Тендер - Право заключения договора на поставку эпоксидной смолы №239154605

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

Часть_3._Проект_договора_(2)xx

ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __________

г. Саров, Нижегородской обл. «___» _______________ 20__ г.

Акционерное общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Румянцева Андрея Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________«__________________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, по результатам проведенной/ого _____________________________ (Протокол №_________________ от «____» _____________ 20___ г.),

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю эпоксидную смолу в объеме, количестве, качестве, комплектации, ассортименте, с характеристиками, параметрами, техническими данными и т.п., по цене и в сроки, определенные условиями настоящего Договора, Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
• Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора и после передачи Покупателю Товар принадлежит/будет принадлежать ему на законных основаниях, находится в законном обороте, в споре и/или в залоге и/или под арестом не состоит и не будет состоять, не обременен и не будет обременен другими правами третьих лиц, а также свободен и будет свободен от требований и претензий третьих лиц.
• Стороны согласовали, что существенным условием Договора является обязанность Поставщика лично исполнить обязательство и, соответственно, Покупатель не обязан принимать исполнение, предложенное за Поставщика третьим лицом.

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего Договора составляет __ (___) рублей, в том числе НДС по ставке 20 % в размере ___________ (_________) руб.

2.2. Цена поставляемого по настоящему Договору Товара является фиксированной и изменению не подлежит. Затраты на проведение предпродажной подготовки, транспортировку до места доставки, погрузо-разгрузочные работы, упаковку, командировочные расходы, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, платежей и расходов, которые могут возникнуть при поставке Товара, включены в стоимость Договора и дополнительно Покупателем не оплачиваются.

Стороны пришли к соглашению, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком РФ, являются предпринимательским риском Поставщика и не могут быть основанием для изменения или расторжения настоящего Договора, а также для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

2.3.Оплата Товара.

2.3.1.Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки Покупателю 100 (сто) % (процентов) номенклатуры (позиций) Товара, определенных спецификацией к Договору при условии предоставления оригиналов счетов и счетов-фактур и подписания Сторонами документов о приемке Товара согласно разделу 3 Договора.

2.3.2.Досрочная поставка осуществляется только с письменного согласия Покупателя, при этом Поставщик обязан не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты досрочной поставки Товара письменно согласовать с Покупателем дату и объем досрочно поставляемого Товара, при этом оплата досрочно поставленного Товара производится в соответствии с условиями п.2.3.1. Товар, поставленный досрочно без письменного согласования с Покупателем, последний вправе не принимать и, соответственно, Поставщик не вправе выдвигать в связи с этим каких-либо санкций либо иных претензий Покупателю.

2.3.3.В соответствии со ст. 488 ГК РФ поставленный Поставщиком Покупателю Товар не является находящимся в залоге Поставщика, а платеж/и, предусмотренный/е п. 2.3. настоящего Договора, в соответствии со ст. 823 ГК РФ не является коммерческим кредитом, займом и т.п., проценты на него Поставщиком Покупателю не начисляются и последним не уплачиваются.

2.4.Все платежи Покупателя по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя. Подписанием настоящего договора Поставщик соглашается с принятием платежей от третьих лиц за Покупателя и не вправе выдвигать возражения против этого. По соглашению сторон могут предусматриваться иные формы расчетов.

2.5.Поставщик предоставляет Покупателю оригинал счет-фактуры в предусмотренных законодательством случаях (на сумму полученного аванса, к Актам сдачи-приемки и т.п.) не позднее установленного законодательством срока посредством факса и/или эл/почты с одновременным направлением оригинала почтовой связью способом, подтверждающим ее получение.

Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета и/или Покупателю начислили штрафы (пени), Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в размере не принятого к вычету (возмещению) налога в бюджет и/или начисленных штрафов (пеней), а также уплаты штрафной неустойки в размере 10 (десять) % сумм не принятого к вычету (возмещению) налога в бюджет и/или начисленных штрафов (пеней).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.Поставщик поставляет Товар в соответствии с условиями Договора, требованиями Технического задания и/или Спецификации, Поставщик несет ответственность за полное соответствие отгруженного Товара и Документации отгрузочным документам. Товар должен быть поставлен в комплектном состояние, в соответствующей таре, упаковке, промаркирован. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.

Товар, не соответствующий условиям договора, считается не поставленным и оплате не подлежит.

