Тендер - Приобретение полиалюминия гидрохлорида для очистных сооружений №239250404

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

Документы,_подтверждающие_обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора - Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

проводимом в порядке, установленным Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка»

Предмет закупки

Приобретение полиалюминия гидрохлорида для очистных сооружений

Режевской район

п. Липовка

2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1 к извещению о запросе котировок
в электронной форме
2. ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
Бланк участника закупки - Посмотреть таблицу с даннымиЗАЯВКА на поставку товаров
Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, размещенное на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru/), в том числе техническое задание и проект договора мы, нижеподписавшиеся:
(для юридических лиц) - Посмотреть таблицу с данными(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) - Посмотреть таблицу с данными
Предлагаем осуществить поставку на приобретение полиалюминия гидрохлорида для очистных сооружений в соответствии с условиями и требованиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме и согласны исполнить гражданско-правовой договор на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
Сведения о функциональных и качественных характеристиках
(потребительских свойствах) товара.
Предлагаем поставить следующий товар: - Посмотреть таблицу с данными
Цена договора, предлагаемая нами, составляет ____________________________________ руб.
(цифрами и словами)
Заявленная нами цена окончательная и указана с учетом всех затрат по доставке Товара собственным транспортом Поставщика, налогов, сборов и пошлин, включая налог на добавленную стоимость и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с выполнением Договора или на иных основаниях.
Мы согласны, что расчеты за поставку Товара будут производиться следующим образом: Путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной, подписанные сторонами.
Подтверждаем, что _________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. участника закупки)

соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

не проводится ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельности не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.

отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае признания ________________________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем запроса котировок в электронной форме, мы обязуемся поставить товар на указанных заказчиком условиях и подписать договор в установленные сроки.

Мы осведомлены о включении сведений о _____________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения гражданско-правового договора.

Настоящая заявка действует в течение 30 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

___________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Действующий (ая) на основании ___________ от ________ №____________________

На бланке участника закупки

________________№ ______________

3. АНКЕТа УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

__________________________ ____________ __________________________________

(руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

4. ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Согласие участника запроса котировок в электронной форме на обработку его

персональных данных (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

Настоящим, Я____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника процедуры закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность____________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)________________________________________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________________

Дата рождения:________________________________________________________________________

ИНН ______________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждаю свое согласие на передачу и обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСвердловская область, Режевской район, п. Липовка ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Условием прекращения обработки персональных данных является получение ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку. Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных.

«___»_____________ 202__г.____________________ (_____________________)

(подпись) ФИО

. Проект договора

Гражданско-правовой договор № _________

Приобретение полиалюминия гидрохлорида для очистных сооружений

Режевской район, поселок Липовка «___» ____________ 2023 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Сухова Дениса Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» на основании протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок от «____» ___________ 2023 года извещение № _________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора приобрести полиалюминий гидрохлорид для очистных сооружений для Заказчика (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать сертификату соответствия (где указывается его номер, срок его действия, орган выдавший сертификат) или декларации соответствия, (где указывается, ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Поставляемая продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или ТУ и обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении.

КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

2.1. Срок поставки Товара – с момента заключения договора по 31.12.2023 г.

2.2. Поставка товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Режевской район, п. Липовка ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка» в рабочий день с 08:00 до 14:00 по местному времени, обед с 12:00 до 12:30, на основании заявки Заказчика (как в письменной, так и в устной форме) в течение 10 календарных дней со дня получения Поставщиком заявки от Заказчика. Поставка товара на склад осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика.

Поставщик обязан уведомить представителя Заказчика о дате и времени прибытия к Заказчику представителей Поставщика, не менее чем за 2 рабочих дня.

Товар поставляется новый, не бывший в употреблении в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации на поставляемый вид Товара.

2.3. Факт поставки Товара подтверждается подписанными Заказчиком и Поставщиком товарно-транспортных накладных, счетами, счетами-фактурами. Доставка и разгрузка Товара осуществляются за счет Поставщика.

2.4. Все виды отгрузо-погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счёт.

2.5. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать спецификациям по ассортименту, ценам, количеству (Приложение №1 к настоящему договору).

2.6. Поставщик гарантирует: соблюдение условий хранения Товара до его передачи Заказчику; соблюдение требований нормативных документов в отношении Товаров, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации; надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления данного вида Товара; наличие обязательных сертификатов РФ на импортный Товар.

