Тендер - Приобретение строительных материалов для проведение капитального ремонта №239290163

Описание тендера: Приобретение строительных материалов для проведение капитального ремонта (с результатом)
Сумма контракта: 221 656,64 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 14.02.2023
Окончание: 22.02.2023 08:00:00
Тендер №: 239290163
Тип: Электронный аукцион Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (203011120) Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
  • (203011130) Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
  • (203012130) Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
  • (203022120) Шпатлевки
Регион: Приволжский ФО / Ульяновская область / Ульяновск
Регион поставки: Приволжский ФО / Ульяновская область / Ульяновск
Преимущества СМП, СОНО и др. Да
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Обеспечение контракта: 10%

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Приобретение строительных материалов для проведение капитального ремонта
Цена контракта: 221 656,64 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 10467.6 87.23 120 Килограмм
2 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 12662 126.62 100 Килограмм
3 Шпатлевки 20188 28.84 700 Килограмм
4 Эмаль Область применения Для внутренних работ Тип эмали Алкидно-акриловая (АС) Цвет Желто-коричневый 31569 315.69 100 Килограмм
5 Эмаль Область применения Для внутренних работ Тип эмали Алкидно-акриловая (АС) Цвет Салатовый 34000 272 125 Килограмм
6 Эмаль Область применения Для внутренних работ Тип эмали Алкидно-акриловая (АС) Цвет Светло-серый 19899.84 261.84 76 Килограмм
7 Эмаль Область применения Для внутренних работ Тип эмали Алкидно-акриловая (АС) Цвет Белый 30867 308.67 100 Килограмм
8 Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде Область применения Внутренняя окраска Основа состава Акриловая Тип краски Воднодисперсионная 62003.2 110.72 560 Килограмм
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Результаты тендера
Электронный документ, полученный из внешней системы.rtf 27 КБ 22.02.23 12:05 Действующая
протокол № 1.doc 14 КБ 22.02.23 12:05 Действующая
Извещение о проведении электронного аукциона от 14.02.2023 №0368100003323000001.html 22 КБ 14.02.23 00:00 Действующая
Описание объекта закупки краска, грунтовка...docx 18 КБ 14.02.23 00:00 Действующая
Приложение №1 НМЦК цена строительные материалы.xlsx 10 КБ 14.02.23 00:00 Действующая
Проект контракта отделочные материалы.docx 49 КБ 14.02.23 00:00 Действующая
Требования к содержанию, составу заявки СМП.docx 25 КБ 14.02.23 00:00 Действующая

Оглавление

    Приложение_№1_НМЦК_цена_строительные_материалы - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_краска,_грунтовка.. - Посмотреть таблицу с данными

    Утверждаю:

    Начальник учреждения

    ФКУ СИЗО-1 УФСИН России

    по Ульяновской области

    _______________ С.В. Бобровский

    « ____» ___________ 2023 год

    - Посмотреть таблицу с данными

    * Данные характеристики поставляемого товара включены в настоящее техническое задание в соответствии с пунктом 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145:

    Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: ввиду того, что каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, о стандартизации не содержат в полной мере все необходимые заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемой услуги, настоящее техническое задание содержит дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики услуги, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

    Извещение о проведении электронного аукциона

    для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000001

    - Посмотреть таблицу с данными

    Этапы исполнения контракта

    Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

    Финансирование за счет бюджетных средств

    - Посмотреть таблицу с данными

    Идентификационный код закупки

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

    Российская Федерация, Ульяновская обл, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 16.

    Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

    Объект закупки

    Российский рубль

    - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

    Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.64 Российский рубль

    Преимущества и требования к участникам

    Преимущества

    Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

    Требования к участникам

    1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

    2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

    3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

    Ограничения

    Не установлены

    Обеспечение заявки

    Обеспечение заявок не требуется

    Обеспечение исполнения контракта

    Требуется обеспечение исполнения контракта

    Размер обеспечения исполнения контракта

    10.00%

    Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

    Обеспечение исполнения контракта должно быть представлено участником закупки до заключения контракта. Исполнение настоящего Контракта обеспечивается внесением денежных средств на счет Заказчика либо предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005, в размере 10 % от цены контракта . Если победителем аукциона предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 15 % от цены контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч.3 ст. 37 ФЗ-44, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 10 % от цены контракта В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Расчетный счет заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения госконтракта Банк: ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Счет банка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 в УФК по Ульяновской области р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНазначение платежа: обеспечение исполнения контракта по аукциону №_______ от «___» ____________ 2023 г. Код нормативного акта 0002. Участник закупки (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, подтверждающей добросовестность участника закупки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона.