3.2.Товар должен быть новым, неиспользованным ранее, укомплектованным разработанной и согласованной документацией, соответствующей условиям Договора. Не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановительных узлов и агрегатов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Срок годности (использования, хранения, эксплуатации и т.п.) поставляемого Товара должен быть не менее срока указанного в Спецификации. Поставленный с нарушением указанного условия Товар является несоответствующим условиям Договора, что дает право Покупателю отказаться от Товара.

3.3.Поставка Товара по настоящему договору осуществляется силами Поставщика в адрес Покупателя до адреса: склад Заказчика, г. Саров, Нижегородская обл. Покупатель осуществляет приемку Товара в порядке, установленном настоящим Договором.

В целях приемки Товара Поставщик обязуется не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара по настоящему Договору:

-выслать Покупателю уведомление за подписью уполномоченного лица о готовности Товара к поставке с указанием количества отправляемого Товара, а также марки автомашины, прицепа, полуприцепа; регистрационного номера машины, прицепа, полуприцепа; ФИО водителей;

-направить Покупателю все необходимые копии отчетных документов (накладные ТОРГ-12, ТТН, счета-фактуры и пр.) для своевременного формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.

Направление уведомления и документов производится посредством отправки их по факсу: (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент приемки Товара на основании подписанной уполномоченным представителем Покупателя накладной на передачу Товара. Одновременно с Товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию: товарно-транспортную накладную, которая должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора; счет-фактуру; документы, удостоверяющие качество поставляемого Товара; документы о сертификации Товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и т.п.), если товар подлежит сертификации согласно действующему законодательству; иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора и законодательством. Все документы предоставляются на русском языке.

Непредставление Покупателю любого из указанных выше документов означает ненадлежащую поставку и является основанием для отказа Покупателя от подписания документов о приеме-передачи Товара.

3.5. Ответственность за сохранность Товара и риск случайной гибели несет Поставщик до момента приемки Товара Покупателем. При необходимости упаковка Товара должна обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении и соответствовать требованиям нормативных документов и иным обязательным требованиям.

3.6. Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании и/или Спецификации, требованиям изготовителя и обязательным требованиям, принятым для данного вида Товара. Товар должен быть снабжен документацией на русском языке, надлежащим образом подтверждающей допустимость, качество и безопасность использования Товара по назначению.

3.7. Приемка Товара по (количеству, комплектности, качеству и т.п.), осуществляется Покупателем на складе Покупателя. В случае обнаружения недостатков (несоответствия) Товара договорным условиям (по качеству, комплектности, нарушению требований к таре, маркировке, упаковке, несоответствие обязательным требованиям (ГОСТам и т.д.), отсутствие необходимой документации к Товару и т.п.) Поставщиком оформляется документ о недостатках (далее - рекламационный акт), с указанием выявленных недостатков, направляемый Поставщику, либо делается соответствующая отметка о недостатках в товаросопроводительной документации. Вызов представителя Поставщика для составления рекламационного акта необязателен.

Покупатель вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества товара (осмотр, анализ, испытания, вскрытие составной (сборочной) продукции без нарушения ее целостности по функциональному назначению и т.д.), при необходимости, привлекая третьих лиц к проведению проверки и направляя запросы изготовителям поставленного товара о его подлинности.

В случае направления запроса производителю/изготовителю товара о его подлинности, товар принимается на ответственное хранение, о чем Покупатель обязан уведомить Поставщика.

Поставщик обязуется не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Рекламационного акта, либо составления товаросопроводительной документации с отметкой о недостатках, если иной срок не согласован Сторонами, устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар своими силами и за свой счет и повторно предъявить Товар к сдаче-приемке. Право выбора требования (замена Товара или устранение недостатков) принадлежит Покупателю.

После получения Рекламационного акта Поставщик обязан направить своего представителя для осмотра на месте поставленного Товара на предмет наличия указанных Покупателем недостатков Товара и, при наличии возражений, вправе их заявить.

В случае, если Поставщик не устраняет выявленные недостатки либо не производит замену Товара в вышеуказанный срок, Покупатель вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки или приобрести аналогичный Товар у третьих лиц с возмещением возникших расходов и убытков за счет Поставщика и/или потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости устранения недостатков или стоимости Товара, подлежащего замене, соответственно, за каждый день просрочки срока и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с заявлением требования об уплате штрафа в размере 5 (пять) % стоимости Товара, поставленного с недостатками.

