Тендер - Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" объявляет тендер: Право заключения договора на поставку смол и отвердителей №239231353

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: мелкая закупка

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: а) п.п. 1 ч. 1 ст. 4.2.2

Наименование заказчика: федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, проспект Ленина, дом 31

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, проспект Ленина, дом 31

Контактное лицо: Михайлова Злата Андреевна

Контактный телефон/факс: (351 30)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/(351 30)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: поставка смол и отвердителей

Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: в соответствии с Приложением 1; 136 кг.

Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения договора в соответствии с графиком поставки

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Приложением 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: доставка до склада в г. Челябинск, ул. Игуменка 37

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек, включая НДС

Соответствующие коды товаров, работ, услуг в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД2 20.16 ОКПД2 20.16.59.320

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с Приложением 1

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с Приложением 1

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с Приложением 1

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе: для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрено

Контрагент: общество с ограниченной ответственностью «НПФ Невский химик»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.46, литер «Б», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8820

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: Проект договора

Данное требование устанавливается в соответствии с подразделом 1.1 приложения 10 Стандарта ↑

Проект_договора_с_Невский_Химик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 396/2023/10.1-ДОГ

г. Озерск Челябинской области «____» февраля 2023 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника управления закупок Павлова Леонида Ивановича, действующего на основании доверенности №390-Юр от 15.12.2021, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «НПФ Невский химик» (ООО «НПФ Невский химик»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Дудиной Ксении Андреевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующий Товар: - Посмотреть таблицу с данными1.2. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе включая НДС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 17 копеек.
1.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Установленная цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара по адресу, указанному в п. 3.2 Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Требования к Товару, маркировке, упаковке, другие параметры поставки указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора (приложение № 1).
1.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Получение Товара по количеству тарных мест производится Покупателем в момент его получения по адресу, указанному в пункте 3.2 Договора.
2.2. Внутритарная приемка Товара производится по количеству, качеству и комплектности на складе Покупателя г. Озерск Челябинской области.
2.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара является дата подписания сторонами товарно-транспортной накладной (далее по тексту - (ТТН)), при условии последующего прохождения Товаром входного контроля Покупателя без замечаний. ТТН подлежит подписанию в день доставки Товара Покупателю, с этого момента на Покупателя переходят все риски случайного повреждения и случайной гибели Товара. Факт подписания ТТН является основанием для проведения входного контроля поставляемого Товара, который должен быть начат не позднее 5 дней с даты подписания ТТН.
2.4. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями.
2.5. Качество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать требованиям Технического задания и подтверждаться соответствующими документами качества, подтверждающих соответствие требованиям НТД.
2.6. В случае поставки Товара несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству. Поставщик в течение 30 рабочих дней с даты получения Акта от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
2.7. При обнаружении скрытых дефектов в период гарантийного срока хранения Товара, составляется акт о скрытых дефектах с приложением результата лаборатории.
Скрытыми дефектами признаются такие дефекты, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе эксплуатации Товара.
2.8. Замена Товара и/или его части, устранение дефектов, в том числе скрытых (при этом действия по замене или устранению дефектов производятся по требованию Покупателя и не являются предметом выбора Поставщика), доукомплектация, восполнение недостающего Товара и/или его части производятся Поставщиком за его счет и в сроки, установленные Покупателем при составлении акта о выявленных несоответствиях или акта о скрытых дефектах, но не более 30 рабочих дней с даты составления соответствующего акта. Все расходы по исполнению Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим пунктом Договора, включая расходы на возврат от Покупателя Товара, несет Поставщик.
2.9. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
2.10. Инструкции № п-6, № п-7 применяются в части, не противоречащий условиям настоящего договора.
2.11. При положительном результате проведения приемки Товара, в день ее окончания, Покупатель подписывает товарные накладные по унифицированной форме ТОРГ - 12 и передает (направляет) один экз. товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 Поставщику.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки Товара: в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к техническому заданию).

3.2. Условия доставки Товара: в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к техническому заданию).

3.3. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки силами Поставщика и за его счет.

3.4. Датой перехода права собственности на поставляемый по настоящему Договору Товар считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты, Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

Фактической датой поставки считается дата подписания ТТН Покупателем.

