Тендер - Поставка товара №239365090

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект.doc

ŽŽ‡

Описание объекта закупки

Поставка товара

1. Наименование поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

9. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская обл., г. Белев, ул. Фрунзе, д.37.

10. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

11. Требования к безопасности товара: соответствие сертификату качества.

12. Требования по комплектности товара: поставку произвести с комплектом документации (сертификат качества, товарная накладная, паспорт, и т.д.).

13. Требования по энергетической эффективности товара: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1221 « Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд»

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: товар должен сопровождаться товарно-сопроводительными документами: товарно-транспортной накладной, счет-фактурой, счет либо УПД, документами подтверждающими качество товара.

15. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации: нет.

16. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика:не установлено.

17. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:не установлено

18. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара: замена или возврат стоимости товара в случае истечения срока годности на момент поставки, нарушения целостности упаковки, несоответствия качества и количества расфасовки товара заявленным, скрытые недостатки товара, другие случаи возникновения гарантийных обязательств.

19. Требования к гарантийному сроку товара: срок годности на Товар устанавливается в соответствии со сроком годности завода-изготовителя.

20. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика: при поставке товара заказчику передаются все необходимые документы, в том числе документ о качестве завода-изготовителя, содержащий информацию об изделии (наименование, дата изготовления, технические характеристики, область применения и т.д.) сертификаты, паспорта на русском языке.

21. Иные требования к товару: не установлено.

- Посмотреть таблицу с данными%8e%8d%8c%96%8a ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка товара

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта - не применяется.

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено одно ценовых предложений. В случае необходимости заказчиком также осуществляется поиск ценовой информации в реестре контрактов. В случае необходимости, заказчик так же осуществляет сбор и анализ информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена как минимальная из предложенных и рассчитана по формуле: НМЦК рын = V*Цmin, где НМЦК рын–НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); Цmin-минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике ценовой информации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек (Две тысячи двести восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

Источник 1: ценовое предложение от 13.02.2023 № б/н, получено по результатам запроса от13.02.2023 № 3

Ф.И.О. ответственного за обоснование начальной (максимальной) цены контракта и составившего таблицу: Слесарева Н.Ю.

Дата формирования обоснования НМЦК: 15.02.2023 г.

«СОГЛАСОВАНО»

PAGE6

КОНТРАКТ №

Поставка товара для автомобиля Газ GAZellе NЕХT, 467R43

г. Белев «___» ________ 2023 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Белёва Тульской области (далее МБОУ «СОШ №3» г. Белёва), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Семёновой Антонины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________,именуемый в дальнейшем «поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), п. 4 ст. 93.ч.1 ИКЗ______________________________________________________________заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку в срок, предусмотренный настоящим контрактом, запасные части (далее - товар) согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Не заявленный товар не поставляется Поставщиком и в любом случае не оплачивается Заказчиком.

2.2. На момент подписания Контракта срок поставки товара, указанный в пункте 2.1. настоящего Контракта, является исходным для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

2.3. Место поставки товара: Тульская область, г. Белев, ул. Фрунзе, д. 37

3. ЦЕНА ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта составляет _________ (________) рублей ____ копеек, без НДС. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего Контракта. Цена Контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товаров, качества товара и иных условий исполнения Контракта.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

3.5. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком за фактически поставленный товар не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком, счета, счета-фактуры/универсального передаточного документа, товарной/товарно-транспортной накладной.

Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации1

.

3.7. Оплата по настоящему контракту осуществляется: по КВР 244.

3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Уведомить Заказчика о времени и дате доставки товара телефонограммой или факсимильной связью.

4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Доставить товар за свой счет в соответствии со спецификацией (приложение № 1) по адресам, указанным в заявке Заказчика.

4.1.4. Передать Заказчику в день поставки оригиналы товарных накладных и счета-фактуры2

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.6. Передать Заказчику сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Устранять недостатки товара в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

Устранение недостатков товара не освобождает Поставщика от уплаты пени и штрафа по Контракту.