3.8. Гарантийные обязательства и гарантийные сроки на Товар предоставляются и устанавливаются изготовителем Товара и не должны противоречить нормативным документам (т.е. быть менее установленного нормативным документом). Гарантия качества распространяется на комплектующие изделия Товара и считается равной гарантийному сроку на Товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на Товар.

3.9. Поставщик в течение гарантийного срока обязан своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт Товара и/или замену Товара либо и/или иным образом устранять выявленные недостатки. Выбор способа устранения недостатков принадлежит Покупателю. В этот период при неисправности Товара Поставщик в течение 20 (двадцати) дней с даты получения рекламации Покупателя, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих, обязуется устранить недостатки Товара. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 30 (тридцать) дней с даты получения рекламации Поставщиком.

В случае если Поставщик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Покупатель вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки и/или приобрести аналогичный Товар у третьих лиц с возмещением возникших расходов и убытков за счет Поставщика и/или потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости устранения недостатков за каждый день просрочки срока и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с требованием об уплате штрафа в размере 5 (пять) % стоимости устранения недостатков или стоимости Товара с недостатками соответственно.

Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя Товара.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За просрочку поставки Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору.

4.3. За просрочку оплаты либо не доплату за часть Товара Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,03% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору.

4.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара (любой из позиций номенклатуры Товара) более чем на 10 (десять) дней, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора и потребовать уплаты штрафа в размере 5 (пять) % от цены Договора. При этом настоящий Договор считается расторгнутым, а Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с даты получения такого уведомления возвратить Покупателю оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости Товара, поставленного надлежащим образом (в надлежащем количестве, комплектности, качестве и т.п.), в том числе возвратить Покупателю незачтенный (неотработанный аванс), уплатить начисленные штрафные санкции, а также возместить все иные убытки, возникшие у Покупателя. В случае нарушения указанного срока возврата денежных сумм, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от подлежащих возврату сумм за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств и возмещения убытков.

В случае поставки Поставщиком Товара, не соответствующего условиям Договора (ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара и т.п.), Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 5 (пять) % от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора (ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара и т.п.).

4.5. В случае прекращения договора в связи с нарушением обязательств со стороны Поставщика (по соглашению Сторон, односторонний отказ (расторжение) Покупателя и т.п.), последний обязан возместить причиненные Покупателю убытки и в течение 15 (Пятнадцати) дней после получения требования Покупателя выплатить по требованию Покупателя штраф в размере 10 (десять) % от цены Договора.

4.6.За нарушение Поставщиком гарантий, указанных в п.1.2. Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора, уведомив о том Поставщика и/или потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости Товара, в отношении которого оказалась недостоверной информация о гарантиях по п.1.2. Договора.

4.7.В случае выявления факта нецелевого использования авансовых средств и/или непредоставления Поставщиком в установленные Договором сроки отчета о целевом использовании аванса, Поставщик в течение 3 (трех) дней с момента предъявления требования Покупателем о возврате аванса обязан перечислить на расчетный счет Покупателя сумму аванса, использованного не по назначению, кроме того, Покупатель вправе взыскать с Поставщика проценты за пользование чужими денежными средствами за нецелевое использование авансовых платежей в соответствии со ст.395 ГК РФ в трехкратном размере, исчисленные от размера аванса (проценты начисляются с даты поступления авансовых платежей на расчетный счет Поставщика до даты возврата авансовых платежей) и/или штраф в размере 5 (пять)% от стоимости Договора (штраф взыскивается за каждый случай нарушения) и/или отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

В случае наличия любого нарушения условий договора, которое дает Покупателю право предъявить Поставщику требование об уплате штрафных санкций по Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата аванса (предоплаты). Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя о возврате аванса возвратить Покупателю аванс. В случае нарушения указанного срока возврата денежных сумм Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки. Возврат аванса и/или уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств и возмещения убытков.

4.8.Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Покупатель имеет право в одностороннем порядке удерживать с Поставщика начисленные санкции (пени, штраф, проценты по ст. 395 ГК РФ и т.п.) и/или суммы убытков и/или иные суммы, подлежащие возврату Поставщиком Покупателю (неотработанный аванс, неосновательное обогащение и т.п.) из причитающихся с Покупателя в пользу Поставщика платежей как по настоящему Договору, так и вытекающих из иных договорных и/или внедоговорных обязательств Поставщика перед Покупателем, в том числе при окончательном расчете за поставленный Товар.

