Тендер - ЗК-№-2222/23 «Поставка преобразователя ржавчины» №239176922

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 5.ооз.doc

6._заказчикxx

Учуваткин Антон Владимирович, начальник транспортного отдела управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Пестерников Александр Андреевич

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3620

5._требования_к_ЗАЯВКе_ЗК_2222xx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок

Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Законом 44-ФЗ, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 13.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001380

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 69

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

в соответствии с проектом контракта

Требования к гарантии производителя товара

в соответствии с проектом контракта

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Срок действия гарантии на товар – согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты размещения в единой информационной системе документов о приемке, подписанных Заказчиком.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 287.33 1436.65 Назначение: для устранения ржавчины Свойства: образование защитного покрытия на основе цинка, улучшение адгезии лакокрасочных материалов к металлу Упаковка: пластиковый флакон с насадкой распылителем (триггер) Объем, мл: не менее 480

Итого: 1436.65 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Установлены требования на основании Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановления Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252": участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок

Дополнительная информация и документы

1 Инструкция

2 Приложение №

6._­¬æª - Посмотреть таблицу с данными1._Инструкция_по_заполнению_заявки_ТОВАР ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Инструкция по заполнению заявки на участие

Заявка участника закупки должна содержать всю необходимую информацию и документы, предусмотренные разделом «Требования к содержанию, составу заявки на участие».

Описание объекта закупки дополнено словосочетаниями с целью детализации требований по применению данной инструкции и правил, в ней обозначенных. Детализация не является изменением характеристик и требований, указанных в извещении.

При указании характеристик предлагаемого товара в заявке участнику закупки необходимо руководствоваться правилами, предусмотренными данной инструкцией.

Значения характеристик (показателей), указанные в описании объекта закупки, подлежат конкретизации за исключением, если описание содержит значения, которые не могут изменяться (т.е. указаны конкретные значения) или сопровождаются формулировкой «значение не требует конкретизации». Данное правило распространяется на все ниже приведенные правила.

Формулировка «значение не требует конкретизации» позволяет участнику закупки указать как конкретное значение характеристики (показателя), так и указать не конкретное значение, при этом указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в описании объекта закупки максимальных значений.

Если в описании объекта закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «не менее», «не меньше», «от», «не хуже», «не ниже», знак «≥», «не ранее»), участнику закупки необходимо указать конкретные значения характеристик (показателей), равные или превышающие значения, установленные описанием объекта закупки. (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина не менее 100мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение, превышающее установленное описанием объекта закупки).

Если в описании объекта закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены максимальные значения (сопровождаются словами «не более», «не больше», «до», «не выше», «не превышает», знак «≤», «не лучше», «не позже»), участнику закупки необходимо указать конкретные значения характеристик (показателей), равные или меньшие значений, установленных описанием объекта закупки. (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина не более 100мм» участнику необходимо указать значение равное 100мм или любое значение меньше установленного описанием объекта закупки).

Если в описании объекта закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены минимальные значения (сопровождаются словами «более», «выше», знак «>», «лучше», «больше», «позже»), участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, превышающие значения, установленные описанием объекта закупки, т.е. установленное значение в описании объекта закупки не включительно. (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина более 100мм» участнику необходимо указать значение 101мм или любое значение, превышающее установленного описанием объекта закупки).

Если в описании объекта закупки значения характеристик (показателей), для которых установлены максимальные значения (сопровождаются словами «менее», «хуже», «ниже», знак «

Если в описании объекта закупки минимальные и максимальные значения характеристик (показателей) сопровождается одновременным указанием комбинации знаков «>», «≥», «≤», « 100мм и ≤ 200мм» участнику необходимо указать значение 200мм или любое другое значение, которое будет одновременно больше 100мм и равное или меньше 200мм. Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина ≥ 100мм и

Если в описании объекта закупки минимальные и максимальные значения характеристик (показателей) сопровождается одновременным указанием комбинации знаков «>», «≥», «≤», «

Если в описании объекта закупки минимальные и максимальные значения характеристик (показателей) сопровождается одновременным указанием слов «не менее» «не более», участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя, которое будет равно или больше минимального значения либо равно или меньше максимального значения, установленного описанием объекта закупки. (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина не менее 100 мм не более 200 мм» участнику необходимо указать «длина 200 мм», либо значение, которое будет одновременно равное или меньше 200 мм и равное или больше 100 мм).

