

ср.2451

48,8

47,8

47,3

45,9

48,5

45,9

Хср.'' =47,4

44,3

Среднеквадратическое отклонение – 1,2;

коэффициент вариации прочности – 2,5 %

Примечание Образцы выдержали 3 цикла испытаний по третьему (ускоренному)

методу без появления трещин, сколов и шелушения ребер, что соответствует марке

бетона по морозостойкости F100.

Страница 6 из 7

Заключение по подбору номинального состава бетона № 26/НО-В30/2019:

Технологические характеристики бетонной смеси соответствуют назначенным

требованиям,

физико-механические

характеристики

бетона

соответствует

проектным требованиям В30 F100 W6 (согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Бетоны тяжелые

и мелкозернистые»).

Примечание:

Состав бетона разработан с учетом применения в качестве мелкого заполнителя

песка карьера «Майская заря» с Мкр от 1,5 до 1,7 и песка месторождения «Латненское» с

Мкр от 2,3 до 2,8.

В производственных условиях для обеспечения параметров состава бетона и

технологических

характеристик

бетонной

смеси

допускается

корректировка

Номинального состава бетона с учетом фактических характеристик материалов

(влажности, модуля крупности песка, содержания зерен размером > 5 мм в песке и

в щебне и др.) и условий приготовления бетонной смеси (в том числе и температур

наружного воздуха):



по расходу наполнителя ± 20 кг на 1 м3;



по расходу добавки ГПМж Ультра (модификация 25/1-М) в пределах 2,5 ÷

4,5 кг на 1 м3;



по расходу воды из условий обеспечения В/Ц не более 0,44;



по доле песка в смеси заполнителей в пределах 0,42 ÷ 0,47;



по соотношению мелкого и крупного песка: расход мелкого песка в

пределах от 35 до 55 %.

Добавка ГПМж – Уб (модификация №1) применяется при необходимости, для

ускорения сроков схватывания бетона (из условий обеспечения набора пластической

прочности не позднее 6 часов). Расход добавки устанавливается в пределах 0,5 ÷ 3,0 кг на

1 м3.

По результатам апробации Номинального состава бетона 26/НО-В30/2019

бетонный завод оформляет Карту подбора состава бетона.

Разработано:

Начальник отдела «Технология строительства

и ремонта железобетонных конструкций»

_________________ Г.З. Костыря

Зав. лаб. «Технология бетона и новых материалов» _________________Ю.П. Федоренко

Страница 7 из 7

Технические_характеристики

KUR.0137.20UKC.0.CS.DZ0007

100

Технические_характеристики

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322580464 Поставка балонных газов особо чистых	Электронный аукцион #322580464	779 000 Обеспечение контракта: 5%	15 дней 29.01.2026 16.02.2026
Тендер №322581257 Поставка технических газов	Электронный аукцион #322581257	427 084 Обеспечение контракта: 5%	15 дней 29.01.2026 16.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239368264 Ортофосфорная кислота (с результатом)	Запрос предложений #239368264	19 404	срок истек 15.02.2023 21.02.2023
Тендер №239368191 Краска -эмаль ПФ-115	Малая закупка #239368191	2 587	срок истек - 20.02.2023
Тендер №239368121 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМЕРА-АЛНАС" объявляет тендер: АРГОН ТУ 2114-005-00204760-99	Запрос предложений #239368121	См. док.	срок истек - 17.02.2023
Тендер №239368098 Поставка реактивов для диагностической лаборатории ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское» Кизильского муниципального района Челябинской области. (с результатом)	Электронный аукцион #239368098	246 631	срок истек 15.02.2023 27.02.2023
Тендер №239368063 Поставка противогололедного материала (с результатом)	Электронный аукцион #239368063	44 895 778 Обеспечение заявки: 2 244 789	срок истек 15.02.2023 02.03.2023

Тендеры из региона Курчатов

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239366332 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" объявляет тендер: Поставка прижимных пластин для устройства кранового пути (с результатом)	Малая закупка #239366332	1 044 000	срок истек 15.02.2023 15.02.2023
Тендер №239366330 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" объявляет тендер: Поставка компьютеров и ноутбуков для нужд филиала ООО «СМУ №1» на площадке строительства АЭС Руппур в Народной Республике Бангладеш ...	Малая закупка #239366330	2 229 000	срок истек 15.02.2023 15.02.2023
Тендер №239366163 мониторинг цен в электронной форме на Оказание услуг по ремонту колесного экскаватора Doosan Solar 180 W-V гн КА 4300 46.	Анализ цен #239366163	См. док.	срок истек - 28.02.2023
Тендер №239366136 мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 414155 "Поставка строп текстильных петлевых"	Анализ цен #239366136	См. док.	срок истек - 17.02.2023
Тендер №239365100 Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция" объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 414176 "Поставка блока питания"	Анализ цен #239365100	См. док.	срок истек - 20.02.2023

Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 414170 "Поставка химических добавок" №239368271

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Курчатов