    Платежные реквизиты

    "Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    "Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

    "БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    "Наименование кредитной организации"

    "Номер корреспондентского счета"

    Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

    Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

    Нет

    Обеспечение гарантийных обязательств

    Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

    Дополнительная информация

    Информация отсутствует

    Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

    Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

    Перечень прикрепленных документов

    Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

    1 Приложение №1 НМЦК цена строительные материалы

    Проект контракта

    1 Проект контракта отделочные материалы

    Описание объекта закупки

    1 Описание объекта закупки краска, грунтовка..

    Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

    1 Требования к содержанию, составу заявки СМП

    Дополнительная информация и документы

    Документы не прикреплены Требования_к_содержанию,_составу_заявки_СМП - Посмотреть таблицу с данными

    Утверждаю:

    Начальник учреждения

    ФКУ СИЗО-1 УФСИН России

    по Ульяновской области

    _______________ С.В. Бобровский

    « ____» ___________ 2023 год

    Требования к содержанию, составу заявки

    на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

    1. В соответствии со ст. 43 ФЗ-44 для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено ФЗ-44, должна содержать:

    1) информацию и документы об участнике закупки ( в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 43 ФЗ-44):

    а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

    б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

    в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

    г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

    д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

    е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

    ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

    з) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

    л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям - в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ-44 – требуется.

    м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

    н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом – не требуются;

    о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

    п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта –;

    2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

    а) с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 ФЗ-44, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

    б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;

    в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) – не требуется;

    д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

    3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 ст. 43 ФЗ-44);

    4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 ФЗ-44);

    5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 ФЗ-44 (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). Не требуется

    2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

    1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 ФЗ-44, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 ст. 43 ФЗ-44 не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

    2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 ст. 43 ФЗ-44 не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 ФЗ-44 в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

    Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

    Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

    При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур:

    1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с настоящим Федеральным законом оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

    2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 ФЗ-44, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

    Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи отозвать такую заявку:

    1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

    2) с момента размещения в соответствии с настоящим Федеральным законом в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 ФЗ-44 проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоены первые три порядковых номера.

    Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой участник закупки:

    1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

    2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 ст. 43 ФЗ-44, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 настоящей части отзыва заявки на участие в закупке;

    3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 ст. 43 ФЗ-44, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 ч. 10 ст. 43 ФЗ-44 отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом заявка на участие в закупке считается отозванной.

    Инструкция по заполнению заявки

    Заявка на участие в электронном аукционе должна быть составлена на русском языке. Входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику электронного аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

    Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

    Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

    Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в аукционе, несёт участник закупки.

    Особенности описания конкретных показателей товара, предлагаемого к поставке:

    При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

    Наименования показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям показателей и единицам измерения, установленным в документации об аукционе в электронной форме. Конкретизации участником закупки подлежат только значения показателей, но не их наименования. Показатели товара, предлагаемого к поставке или используемого для выполнения работ, оказания услуг должны быть предоставлены в объёме, установленном документацией об электронном аукционе. Участнику закупки рекомендуется соблюдать последовательность указания показателей, установленных документацией об электронном аукционе.

    Значения показателей должны быть указаны в соответствии с требованиями к указанию значения показателя участником закупки, установленными заказчиком в описании товаров (спецификации, ведомости, перечне и т.п.), которое является приложением к документации об электронном аукционе. При этом участник закупки при указании значений показателей должен учитывать, что минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться, взаимосвязаны друг с другом, исходя из их физического смысла, нормативных документов (ГОСТов,ОСТов, СниПов, технических регламентов и т.п.) или установленных требований документации об электронном аукционе.

    Заявка в части представления конкретных показателей не должна содержать слов «или», «не должен» (также склонения), «должен» (также склонения), «менее», «более», «не менее», «не более», «шире», «не шире», «уже», «не уже», «от», «до», «меньше», «больше», «не меньше, «не больше», «эквивалент» математических знаков « », «≤», «≥», «≠», «/», «|», «\» в отношении характеристик/показателей товара, за исключением:

    а) если эти слова и математические знаки в отношении значений показателей характеристики товара установлены в соответствии с ГОСТом, сертификату, паспорту и другими документами на товар;

    б) предоставления диапазонного значения, по которым заявка участника по указанным значениям показателя характеристики товара может содержать слова «от ___ до ___» без сопровождения какими-либо словами;

    в) показателя в отношении общего и остаточного срока годности товара, условий хранения и температуры хранения товара.

    Если в описании объекта закупки имеется нумерация в первой части заявки участник закупки обязан указывать номера позиций в заявке в полном соответствии с номерами позиций описания объекта закупки.

    Если в описании объекта закупки содержатся одно из перечисленных словосочетаний «и/или», «и\или», «и|или» следует понимать, что участник сперва выбирает между предлогом «и» и «или». Потом если выбирает предлог «и» значит указывает все значения, которые указаны в позиции описания объекта закупки. Если выбирает предлог «или» значит указывает в своей заявке одно из значений, которые указаны в позиции описания объекта закупки.

    Указывать одно из перечисленных значений следует только в случаях, если между показателями имеется слово «или», знаки «/», «|», «\». Данное правило является общим, Инструкцией могут быть предусмотрены иные частные случаи.

    Если в описании объекта закупки устанавливается диапазонный показатель, наименование которого указывается как «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. Данное правило является общим, описанием объекта закупки могут быть предусмотрены иные частные случаи.

    Если в описании объекта закупки значение показателя установлено как конкретное значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же или с улучшенным значением показателя погрешности характеристики товара.

    При использовании в описании объекта закупки слов, терминов, математических знаков по которым нет разъяснения по применению в данной Инструкции они подлежат применению по общим правилам русского языка, математики, стандарта, технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара.

    Кроме предусмотренных Инструкцией правил заполнения участниками закупки своей заявки могут быть предусмотрены иные частные случаи заполнения заявки участника закупки в самом описании объекта закупки и/или в разъяснении на запрос, которые не противоречат положениям Инструкции.

    Проект_контракта_отделочные_материалы - Посмотреть таблицу с данными

    Утверждаю:

    Начальник учреждения

    ФКУ СИЗО-1 УФСИН России

    по Ульяновской области

    _______________ С.В. Бобровский

    « ____» ___________ 2023 год

    Проект государственного контракта

    г. Ульяновск «____»____________ 2023 г.

    Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области), именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице ____________________________________ действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, руководствуясь требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон о контрактной системе), при размещении государственного заказа путем проведения аукциона в электронном форме, извещением № ___________________ от __.__.2023г. и протоколом подведения итогов электронного аукциона № ___________________ от __.__.2023г., заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

  • Предмет контракта
  • 1.1. «Поставщик» обязуется передать товар «Государственному заказчику», а «Государственный заказчик» обязуется оплатить поставленный товар.

    Предметом настоящего Контракта является: Приобретение строительных материалов для проведение капитального ремонта на объектах ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области.

    Объем поставки согласован сторонами в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью данного Контракта.

    • Упаковка товара, должна предотвращать его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности товара при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении, простоту учета.

    1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

    1.4. Страна происхождения товара: _____________________________________

  • Порядок и сроки поставки товара
  • 2.1. Поставщик обязан поставить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным «Государственным заказчиком» в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и контрактом.

    2.2. По согласованию с «Государственным заказчиком» Поставщик вправе досрочно исполнить обязательства по контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности «Государственного заказчика» по досрочной оплате принятого товара.

    2.3. «Государственный заказчик» имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

    2.4. «Государственный заказчик» вправе требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.

    2.5. «Государственный заказчик» имеет полномочия по осуществлению контроля за исполнением контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

    2.6. «Поставщик» обязуется произвести поставку товара «Государственному заказчику» в сроки, установленные Графиком поставки товара (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью контракта.

    2.7. Место поставки товара: в соответствии с приложением № 2 к государственному контракту.

    2.8. «Поставщик» передает товар «Государственному заказчику» либо уполномоченному им лицу в месте поставки товара.

    2.9. Доставка товара до места поставки осуществляется силами «Поставщика» и за его счёт.

    2.10. «Поставщик» обязан с использованием Единой информационной системы сформировать в день доставки товара, но не позднее 3 (трех) дней с даты фактической доставки документ о приемке в соответствии с требованиями ч.13 ст. 94 ФЗ-44.

    2.11. «Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» товар, не обремененный правами третьих лиц.

  • Порядок и сроки приемки товара
  • 3.1. «Государственный заказчик» обязан принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным контрактом.

    3.2. Порядок и сроки приемки товара по качеству и количеству, а также оформление результатов приемки, производится в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.04.1965, № П-7 от 25.04.1966 с изменением и дополнением от 14.11.1984 № 98.

    3.3. Поставщик обязан обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара в течение 10 дней с даты уведомления Поставщика.

    3.4. Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:

    • отсутствия товарно-транспортной накладной;
    • отсутствия сформированного в Единой информационной системе документа о приемке в соответствии с ч.13 ст. 94 ФЗ-44.

    3.5. Приемка Товара по количеству мест и качеству в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится Заказчиком (Грузополучателем) непосредственно при передаче Товара.

    3.6. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

    3.7. Поставщик формирует с использованием единой информационной системы и подписывает усиленной электронной подписью структурированный документ о приемке по Контракту.

    3.8. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика структурированный документ о приемке по Контракту и на основании результатов экспертизы, направляет Поставщику подписанный структурированный документ о приемке по Контракту и Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

    3.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке по Контракту и Акта приема-передачи Товара (приложение № 3 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке по Контракту и Акт приема-передачи Товара (приложение № 3 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.8. Контракта.

    3.10. Со дня подписания структурированного документа о приемке по Контракту и Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (приложение № 3 к Контракту) Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

    3.11. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента размещения его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

    3.12. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком

    3.13. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Получателю с момента подписания Сторонами сформированного в Единой информационной системе документа о приемке.

  • Порядок и сроки оплаты товара
  • 4.1. Цена товара указана в спецификации, являющейся приложением к настоящему контракту и составляет _____________________, с учетом НДС, (указать, если НДС не предусмотрен).

    4.2. Цена контракта формируется как произведение цены за единицу товара и количества товара.

    4.3. Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

    4.4. В цену товара включаются расходы на доставку до места поставки, обязательные платежи, страхование товара и другие расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.

    4.5. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.

    4.6. Оплата Товара производится на основании подписанного Поставщиком и Заказчиком в Единой информационной системе документа о приемке. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7-ми рабочих дней со дня подписания Заказчиком в Единой информационной системе документа о приемке.

    4.7. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок и настоящим контрактом.

    4.8. Поставщик имеет право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» товара.

    4.9. «Государственный заказчик» обязан оплатить товар на условиях, указанных в контракте.

    4.10. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день зачисления денежных средств на счет Поставщика.

    5. Форс-мажорные условия

    5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

    Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

    5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

    5.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

    5.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

    5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

    5.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления возможности дальнейшего исполнения контракта.

    6. Ответственность сторон

    6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

    а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

    б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (

    6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, указанного в графике поставки товара (приложение №2), нарушения срока замены некачественного товара, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

    6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

    6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

    а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке:

    а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

    10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта
    не превышает 3 млн. рублей;

    б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

    10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

    6.7. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по непредставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва
    у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций начисляется пеня в соответствии с п. 6.3 Контракта.

    6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

    6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

    6.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

    6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени)
    если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или
    по вине другой стороны.

    6.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

    6.13. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

    6.16. В случае, если Государственный заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту Поставщик обязан возместить такие убытки Государственному заказчику независимо от уплаты неустойки.

    7. Порядок разрешения споров

    7.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. Претензия в течение 7 рабочих дней с момента выявления стороной нарушения условий контракта направляется стороне с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений предусмотренных статьей 94 Закона № 44-ФЗ и (или) с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение стороной подтверждения о ее вручении другой стороне. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

    7.2. К претензии прилагается перечень документов, подтверждающих ее обоснованность. Претензия по контракту должна быть рассмотрена стороной в течение 7 рабочих дней с момента ее получения. По результатам рассмотрения должен быть направлен ответ другой стороне в течении 1 рабочего дня способами, указанными в пункте 7.1.

    7.2. Неурегулированные споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, передаются сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.

    8. Изменение и расторжение контракта

    8.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

    8.2. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

    8.3. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

    8.4. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ

    9. Гарантии

    9.1. «Поставщик» гарантирует качество поставленного товара в соответствии с техническими регламентами и стандартами в пределах срока годности на товар.

    9.2. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами, которые предоставляются вместе с товаром.

    9.3. Гарантийный срок на поставляемый товар _______________ (указать конкретный срок).

    9.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  • Прочие условия
  • 10.1. Исполнение контракта обеспечено предоставлением независимой гарантии либо внесением денежных средств на счет заказчика в размере 10 % от цены контракта, что составляет ____ (указать нужное) либо предоставлением таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

    Если победителем аукциона предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 15 % от цены контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч.3 ст. 37 ФЗ-44, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере 10 % от цены контракта.

    10.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

    10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

    - исполнение основного обязательства по поставке Товара;

    - предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом
    и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

    - соблюдение срока поставки (Графика (этапов) поставки);

    - возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

    10.4. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
    и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения
    к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

    10.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме безотзывной независимой гарантии, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения
    в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

    10.6. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, и должна быть составлена по утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ.

    10.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

    10.8. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ .

    10.9. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возвращаются Поставщику в течение 15 дней с даты исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

    Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе
    и настоящим Контрактом.

    10.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

    10.11. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

    10.12. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена поставщика,
    за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика
    по контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния
    или присоединения.

    10.13. В случае изменения адресов, банковских реквизитов Сторона обязана уведомить
    об этом другую Сторону в течение 10 дней.

    10.14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  • Срок действия Контракта
  • 11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2023 г, а в части денежных обязательств до их полного исполнения. Истечение срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

  • Юридические адреса и банковские реквизиты сторон на момент заключения контракта
  • - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 1

    к государственному

    контракту № _____

    от «___» 2023 г.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Итого общая сумма: _____________________, с учетом НДС, (указать, если НДС не предусмотрен).

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 2

    к государственному

    контракту № _____

    от «___» 2023 г.

    ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 3

    к Контракту

    от «___» ___________ 2023 г. № _______

    ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

    АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

    по состоянию на ________ года

    Поставщик _________________ в лице _____________________, действующего на основании ______________________,
    с одной стороны, и Заказчик ____________________ в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

    В соответствии с Контрактом от __________ г. № _____ Поставщик выполнил обязанности по поставке продуктов питания (далее - Товар).

    - Посмотреть таблицу с данными

    Соблюдение условий перевозки Товара - _____________.

    Итого поставлено Товара на общую сумму _____, в том числе НДС ____/НДС не облагается на основании _____.

    Следует получить по настоящему Акту _____ (______) рублей _____ копеек.

    К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы на __ листах.

    Копии товарных накладных от ________

    Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: ______

    ПОДПИСИ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос котировок
    #300646733
    42 765
    Обеспечение контракта:
    5%
    3 дня
    03.06.2025
    10.06.2025

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос предложений
    #239290080
    74 400
    срок истек
    14.02.2023
    21.02.2023
    Электронный аукцион
    #239290056
    640 558
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    14.02.2023
    22.02.2023
    Электронный аукцион
    #239289737
    99 000
    срок истек
    -
    22.02.2023
    Малая закупка
    #239289677
    12 750
    срок истек
    -
    17.02.2023
    Малая закупка
    #239289622
    12 750
    Обеспечение заявки:
    153
    срок истек
    -
    17.02.2023

    Тендеры из региона Ульяновск

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Публичное предложение
    #239290128
    558 900
    срок истек
    14.02.2023
    28.02.2023
    Публичное предложение
    #239290099
    1 028 110
    срок истек
    14.02.2023
    17.03.2023
    Публичное предложение
    #239290095
    2 105 000
    срок истек
    14.02.2023
    17.03.2023
    Электронный аукцион
    #239289822
    221 657
    Обеспечение контракта:
    10%
    срок истек
    -
    22.02.2023
    Анализ цен
    #239288560
    срок истек
    -
    22.02.2023
    Показать больше информации о тендере