2.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время его передачи представителям Заказчика.

2.8. При приёмке Товара Заказчик проводит проверку на предмет соответствия Товара Спецификации и товарной накладной по количеству, ассортименту, ценам и товарному виду. Если в результате проведённой проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, а также недостача, непригодность по внешнему виду, некачественный товар, брак, нарушение целостности упаковки, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика. Поставщик обязуется за свой счёт заменить/допоставить Товар на склад Заказчика в этот же день до 15 часов.

2.9. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заказу Заказчика, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

2.10. Заказчик вправе отказать Поставщику в приёмке Товара в момент поставки в случае, если:

• товарно-сопроводительные документы оформлены, но содержание не соответствует спецификации к договору;
• товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены не надлежащим образом;
• товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объёме;
• поставка Товара осуществляется с нарушением ассортимента, количества, цены или срока годности Товара, а также с несоблюдением требований к качеству Товара (ГОСТ);
• нарушена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка Товара;
• этикетка не содержит сведений, предусмотренных государственным стандартом;
• Товар поставлен вне установленного времени приёмки;

2.11. При поставке Товара на склад Заказчика и в случае его отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый представителем Заказчика, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

Недопоставка товара по заявке Заказчика, поставка товаров с недостатками, поставка с нарушением условий об ассортименте, нарушением требований к упаковке, фасовке, маркировке, нарушением требований к остаточному сроку годности поставляемых товаров, требований к условиям хранения и транспортировке (приводящих к нарушению качества товара) к порядку оформления сопроводительных документов считаются существенным нарушением условий настоящего договора.

2.12. Заказчик в ходе приемки проверяет наличие на транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и применения, а также других необходимых сведений.

2.13. При обнаружении недостатков по качеству Товара Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков, письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. В случае споров о качестве Товара проводится экспертиза за счет стороны, настаивавшей на ее проведении.

Товары, поставленные с нарушением условий настоящего договора не будут приниматься Заказчиком, а принятые могут быть возвращены Заказчиком и оплачиваться не будут.

2.14. До момента вывоза некачественного Товара Заказчик принимает его на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар не позднее времени, в течение которого поставляется Товар на замену.

2.15. Товар считается поставленным в установленный настоящим договором срок и на определённых договором условиях после приёмки Товара Заказчиком по установленному спецификацией к настоящему договору ассортименту, качеству, количеству и ценам Товара в полном объёме, с комплектом необходимых и надлежащим образом оформленных документов (товарная накладная, счет, счёт-фактура, документы, указанные в п.2.2. настоящего договора).

2.16. Поставка некачественного Товара: Товара не соответствующего ГОСТ, и/или не отвечающего срокам годности, указанным в п.2.2. настоящего договора и /или без документов, указанных в п.2.3. настоящего договора, является существенным нарушением договорных обязательств со стороны Поставщика и служит основанием для расторжения настоящего договора.

2.17. По соглашению сторон, возможно, изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг при исполнении договора, но не более чем на 30% предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг, сроков исполнения обязательств по договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.п.2.2., 2.16. настоящего договора.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

3.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

3.1.5. После приемки товара в пределах срока годности осуществлять проверку качества поставленных товаров.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку партии Товара в соответствии с условиями Договора.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с ч. 5 Договора.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара по настоящему Договору.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора. Осуществлять хранение, транспортировку и передачу Товара заказчику:

• в условиях, обеспечивающих сохранение их качества;

3.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 1 рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

3.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Тара (упаковка), в которой поставляется Товар, должна соответствовать требованиям производителя (изготовителя), а также установленным стандартам и обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, погрузки, разгрузки и его хранении.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

Цена Договора составляет _______________________ в том числе НДС (если НДС предусмотрен) и включает в себя цену Товара, расходы на доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении или исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема;

2) сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

3) цену договора:

-путем ее уменьшения без изменения, предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

-при увеличении количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).

При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

Неучтенные затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену договора, не подлежат возмещению Заказчиком.

5.3. Оплата производится в форме безналичного расчета. Заказчик производит оплату по факту поставки товара, в течение 30 (тридцати) рабочих дней, в размере 100%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной.

5.4. Стоимость Товара указывается в счете, счете-фактуре и товарно-транспортной накладной. Стоимость включает в себя цену Товара, расходы на доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.5. В случае изменения своего расчётного счёта Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счёт Поставщика, несёт Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон последняя, помимо выплаты неустойки, обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме, за исключением упущенной выгоды.

