Тендер - Хозтовары (хлорные таблетки, антисептик для рук) №239226947

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

описание_объекта_закупки

Приложение

к извещению об осуществлении закупки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

*Количество Товара может быть изменено при заключении контракта.

Обеспечение_заявки,_исполнение_контракта,_гарантий

Приложение

к извещению об осуществлении закупки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000036

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Челябинская обл, Южноуральск г, ул. Куйбышева, 25

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

0.50%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

в соответствии с приложением к извещению "Обеспечение заявки, исполнение контракта, гарантий"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьР5776ВР

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Челябинск банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Литр;^кубический дециметр 547.46 27373.00 Форма выпуска Жидкость Средство дезинфицирующее 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 447.20 1341.60 Форма выпуска Таблетка

Итого: 28714.60 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект договора

Описание объекта закупки

1 описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Обеспечение заявки, исполнение контракта, гарантий

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки

Приложение

к извещению об осуществлении закупки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение

к извещению об осуществлении закупки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДОГОВОР № _______

на поставку хозтоваров (хлорные таблетки, антисептик для рук)

г.Южноуральск «____» __________2023г.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Южноуральского городского округа Челябинской области (МУ «Комплексный центр»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Варзеговой Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности, именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № ___________ от _______ 2023г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку хозтоваров (хлорные таблетки, антисептик для рук) (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик – принять и оплатить принятый товар по цене, указанной в пункте 2.1. настоящего договора.
1.2. Наименование, цена, количество (объем) поставляемого по настоящему договору товара определяются Заказчиком в Спецификации, являющейся приложением № 1 и неотъемлемой частью договора.
1.3. Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Цена договора и порядок расчётов
2.1. Цена договора составляет _________ (________), в том числе НДС/НДС не предусмотрен.
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя стоимость товара, всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (упаковка, маркировка, погрузо–разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование), а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего договора.
2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товара и иных условий исполнения договора (в соответствии с подпунктом «а» п.1 ч.1 ст.95 ФЗ от 05.04.13г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
2.5. Заказчик, при формировании и размещении проекта договора, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 51 Закона 44-ФЗ, вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены договора, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Поставщик вправе отказаться от заключения договора на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий.
2.6. Расчеты Заказчика с Поставщиком по договору осуществляется за счет бюджетных средств Южноуральского городского округа.
2.7. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту поставки, безналичным перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня приемки и подписания Заказчиком документа о приемке Товара – акт приема-передачи Товара (товарной накладной, универсального передаточного документа (далее – УПД), или первичного учетного документа, в котором в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н содержатся все обязательные реквизиты (далее – первичный учетный документ)), а также предоставления счетов-фактур (счетов).
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
2.8. В силу ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с целью использования функционала единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/ (далее - ЕИС) по электронному актированию акта сдачи-приемки оказанных услуг, акта возврата недоставленных платежных документов, универсальный передаточный документ, а именно счет-фактура и товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД, формируется и подписываться Сторонами по средствам ЕИС.
2.9. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с п. 2 ч. 14 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
Оплата по Договору осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая перечисляется в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Обязанности сторон
3.1.Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить товар одной партией в течение 10 дней со дня, следующего за днём заключения договора, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов), по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Куйбышева, 25.
3.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.3. Оформить в установленном порядке документы в соответствии с п.2.8. настоящего договора.
3.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 6 настоящего договора;
3.1.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящего договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику;
3.2.2.Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.

Обеспечение исполнения договора
4.1. 0,5 % от цены, по которой заключается договор – __________ рублей, или, участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения договора в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения договора. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Если при проведении запроса котировок участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25% и более ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, и составляет ____________ рублей, или, информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора указанном в документации о закупке, т.е. ___________ руб. (ч. 2 ст. 37).
4.2. Исполнение Договора обеспечивается ___________________________ (способ обеспечения исполнения договора, срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно с учетом положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ).
4.3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора
4.5. В случае если Поставщиком выбран вариант внесения денежных средств. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 5.1. договора по следующим реквизитам:
УФК по Челябинской области Финансовое управление МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Отделение Челябинск банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7199 Казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЕдиный казначейский (банковский) счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьл/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьР5776 ВР
В назначение платежа указать «Обеспечение исполнения обязательства по договору «указать наименование договора».
Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
4.6. Денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 15 рабочих дней с даты исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором.
4.7. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
В безотзывную независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии;
4.8. Форма независимой гарантии должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).
4.9. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик), вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 4.2 и 4.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ

Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товаров, что подтверждается наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Гарантийный срок на Товар должен составлять 100% от срока годности, установленного производителем.
5.3. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений.

Порядок приёмки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара. В рамках исполнения Договора Стороны предусматривают возможность использования электронного документооборота ЕИС для оформления, обмена и подписания документов о приемке в ЕИС, а также представления в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), УПД (счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12), в том числе корректировочных документов к ним

6.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

6.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара (товарную накладную, УПД или первичный учетный документ), счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

6.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 6.4 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

6.6. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

6.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.4 Договора.

6.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила):

во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил и составляет 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн рублей;

в случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Договор заключается по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

в случае, если Договор заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:

а) в случае если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет в соответствии с пунктом 6 Правил 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет в соответствии с пунктом 9 Правил 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно).

7.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Договора, предусмотренного пунктом 4.9 Договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3 Договора.

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.12. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае нарушения любой из сторон условий настоящего договора, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд Челябинской области. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия, какого - либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана в течение 3 дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

9.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

9.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3 дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

9.7. Если в срок, указанный в п. 9.2 и 9.6 настоящего договора, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

10. Расторжение договора

10.1. В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ: при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества поставляемого товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

10.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов в соответствии с пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором товара, Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены товара;

10.3. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ: в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) поставки товара, предусмотренных договором. Принятие Заказчиком решения об изменении договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количества товара.

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

10.5. При расторжении договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету договора.

10.6. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего договора.

10.7. Муниципальный заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отступление Поставщика в поставке товара от условий договора или иные недостатки поставляемого товара, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае, если Поставщик не поставил товар в установленные сроки.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и становятся его неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

11.3. Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим договором или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и доставлены полномочному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером под роспись.

11.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга в течение 3-х (трех) дней с момента их изменения.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2023г.

12.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему договору и ответственности за его нарушение.

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах идентичных друг другу по содержанию и юридической силе, по одному для каждой Стороны.

Перечень Приложений:

Приложение № 1. Спецификация.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

«Заказчик» «Поставщик»

- Посмотреть таблицу с данными

к договору № ___________

от «____» ____________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозтоваров (хлорные таблетки, антисептик для рук)

- Посмотреть таблицу с данными

*Количество Товара может быть изменено при заключении контракта.

Итого ( ) рублей копеек, в т.ч НДС/НДС не предусмотрен.

«Поставщик» «Заказчик»

_____________________ __________________О.А Варзегова