4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар ненадлежащего качества (в течение 5 (пяти) дней) на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта.

Поставить товар Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.

4.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, других характеристик товара, подписать товаросопроводительные документы и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.2.4. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Контракта.

4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.3. Заказчик по настоящему контракту вправе:

4.3.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.

4.3.4. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.

4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.3.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.

4.3.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик по настоящему контракту вправе:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.

Требовать своевременного подписания заказчиком товаросопроводительных документов.

4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2. По факту приемки товара Заказчиком подписывается товаросопроводительные документы.

5.3. Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.

5.4. Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.

5.5. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

5.6. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них заказчиком.

5.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены заказчиком в течение всего гарантийного срока товара.

5.8. В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару, указанные в пункте 3.6. контракта, товарные/товарно-транспортные накладные, счет и счет-фактуру/универсальный передаточный документ3

.

5.9. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания сторонами товаросопроводительных документов без замечаний.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

6.2. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества 100%.

6.3. Сроки гарантии на поставляемый товар устанавливаются в соответствии с гарантийными сроками, установленными производителями товара.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. Все поставляемые по настоящему контракту товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срокаисполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пениставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренныхпунктами7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральнымзаконом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия контракта с момента заключения контракта и по 30 декабря 2023 г. (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, оплаты за поставленный товар).

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – спецификация на 1л.,

приложение № 2 - техническое задание на 1л.,

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___

от « » _______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ___________ рублей ____ копеек.

1. Место поставки товара:Тульская область, г.Белев, ул.Фрунзе, д.37

2. Сроки поставки товара:в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

3. Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется силами Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставка товара включает в себя обязанность Поставщика своими силами (или с привлечением подрядных организаций) обеспечить доставку и выгрузку товара к месту поставки.

Товары должны быть упакованы в тару завода-изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

Поставщик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки товаров телефонограммой или посредством факсимильной связи.

4. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товаров должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Подтверждением качества поставляемых товаров со стороны Поставщика являются документы установленного образца, заверенные надлежащим образом – сертификаты качества на поставляемые товары.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, храниться до момента поставки не более одного года.

5. Требования по сроку гарантий качества:

Гарантийный срок на поставляемые товары устанавливается в соответствии с гарантийными сроками, установленными производителями товаров, но не менее 12 месяцев с даты поставки товаров.

Объем гарантий качества составляет 100%.

6. Требования к безопасности товара

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № ___

от « » _______ 2023 г.

Описание объекта закупки

Поставка товара для автомобиля Газ GAZellе NЕХT, 467R43

1. Наименование поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

9.Место поставки товара:301530, Тульская обл., г. Белев, ул. Фрунзе, д.37.

10.Срок поставки товара:в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

11. Требования к безопасности товара: соответствие сертификату качества.

12. Требования по комплектности товара: поставку произвести с комплектом документации (сертификат качества, товарная накладная, паспорт, и т.д.).

13. Требования по энергетической эффективности товара: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1221 « Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд»

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:товар должен сопровождаться товарно-сопроводительными документами: товарно-транспортной накладной, счет-фактурой, счет либо УПД, документами подтверждающими качество товара.

15. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации: нет.

16. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика:не установлено.

17. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:не установлено

18. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара:замена или возврат стоимости товара в случае истечения срока годности на момент поставки, нарушения целостности упаковки, несоответствия качества и количества расфасовки товара заявленным, скрытые недостатки товара, другие случаи возникновения гарантийных обязательств.

19. Требования к гарантийному сроку товара:срок годности на Товар устанавливается в соответствии со сроком годности завода-изготовителя.

20. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика: при поставке товара заказчику передаются все необходимые документы, в том числе документ о качестве завода-изготовителя, содержащий информацию об изделии (наименование, дата изготовления, технические характеристики, область применения и т.д.) сертификаты, паспорта на русском языке.

21. Иные требования к товару:не установлено.

- Посмотреть таблицу с данными

Для поставщика с общим режимом налогообложения

Для поставщика с общим режимом налогообложения

Для поставщика с общим режимом налогообложения