3.5. Товар должен быть упакован в тару, предусмотренную требованиями НТД, обеспечивающую ее сохранность при перевозке любыми видами транспорта, перегрузке и хранении. Дополнительные требования, при их наличии, указываются в Техническом задании.

3.6. Поставка Товара осуществляется с обязательным приложением оригиналов документов:

• товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
• счет-фактура (оформленный в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции));
• товарно-транспортные накладные;
• документы, подтверждающие качество Товара, заверенные подлинной печатью Поставщика;
• другие документы, указанные в Техническом задании.

3.7 Поставщик за 5 календарных дней до начала поставки в течение общего срока поставки Товара, указанного в пункте 3.1 Договора, уведомляет Покупателя о готовности продукции к отгрузке путем направления уведомления с указанием:

• номера, даты договора и наименования Товара;
• даты отгрузки, вида транспорта и его номера;
• номера ТТН;
• количества мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн)), и предоставляет документы, предусмотренные в пункте 3.6 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение 3 (рабочих) дней и сообщает результат рассмотрения Поставщику.

4. Порядок оплаты

4.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

4.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.3. Порядок осуществления расчетов: в течение 7 рабочих дней после поставки Товара, а также документов, указанных в п. 3.6.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в п.3.1. настоящего договора Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости, недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки.

5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

5.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % от Цены Договора, установленной в пункте 1.1. Договора.

5.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

5.6. Покупатель вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Поставщику по договору.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.8. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке:

• в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

Уведомление о принятом решении направляется Покупателем Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в п. 13 договора. Датой уведомления Поставщика об отказе Покупателя от исполнения настоящего договора признается дата получения Покупателем подтверждения о вручении Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Покупателем информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в п.13 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

6. ФОРС – МАЖОР

6.1. Обе Стороны будут освобождены от имущественной ответственности по полному или частичному неисполнению своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара и других стихийных бедствий, забастовок, военных действий, запретительных мер государства и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, сталкивающаяся с невозможностью исполнения обязательств в виду действия форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно в письменной форме известить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.2. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более трех месяцев, обе Стороны будут иметь право расторгнуть Договор полностью или частично; в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать компенсацию за понесенные убытки. Доказательством возникновения и прекращения действий форс-мажорных обстоятельств будет свидетельство Торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа.

7. УСЛОВИЕ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКЕ

7.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

7.2 При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

7.3 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требования любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.4 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

8.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

8.3. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или может произойти нарушение Поставщиком каких-либо положений п. 8.2, Покупателем в адрес Поставщика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 8.2 Поставщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

После письменного уведомления Покупатель имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Поставщиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств воздерживаться от запрещенных п. 8.2 действий и/или неполучения Покупателем в установленный п. 8.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Покупатель вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКОВ»

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

9.1 выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

9.2 выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товара;

9.3 судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

9.4 судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара;

9.5 подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

9.6 подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10. СВЕРКА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

10.1. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из договора. Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 2 к договору.

10.2. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику или, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1 Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

11.2. Все вопросы и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, не разрешенные сторонами в досудебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

12.2. Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами.

12.3. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.

12.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также неотъемлемым его частям действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон и заверены печатью.

12.6. При заключении Договора, дополнительных соглашений и других документов к нему, Сторонами используется и/или может быть использована факсимильное воспроизведение, как Договора, так и подписи лиц, подписывающих Договор, спецификации, дополнительные соглашения с дальнейшим обязательным обменом оригиналами (согласно п.2. ст.160 ГК РФ).

12.7. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

12.8. Приложения:

- Техническое задание (приложение № 1);

- Форма акта сверки (приложение № 2).

13. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № 396/2023/10.1-ДОГ

от __ февраля 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

Предмет закупки: поставка смол и отвердителей

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

ПОСТАВЩИК ______________ К.А. Дудина ПОКУПАТЕЛЬ____________ Л.И. Павлов

М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № 396/2023/10.1-ДОГ

от __февраля 2023 г.

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Подписи сторон:

ПОСТАВЩИК __________ К.А. Дудина ПОКУПАТЕЛЬ____________ Л.И. Павлов

М.П. М.П.