Применение в описании объекта закупки составного союза «и/или», «и(или)», указывает на возможность как одновременного наличия характеристик (показателей, субъектов, признаков и т. п.), указанных по обе стороны синтаксемы («и»), так и только одного из них («или»). (Например, в описании объекта закупки указано «Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин И/ИЛИ электрогидравлическим приводом И/ИЛИ электромеханическим приводом» участник может указать «Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин И электрогидравлическим приводом И электромеханическим приводом», а так же может указать одну из характеристик «Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин».

Если в описании объекта закупки значения характеристик (показателей) указаны с применением знака «-» или предлогов «от… до …» без сопровождения дополнительных формулировок и словосочетаний, это означает перечисление возможных вариантов величины на выбор участнику, которые соответствуют потребности заказчика, в том числе крайние минимальные или максимальные значения. Участнику необходимо указать одно конкретное значение, любое из перечисленных (Например, в описании объекта закупки установлено требование «длина 100 мм – 200 мм» участнику необходимо указать значение 100 мм, либо значение, которое будет одновременно равное или меньше 200 мм и равное или больше 100 мм).

Если в описании объекта закупки значения характеристик (показателей) указаны в сопровождении слова «в диапазоне» и с одновременным применением знака «-» «в диапазоне … - …» или слова «в диапазоне» и с одновременным применением предлогов «от… до …» «в диапазоне от … до…» или слова «в диапазоне» с одновременным применением комбинации знаков «>», «≥», «≤», « (≥) …

Применение в описании объекта закупки союзов «либо», «или» означает, что участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение (одну характеристику) и указать его в своей заявке. Союзы «или» «либо» используется как знаки альтернативности, таким образом, союз «или» обозначает значение «или это, или то», союз «либо» обозначает значение «либо это, либо то». Применение в описании объекта знака пунктуации «;» означает, что участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение (одну характеристику). Знак пунктуации «;» является альтернативой союзам «или» «либо». (Например, в описании объекта закупки указано «напольное покрытие синего или зеленого цвета» участнику необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов и указать «напольное покрытие синего цвета»).

Значения характеристик (показателей), указанные в описании объекта закупки с использованием знака «±» позволяет участнику закупки указать как конкретное значение, так и указать неконкретное значение, при этом указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в описании объекта закупки максимальных значений. (Например, установлено требование «длина столешницы 1500± 10 мм» участник может указать в заявке «длина столешницы 1500± 10 мм» или может указать «длина столешницы 1510мм» и т.д.).

Применение в описании объекта закупки союза «и» и/или знака пунктуации «,» означает, что требуются все перечисленные значения (характеристики). (Например, в описании объекта закупки установлено требование «класс точности 1, 2» участнику закупки необходимо указать в заявке «класс точности 1, 2»).

В случае, если в описании объекта закупки требование к характеристике (показателю) установлено в виде «… не менее 300х100х14мм», «… менее 300х100х14мм», «… не более 300х100х14мм», «… более 300х100х14мм» и т.п., требование «не менее», «менее», «не более», «более» и т.п. распространяется на каждое числовое значение. При указании подобного рода обозначений «300х100х14мм» первое значение является характеристики (показателя) «длина», второе значение является характеристики (показателя) «ширина», третье значение характеристики (показателя) является «высота или толщина, или глубина», если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Применение в описании объекта закупки знака «/» означает, что участник закупки должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение (одну характеристику). Исключением является использование знака «/» в соответствии с типовыми правилами обозначения в технической документации используемого значения (характеристики, показателя, маркировки) (Например, «Сухой трансформатор ТП-3-220/380/10.0»).