6.2. Неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательств Поставщиком по Договору составляет 0,3% от цены просроченного обязательства.

6.3. Неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательств Заказчиком по Договору составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка РФ на день исполнения обязательства от стоимости просроченного обязательства, но не более величины общей цены Договора.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком условий Договора, не связанное с просрочкой исполнения (непоставка товара, партии товара, поставка не всей партии товара по заявке Заказчика, нарушение графика исполнения и т.д.), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены Договора.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком условий Договора, не связанное с просрочкой исполнения, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

Для целей настоящего пункта под ненадлежащим исполнением Договора Заказчиком Стороны понимают следующее:

- отказ от приемки товара при отсутствии оснований для такого отказа, при условии, что сроки направления заявки по Договору, сроки поставки товара и срок действия Договора не истекли.

- иные недобросовестные действия Заказчика, препятствующие исполнению Поставщиком своих обязательств по Договору;

6.6. За просрочку Поставщиком обязательства по Договору, не имеющего стоимостного выражения, в том числе за нарушение срока устранения замечаний, установленного Заказчиком, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.

6.7. За просрочку Заказчиком обязательства по Договору, не имеющего стоимостного выражения, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% от цены Договора.

6.8. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных договором (за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных договором обязательств Заказчиком), а также в случае расторжения договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком договора, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены Договора.

6.9. В случае выявления нарушения Договора, при возникновении убытков, в результате нарушения Договора, Заказчик направляет Поставщику требование о выплате неустойки, возмещении убытков. Поставщик выплачивает Заказчику неустойку и возмещает убытки в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.10. В случае выявления некачественного товара в результате проведения экспертизы товара, расходы Заказчика по проведению экспертизы, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления соответствующего требования Поставщику.

6.11. Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение последним обязательств по Договору за весь период с момента возникновения оснований для уплаты такой неустойки и до момента ее фактической оплаты.

6.12. Стороны Договора не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое исполнение имело место вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким, в частности, не относятся отсутствие необходимого товара у Поставщика, неисполнение обязательств со стороны контрагентов Поставщика по другим договорам, издание нормативно-правовых актов органов государственной власти.

6.13. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом государственной власти. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на качество и срок исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.14. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.15. Направление требования, претензии/уведомления (в том числе, по спорам о качестве и нарушении порядка приемки, передачи/сдачи результатов исполнения договора и пр.) должно быть в обязательном порядке осуществлено путем направления такого документа почтовым отправлением (Почта России, экспресс-почта, телеграмма), позволяющим подтвердить факт направления документа, при этом допускается направление указанных документов переписки посредством электронной почты (если адрес предусмотрен договором и указан в нем), но только в качестве дополнительного способа уведомления.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры, разногласия которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. Стороны предусмотрели претензионный порядок рассмотрения споров. Претензия одной из сторон должна быть рассмотрена получившей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и с направлением письменного ответа.

7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается заключенным с момента подписания до 31.12.2023 г., но в любом случае действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

8.2.Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении его банковских и почтовых реквизитов в течение 1 (одного) рабочего дня от даты их изменения.

8.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством:

• в случае нарушения сроков поставки установленных настоящим Договором, на срок более чем 10 (десять) календарных дней;
• в случае нарушения сроков устранения нарушений, выявленных в ходе приемки товара, а также в случае нарушение сроков устранения скрытых недостатков, выявленных после приемки товара Заказчиком;
• в случае установления недействительности обеспечения исполнения договора, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения, если обеспечение исполнения договора было установлено настоящим договором;
• в случае не предоставления Поставщиком документов, подтверждающих качество товара, а также иных документов на товар предусмотренных настоящим Договором.
• однократная поставка некачественного Товара: Товара не соответствующего ГОСТ, и/или не отвечающего срокам годности, указанным в п.2.3 настоящего договора и /или без документов, указанных в п.2.2 настоящего договора, является существенным нарушением договорных обязательств со стороны Поставщика и служит основанием для расторжения настоящего договора.

Товар, поставленный с нарушением действующих ТУ, ГОСТ, технического задания и настоящего Договора оплате не подлежат.

Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником отрытого запроса цен.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком условий договора:

• в случае нарушения Заказчиком сроков приемки товара, установленных настоящим Договором;
• в случае нарушения Заказчиком срока оплаты поставленного товара.
  Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями ГК РФ.
  Решение об одностороннем расторжении Договора должно содержать дату принятия такого решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего Договора, которые были нарушены второй стороной, а также подпись лица, имеющего право действовать от имени стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении Договора.
  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением.
  Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в реестре договоров.
  9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
  9.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
  9.4. Стороны обязуются извещать в письменной форме друг друга обо всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования.
  9.5. Исполнитель извещен о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принимает необходимые меры по предупреждению коррупции.
  9.6. Приложением к настоящему договору является:
  9.6.1. Спецификация.
  9.6.2. Описание объекта закупки – Техническое задание.
  10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными
  Приложение № 1
  к Договору № ___________
  от «___» ___________ 2023 г.
  СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными
  Итого: _____________(сумма прописью) рублей ___ копеек. - Посмотреть таблицу с данными
  Приложение № 2
  к Договору № ___________
  от «___» ___________ 2023 г.
  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  Приобретение полиалюминия гидрохлорида для очистных сооружений
  Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка»)
  Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСвердловская область, Режевской район, пос. Липовка
  Ответственное лицо по договору (Контактное лицо) Гулай Елена Евгеньевна
  Тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• Предмет закупки: Приобретение полиалюминия гидрохлорида (коагулянт Бопак-Е) или «эквивалент» согласно ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-08 с изм.1,2,3,4,5 для очистки сточной воды.
• Порядок формирования цены Договора: в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, подъем, занос Товара в помещение Заказчика, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Место, условия и сроки поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, по адресу: Свердловская область, Режевской район, п.Липовка. Разгрузка, подъем, занос Товара в помещение, указанное представителем Заказчика, производятся силами Поставщика.

3.1. Поставщик обязан уведомить представителя Заказчика о дате и времени прибытия к Заказчику представителей Поставщика, не менее чем за 2 рабочих дня.

3.2. Поставка товара должна осуществляться в будничный день с 08:00-14:00.

4. Требования к продукции:

4.1 Полиалюминий гидрохлорид (коагулянт Бопак-Е) или «эквивалент» должен быть изготовлен в соответствии с требованиями согласно ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-08 с изм.1,2,3,4,5

4.2 По физико-химическим показателям должен соответствовать следующим нормам:

4.2.1. Внешний вид - жидкость бесцветного или светло-серого цвета

4.2.2. Массовая доля основного вещества (по алюминию), не менее 9,2 %

4.2.3. Массовая доля основного вещества в перерасчете на Al 2 O 3., не менее 17,4

4.2.4. Массовая доля хлоридов, не более 7,0 %.

4.2.5. Мольное соотношение Al:Cl –не более 2,0

4.2.6. Водородный показатель, рН не более 4,2

5.Количество поставляемой продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к поставщику:

Требования к сроку предоставления гарантий качества Товара:

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со стандартами и техническими условиями завода-изготовителя, а если он не установлен, то должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия части Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней должен заменить его на Товар надлежащего качества или допоставить Товар.

6.3. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара. Срок устранения обнаруженных недостатков Товара Поставщиком не может превышать 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о выявленных недостатках. Все расходы, связанные с заменой Товара, несёт Поставщик.

6.4. Каждая партия полиалюминия гидрохлорида (коагулянт Бопак-Е) или «эквивалент» должна сопровождаться паспортом качества, удостоверяющим его качество и соответствие требованиям ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-08 с изм.1,2,3,4,5.

6.5. Каждая партия полиалюминия гидрохлорида (коагулянт Бопак-Е) или «эквивалент» должна иметь паспорт безопасности химической продукции

7. Условия закупа:

Полиалюминий гидрохлорид (коагулянт Бопак-Е) или «эквивалент» может быть доставлен в полимерной емкости по 0,525 т или разлит в полимерные канистры по 30 литров.

8. Гарантийные обязательства:

Стоимость товара должна быть фиксированной и не изменяться в течение 2023 года.

Мастер Очистных сооружений: Гулай Е.Е.

Приложение № 3

к Договору № ___________ от «___» ___________ 2023 г.

ЗАЯВКА

Режевской район, п. Липовка «___»___________2023 г.

В соответствии с договором от «___» ___________ 20__ года №____________ Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка») просит _________________________________________(указывается наименование Поставщика) отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в место поставки (получателю), указанным в таблице.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма товара составляет ______________ рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%). (Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо) Заказчика__________________ ________________

должность Ф.И.О.