Удержание производиться посредством уменьшения причитающихся с Покупателя в пользу Поставщика платежей на сумму произведенных начислений.

4.9. Убытки по Договору возмещаются сверх штрафных санкций (штрафов, пеней, процентов и т.п.). Стороны согласовали, что Покупатель вправе предъявить (начислить) Поставщику за нарушение Поставщиком денежного обязательства по договору (если таковое возникнет) сложные проценты, а также помимо установленной договором неустойки проценты по ст.395 ГК РФ.

Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств, в том числе обязательств в натуре, по настоящему Договору и/или заявления иных требований по договору, включая требования о расторжении (прекращении) и/или изменении договора и/или приостановлении договора.

4.10. Расторжение Покупателем в одностороннем порядке договора за нарушение его условий Поставщиком лишает последнего права требовать от Покупателя каких-либо убытков и/или возмещения штрафных санкций, обусловленных прекращением договорных отношений.

4.11. В случае расторжения договора по решению суда в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике будет внесена в Реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (включая гарантийные обязательства Поставщика).

5.2. Стороны признают, что настоящий Договор, а также сообщения, уведомления и иные документы, связанные с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, направляемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с оригиналами, если позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, а также его содержание и необходимые реквизиты. При этом каждая из Сторон обязуется направлять в адрес другой Стороны оригиналы таких документов в срок не позднее 3 (трех) дней с даты их направления по факсу.

5.3. Поставщик не имеет права осуществлять уступку права требования (как денежного, так и неденежного исполнения по договору) либо передавать в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора или осуществлять перевод долга по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Покупателя. Односторонний зачет встречных требований со стороны Поставщика к Покупателю допускается только при наличии согласия последнего. Право удержания Поставщику не предоставляется. Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают Поставщика от ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Залог в силу закона (п.5 ст. 488 ГК РФ) на поставленный товар у Поставщика не возникает. За нарушение договорного условия о запрете без согласия Покупателя уступки прав денежного исполнения либо передачи в залог право (требование), принадлежащее ему на основании обязательства, возникшего из настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20 (двадцать) % от уступленного и/или заложенного права требования. Стороны согласовали, что правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 ст. 328 ГК РФ в отношении Поставщика не применяются.

5.4.Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка в соответствии с положениями законодательства (претензия и ответ на претензию, подписываются уполномоченными лицами и направляются адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления (факс, электронная почта и т.п.), либо вручается под расписку; срок ответа на претензию 5 (пять) дней с даты получения претензии), а при не достижении соглашения:

ВАРИАНТ 1 – для случаев заключения договора с организацией атомной отрасли. Вариант выбирается по итогам закупочных процедур. При оформлении договора должен остаться один вариант!!!

-путем арбитража, администрируемого Отделением Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставщик: _____________ указать электронную почту контрагента

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

ВАРИАНТ 2 для остальных случаев. Вариант выбирается по итогам закупочных процедур. При оформлении договора должен остаться один вариант!!!

-в Арбитражном суде Нижегородской области.

5.5. Поставщик осведомлен, что г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 13.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение о порядке обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Госкорпорации «Росатом». На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций) Госкорпорации «Росатом», который, в том числе, предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию, ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Поставщик обязан самостоятельно и своевременно оформить документы на въезд в город, в соответствии с установленными правилами. Все риски, связанные с оформлением пропусков для работников и/или представителей Поставщика (несвоевременная подача документов, задержка оформления документов, получение отказов во въезде и т.п.), и, соответственно, как следствие, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Поставщик.

5.6.Поставщик обязан предоставлять Покупателю Акт сверки взаиморасчетов ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала. В случае не предоставления Акта сверки и/или расхождения во взаиморасчетах Покупатель вправе приостановить оплату, и в данном случае Покупатель не считается просрочившим, а Поставщик не вправе начислять штрафные санкции. Покупатель в течение 10 календарных дней с момента предоставления Поставщиком Акта сверки осуществляет сверку взаиморасчетов и предоставляет ее Поставщику. Результаты сверки закрепляются подписанием Сторонами Акта сверки.

