Тендер - Поставка ковриков дезинфекционных №239343052

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка ковриков дезинфекционных (далее - товар).

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Ярославль, ул. Мостецкая, д.15

Сроки поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Количество товара: 4 штуки

ОКПД 2: 20.20.14.000

Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации. На поставляемом товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), товарную (транспортную) накладную (универсальный передаточный документ), документации по эксплуатации, документы, подтверждающие качество товара в случаях, предусмотренных законодательством РФ, гарантию поставщика и (или) производителя, копию сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии), заверенными надлежащим образом Поставщиком или производителем в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Товаром ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным, забракованным) считается Товар, у которого хотя бы один из параметров не соответствует требованиям завода – изготовителя, требованиям ГОСТ (ТУ), а также иным установленным Заказчиком требованиям.

До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения Товара.

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара, требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии:

Срок гарантии производителя на Товар устанавливается не менее 12 месяцев (за исключением быстроизнашивающихся сменных деталей) с момента подписания товарной накладной (УПД) Заказчиком, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

Поставщик предоставляет гарантию на Товар на срок не менее 12 месяцев, но не менее срока действия гарантии, устанавливаемой производителем Товара. Срок гарантии исчисляется с момента подписания товарной накладной (УПД) Заказчиком.

Гарантийное обслуживание товара осуществляет Поставщик либо сервисный центр производителя.

Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Товара в течение 7 дней с даты предъявления претензии.

В случае невозможности устранения недостатков (проведения ремонта) Товара, он подлежит замене на качественный Товар в течение 15 календарных дней с даты установления невозможности устранения недостатков (ремонта) за счет средств Поставщика.

В случае принятия решения о проведении гарантийного ремонта все затраты по его проведению берет на себя Поставщик.

В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на срок ремонта.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

Таблица

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК) проведено в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 24.12.2018 № 951-п «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для обеспечения нужд Ярославской области» (далее – Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 3

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ______________ 20___г.

(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

КОНТРАКТ № _____

на поставку товара

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Ярославль «___» __________ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» (ГБУЯО «ЯОСББЖ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора учреждения Орлова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка ковриков дезинфекционных (КТРУ 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее – товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Наименование, показатели, цену и количество поставляемого товара, Стороны согласовали в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул.Мостецкая, д.15.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ________________________________, в том числе НДС ________ (если НДС не применяется – указать основание). Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95, в том числе:

- цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на маркировку и упаковку, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации. На поставляемом товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.

4.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

4.3. Товаром ненадлежащего качества (несоответствующим, дефектным, забракованным) считается Товар, у которого хотя бы один из параметров не соответствует требованиям завода – изготовителя, требованиям ГОСТ (ТУ), а также иным установленным Заказчиком требованиям.

4.4. До момента передачи Товара Заказчику Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения Товара.

4.5. Срок гарантии производителя на Товар устанавливается не менее 12 месяцев (за исключением быстроизнашивающихся сменных деталей) с момента подписания товарной накладной (УПД) Заказчиком, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

4.6. Поставщик предоставляет гарантию на Товар на срок не менее 12 месяцев, но не менее срока действия гарантии, устанавливаемой производителем Товара. Срок гарантии исчисляется с момента подписания товарной накладной (УПД) Заказчиком.

4.7. Гарантийное обслуживание товара осуществляет Поставщик либо сервисный центр производителя.

4.8. Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству Товара в течение 7 дней с даты предъявления претензии.

4.9. В случае невозможности устранения недостатков (проведения ремонта) Товара, он подлежит замене на качественный Товар в течение 15 календарных дней с даты установления невозможности устранения недостатков (ремонта) за счет средств Поставщика.

4.10. В случае принятия решения о проведении гарантийного ремонта все затраты по его проведению берет на себя Поставщик.

В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока гарантийный срок продлевается на срок ремонта.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.

5.2. Поставщик за 1 календарный день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Товара в Место доставки.

Дата поставки товара определяется датой передачи товара Заказчику и подписания им товарной накладной (УПД).

5.3. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет;

- товарная (транспортная) накладная (или УПД);

- счет-фактура Поставщика с указанием наименования Товара, цены единицы Товара, общей суммы поставки (для плательщиков НДС);

- документация по эксплуатации, документы, подтверждающие качество товара в случаях, предусмотренных законодательством РФ, гарантию поставщика и (или) производителя;

- копию сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или декларации о соответствии на поставляемую серию товара (при наличии), заверенными надлежащим образом Поставщиком или производителем в случаях, предусмотренных законодательством РФ

5.4. Вся техническая документация, включая все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту);

б) проверку наличия документов предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

г) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

д) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Ответственное лицо за приемку и экспертизу товара, а также уполномоченное на подписание товарной накладной (УПД) (далее ответственное лицо): Мутолин Алексей Павлович, контактный телефон: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

6.3. Приемка Товара осуществляется путем проверки поставленного Товара и представленных Поставщиком документов, предусмотренных Контрактом, на соответствие условиям Контракта.

6.4. Срок проведения приемки не должен превышать 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Поставщика товарной накладной (УПД).

По результатам приемки Заказчик в день окончания приемки подписывает товарную накладную (УПД) в графе «Товар принял», либо Поставщику в те же сроки направляется мотивированный отказ от подписания указанного документа с указанием причин такого отказа и сроков устранения недостатков.

6.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной (УПД), Заказчик повторно осуществляет приемку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

6.6. Со дня подписания товарной накладной (или УПД) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

6.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику со дня подписания товарной накладной (или УПД).

6.8. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (УПД) в графе «Товар принял».

6.9. Поставщик (представитель Поставщика) вправе присутствовать при приемке Товара, осуществляемой Заказчиком.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

7.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений (субсидия на иные цели).

7.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.

7.3. Оплата по Контракту осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или УПД).

7.4. Если на день оплаты поставленных товаров Поставщик полностью или частично не исполнил предъявленное ему требование об уплате в срок неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств согласно п. 8.7 контракта или требование на возмещение убытков Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неоплаченной неустойки (пени, штрафа) и убытков, превышающих размер представленного обеспечения исполнения контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

8.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.3 - 8.5 Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

9.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.5. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

9.6. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.7. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами контракта и скреплены печатями сторон (при наличии печати).

10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

10.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

10.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 30 календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

11.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, либо по адресу электронной почты, указанному в контракте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика.

12.2. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта решаются путем переговоров.

13.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

13.4. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть выполнена на русском языке

13.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ _____ от _____________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными