Тендер - Поставка Масло Fuchs Reniso Triton SE170,Фреон R404A №239247497

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

„®£®Ά®ΰ_―®αβ Άª¨_”ŽŒ€_2023

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________________________ в лице ___________________________________________________________, действующее на основании ___________________________________________________________________„ именуемое в дальнейшем «Поставщик» и ГАУ «СК «Брянск»» в лице директора Ларина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в Приложениях к настоящему Договору.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена Товара указываются сторонами в товарно-сопроводительных документах (товарные накладные, УПД и проч.), которые являются приложениями и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Цены по настоящему договору устанавливаются в рублях РФ.

1.5. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании оплаченных Покупателем счетов. Под «партией товара» стороны договорились принимать объем товара, поставленный в соответствии с одной товарной накладной.

2.1.2. Поставка Товара осуществляется в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора одним из следующих способов, согласованных сторонами:

- Путем доставки Товара силами Поставщика в адрес Покупателя.

2.1.3. Обязательство по поставке считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю.

2.1.4. Право собственности на Товар и риски случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.

За повреждения Товара, полученные во время транспортировки, несет ответственность Поставщик.

2.1.5. В случае обнаружения брака Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Товара. В противном случае, Товар считается поврежденным на складе Покупателя.

2.1.6. Все претензии к качеству товара Покупатель направляет Поставщику в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Товара с приложением подтверждающих документов.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества и в ассортименте, согласованном сторонами в счете (на оплату), а также в товарно-сопроводительных документах (товарные накладные, УПД и проч.). Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям технической документации, ГОСТу и ТУ. Одновременно с передачей товара передать Покупателю относящуюся к ней необходимую документацию:

- товарная накладная (ТОРГ-12);

- счет-фактура;

- ТТН;

- УПД;

- документы, подтверждающие качество товара.

2.2.2. В течение 1-го рабочего дня после отгрузки (отправки товара), по факсу или электронной почте отправить в адрес Покупателя копии счетов и товарно-сопроводительных документов (товарные накладные, УПД и проч.).

2.3. Покупатель обязуется:

2.3.1. Принимать и оплачивать передаваемый Поставщиком Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.3.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную и т.д.).

2.3.3. В течение одного дня с момента получения товара возвратить Поставщику сканированный экземпляр товарно-сопроводительных документов (товарные накладные, УПД и проч.) с подписью уполномоченного лица и печатью предприятия в электронном виде (или факсимильной связью). Не позднее 10 дней с момента получения товара возвращать Поставщику один экземпляр (в форме оригинала) товарно-сопроводительных документов (товарные накладные, УПД и проч.), переданной Покупателю для возврата с подписью уполномоченного лица и печатью предприятия почтой.

2.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата партии товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар в течении 7 рабочих дней с момента принятия товара Покупателем. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Договора, в том числе стоимость Товара, упаковки, доставки до места нахождения Заказчика, оборудования, включенного в комплектацию Товара, сборку, в случае поставки Товара в разобранном виде, погрузку/разгрузку, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика. По согласованию Сторон возможна оплата другими способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение сроков оплаты Товара Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% процента от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

4.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, предусмотренного договора, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% процента от стоимости не поставленного Товара.

4.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора.

4.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. Согласие может быть передано только заказным почтовым отправлением.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением сроков поставки и оплаты партии товара, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований.

Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию устанавливается в десять календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в п. 5.2. настоящего договора.

5.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы: наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями или иными бедствиями природного или техногенного характера, а равно войнами или военными действиями, террористическими актами, забастовками или массовыми беспорядками, принятием органами государственной или муниципальной власти или управления решений (решения), повлекших безусловную невозможность исполнения обязательств по договору.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сроки исполнения обязательств Сторонами соответственно сдвигаются. В том случае, когда указанные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе отказаться от принятых на себя обязательств в одностороннем порядке без уплаты контрагенту каких бы то ни было неустоек и без возмещения убытков.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному договору, обязана уведомить другую сторону в период не позднее 3 (трех) календарных дней о наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств. Достаточным доказательством наличия и продолжительности данных обстоятельств будут служить справки, выданные Торгово-Промышленной Палатой.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по договору и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении одного месяца с момента отправки одной из сторон договора другой стороне договора в письменном виде заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Документы (настоящий договор, приложения, письма, счета, заявки и т.п.) переданные посредством факсимильной связи (ч.2 ст. 434 ГК РФ) или электронной почты имеют полную юридическую силу и могут являться доказательствами при разрешении споров между сторонами. Экземпляры таких документов, имеют для сторон юридическую силу, если содержат отметку факсимильного аппарата с указанием даты отправки (либо получения) документа, телефонного номера или наименования отправителя (либо получателя) факсимильного (электронного) сообщения.

8.2. Все сведения, полученные сторонами при исполнении данного договора, а именно: сведения об объемах, сроках поставок, количестве, качестве, ассортименте и ценах товаров, условиях оплаты признаются Сторонами конфиденциальной информацией, разглашение которой третьим лицам без согласия другой Стороны не допускается.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.4. Уведомления по Договору, направляются в электронном виде по следующим адресам:

- для Поставщика: _____________________

- для Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8.5. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса, платежных реквизитов, Стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

8.6. В соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» Покупатель дает свое согласие свободно, без принуждения, по собственной воле и в своем интересе Продавцу путем подписания настоящего Договора, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных Покупателя (фамилии, имени, отчестве, данных документа, удостоверяющего личность, гражданстве, дате и месте рождения, адресе иных персональных данных, а также данных об исполнении сторонами обязательств по договору, в рамках которого дано данное согласие), включая получение согласия лично и/или от любых третьих лиц, с учётом требований действующего законодательства. Также данным согласием Покупатель разрешает передачу свих персональных данных третьим лицам для обмена информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством. Согласие дано на обработку указанных выше персональных данных любым способом, как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители). Согласие действует до момента прекращения действия договора

8.7. Настоящий договор составлен на русском языке на четырех листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

8.8. Стороны обязуются соблюдать антикоррупционное законодательство.

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с даннымиТех._задание_Поставка_фреон_404а,_масло,_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание на поставку хладагента фреон R-404a, Масло Fuchs Reniso Triton SE170

Заказчик: ГАУ "СК "Брянск"

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Кромская, 48 А

Адреса поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, ул. Кромская, 48 А

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет закупки: Поставка Масло Fuchs Reniso Triton SE170,Фреон R404A

Характеристики поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки товара: Поставка товара должна осуществляться в соответствии с условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении.

Требования к упаковке товара, упаковка товара должна обеспечивать:

- безопасность и неизменность идентификационных признаков продукции при обращении в течение ее срока службы;

- сохранность продукции в установленном уровне чистоты и сводить к минимуму риск инфекционного загрязнения;

- защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

-сохранение стерильности в установленных производителем условиях хранения и транспортирования до вскрытия защитной упаковки перед применением (эксплуатацией).

Требования к качеству продукции: Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия (декларациями соответствия), регистрационными удостоверениями.

Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. Качество товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), иной нормативно-технической документации и подтверждается сертификатами соответствия с областью действия - на всей территории РФ, которые подлежат передаче Покупателю (либо лицу им уполномоченному) одновременно с передачей товара.