Представленные характеристики (показатели) товара не должны допускать двусмысленных толкований, употребление в заявке словосочетаний: «около», «ориентировочно», «превышать», «примерный», расценивается комиссией как не указание конкретного значения показателя.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).

При конкретизации веса, или массы, или объема потребительской упаковки не требуется приведения указываемого значения к кратности запрашиваемому количеству товара. Кратность количества товара будет достигнута при заключении контракта, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 51 Закона 44-ФЗ, либо на этапе исполнения контракта, руководствуясь частью 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ.

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

В заявке не допускается изменение наименований характеристик (показателей), указанных в описании объекта закупки. Все вышеуказанные правила в настоящей инструкции не применяются, если они содержатся в наименовании характеристик (показателей).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки (товар)

Общие сведения - Посмотреть таблицу с данными

Требования, предъявляемые к объекту закупки

- Посмотреть таблицу с данными

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров работ и услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребность Заказчика.

3._Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект контракта ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___________________

на поставку товара субъектами малого предпринимательства,

социально ориентированными некоммерческими организациями

г. Красноярск «___» ___________ 20__ г.

Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующ__ на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключили государственный контракт на поставку товара субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями (далее по тексту – «контракт») согласно протоколу ________________ о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1

В соответствии с контрактом Поставщик обязуется поставить преобразователи ржавчины (далее – «товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях контракта.

Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, страна происхождения, остаточный срок годности на момент поставки товара, количество, цена за единицу, стоимость товара, указаны в спецификации (Приложение к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

Место поставки товара: склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 69.

Срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 10 календарных дней.

Указанный в п. 1.4 контракта срок является исходным для определения санкций в случае нарушения срока поставки товара.

Лицо, ответственное за исполнение контракта: _________________________.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать действующим нормативно-техническим документам, установленным законодательством РФ на данный вид товара (в том числе ГОСТам, ТУ при их наличии), соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя, соответствовать нормам безопасности, согласно действующим нормативным правовым актам РФ.

Поставляемый товар должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (сертификатами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии) применительно к поставляемому товару. Инструкции по эксплуатации, техническое описание и иные эксплуатационные документы должны быть на русском языке.

Документы, указанные в п. 2.3 контракта, должны быть предоставлены Заказчику одновременно с товарной накладной и/или универсальным передаточным документом.

ЦЕНА КОНТРАКТА

Цена контракта согласно спецификации (Приложение к контракту) составляет _______ (_____________) руб. ___ коп., в том числе НДС/ НДС не облагается.

Цена указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включает стоимость товара, транспортных расходов по доставке товара на склад Заказчика, погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с надлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту.

Цена контракта устанавливается в рублях Российской Федерации, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Источник финансирования: краевой бюджет 2023 года.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик уведомляет Заказчика о готовности товара к передаче, о дате и времени передачи товара не позднее 2-х (двух) дней до момента передачи товара.
Уведомление направляется в адрес Заказчика с использованием одного из следующих средств связи:
- по электронной почте с обязательным подтверждением получения путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии уведомления) с пометкой «Получено» и указанием даты получения;
- с помощью месcенджеров;
- почтовыми отправлениями по месту фактического нахождения Заказчика.

Доставка, разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется за счет средств Поставщика с обязательным присутствием уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара в место, указанное Заказчиком на складе, обеспечивает сохранность товара от повреждений во время доставки и разгрузки.

Поставщик не вправе поставлять Заказчику товар, не указанный в спецификации (Приложение к контракту). В случае поставки товара, не указанного в спецификации (Приложение к контракту), его оплата не производится.

Передача товара осуществляется в присутствии Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя по акту приема-передачи товара.

По факту поставки товара, предусмотренного контрактом в течение 3 рабочих дней Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе товарную накладную и/или универсальный передаточный документ (далее – документы о приемке), счёт и/или счёт-фактуру с указанием номера и даты контракта, документ, подтверждающий страну происхождения товара, а также документы, указанные в п. 2.3 контракта.

Приемка Заказчиком товара по контракту осуществляется однократно (в один этап) в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу с 09 час. 00 минут до 18 час. 00 минут на складе Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заказчику подписанных Поставщиком документов о приемке в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Датой поступления Заказчику документов о приемке, подписанных Поставщиком, считается дата размещения таких документов в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

При приемке товара Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в части соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии поставленного товара условиям контракта.

Наименование и цена товара в документах о приемке должны быть указаны в строгом соответствии со спецификацией (Приложение к контракту).

В течение 3 (трех) рабочих дней после приемки товара Заказчик подписывает документы о приемке либо предоставляет мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.
В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания документов о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документы о приемке.
Формирование, подписание и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документов о приемке, подписанных Заказчиком.

В случае необоснованного отказа от приемки товара Поставщик вправе провести экспертизу поставляемого товара. Экспертиза может проводиться привлеченными экспертами, экспертными организациями, имеющими соответствующую аккредитацию.

ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме за фактически поставленный товар в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке с учетом казначейской системы исполнения бюджетных обязательств. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

Товар, находящийся в поврежденной упаковке (таре), не подлежит приёмке и возвращается.

На упаковку (тару) товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленном положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет ___________ руб. ____ коп.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок действия гарантии на товар – согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты размещения в единой информационной системе документов о приемке, подписанных Заказчиком.

В течение гарантийного срока весь товар должен соответствовать условиям о качестве.

В период гарантийного срока на товар Поставщик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае.

В рамках исполнения гарантии на товар:

• Поставщик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком;
• Поставщик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет;
• Поставщик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Поставщиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи товара надлежащего качества Заказчику.

ФОРС-МАЖОР

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных стихийными бедствиями, землетрясением, наводнением, пожаром, эпидемией, военными конфликтами, изданием акта органами государственной власти, независящих от воли сторон по контракту и препятствующих его выполнению в срок, этот срок по соглашению сторон отодвигается на время действия этих обстоятельств.

Если указанные обстоятельства делают невозможным выполнение контракта, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту и, в таком случае, ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны компенсации любых убытков.

Сторона, для которой становится невозможно выполнить свои обязательства по контракту, должна в течение 3 (трех) дней поставить в известность (с приложением документа, официально подтверждающего наступление обстоятельств форс-мажора в соответствии с п. 9.1) другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые мешают выполнению контракта.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по контракту, разрешаются в претензионном порядке, в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сторона, имеющая к другой стороне претензию (требование), обязана направить в течение 10 рабочих дней другой стороне претензию (требование), с приложением обосновывающих претензию (требование) документов.

Сторона, которая получила претензию (требование), обязана ее рассмотреть и направить мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии (требования).

В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Контракт может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон, все дополнения или изменения должны быть составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Поставщик не имеет права передавать свои права и обязанности Поставщика по контракту третьим лицам.

При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 31.08.2023. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

Контракт заключается в форме электронного документа, и подписывается сторонами усиленной электронной цифровой подписью.

В случаях, не предусмотренных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:

Приложение к государственному контракту

№ _____________ от «___» ________ 20__ г.

Спецификация

Заказчик: управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края,

660009, г. Красноярск, пр. Мира,110

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью: ____________________

- Посмотреть таблицу с данными

^ 1.7. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 в случае применения ограничений допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, в контракт включаются номера реестровых записей и совокупное количество баллов (при наличии) или регистрационный номер сертификата СТ-1 о поставляемом товаре: ______________________________ (заполняется при заключении контракта).

При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» соответственно, а в случае отсутствия сведений о товаре в указанных реестрах - сертификат СТ-1.

1.8. При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617, замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, не допускается. При исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) при передаче товара (результатов работы) обязан представить заказчику сертификат о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики на поставляемый товар.