5.7. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

-выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

-выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

-судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

-судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

-подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

-подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

5.8.Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные c адреса электронной почты Поставщика ________________________________ на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Покупателем предоставленных Поставщиком Сведений, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

5.9.Поставщик гарантирует, что:

-Поставщик вправе заключать и исполнять настоящий договор;

-заключение и/или исполнение Поставщиком настоящего договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Поставщика, судебным решениям;

-заключение и/или исполнение Поставщиком настоящего договора не противоречит соглашениям, договоренностям Поставщика с третьими лицами, не повлечет нарушения им каких-либо обязательств перед третьими лицами и не даст оснований третьему лицу предъявлять к Поставщику какие-либо требования в связи с таким нарушением;

-Поставщиком получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ему для заключения и/или исполнения настоящего договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Поставщика, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

-полномочия лица на заключение настоящего договора со стороны Поставщика не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Поставщика или иными регулирующими его деятельность документами и при заключении настоящего договора такое лицо не вышло за пределы своих полномочий;

-в отношении Поставщика не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

-отсутствуют какие-либо иные обстоятельства, ограничивающие, запрещающие или делающие невозможным для Поставщика заключение настоящего договора и исполнение обязательств по нему;

-вся информация и документы, предоставленные Поставщиком в связи с заключением настоящего договора, являются достоверными.

- не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик уведомлен и признает, что при заключении настоящего договора Покупатель полагался на указанные выше заверения и что их достоверность имеет существенное значение для Покупателя.

Если какое-либо из указанных выше заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и/или потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким расторжением и/или потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять)% от цены настоящего Договора.

В случае предоставления Поставщику приоритета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее по тексту - Постановление), при исполнении Поставщиком условий договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в п. 6 вышеназванного постановления.

5.10. Обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

5.11.Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Приложения к Договору:

Приложение № 1. Спецификация.

Приложение № 2. Справка о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору поставки

№ ________ от «__»_________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

*Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), выпущенным не ранее IV квартала 2022 года.

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

Генеральный директор АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

_________________/ __________ / _________________ /А.В.Румянцев/

М.П. М.П.

Примечание:

Спецификация должна быть заполнена в соответствии с данными, указанными в Томе 2. «Техническая часть», сводной таблицей стоимости, графиком поставки, приведенными в составе заявки Участника закупки. В спецификации на поставку товаров (Приложение № 1к договору поставки) строки должны быть идентичны и записаны в последовательности, установленном в разделе Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» к настоящему Извещению). В случае отсутствия предложений по позициям, строки в графах количество, цена и сумма должны оставаться свободными. В случае замены позиций (аналог), номера позиций (№ п/п) должны оставаться под тем же порядковым номером заменяемой позиции. Обязательно должен быть указан производитель продукции.

Приложение №2

к договору №________

от «__» _________20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________

наименование контрагента

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указывается доля участия в организации.

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

Том_2._Техническая_часть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

[для закупок в электронной форме, участниками которых являются только юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям]

на право заключения договора на поставку эпоксидной смолы.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2023

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)].

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»: не допускается предложение товаров, определенных ППРФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:

• страной происхождения которых является Украина;
• страной отправления которых является Украина;
• которые перемещаются через территорию Украины.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_запроса_котировок ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

[для закупок в электронной форме, участниками которых являются только юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям]

на право заключения договора на поставку эпоксидной смолы.

том 1 «общая и коммерческая части»

от «13» февраля 2023 года № 19051/139

2023

Содержание

Извещение о проведении запроса котировок

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме

Запрос котировок проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13.09.2022 г. №167), с учетом приказов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.06.2019 г. № 1/624-П (в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 14.10.2022 г. № 1/1358-П), от 27.02.2019 г. № 1/191-П (в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 03.06.2022 г. № 1/692-П).
Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закупка проводится с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров Российского происхождения».
Закупка осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Положение).

Предмет запроса котировок: право заключения договора на поставку эпоксидной смолы.

Заказчик: АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – Заказчик)
Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 6.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 6.
Тел./факс: (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организатор запроса котировок: АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – Организатор размещения заказа).
Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 6.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 6.
Контактное лицо: Жукова Юлия Александровна
Тел./факс: (831-30)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество лотов: 1 (один).

Предмет договора: Поставка эпоксидной смолы.
Срок выполнения поставок: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
Место поставки товара: все необходимые сведения приведены в Разделе 6 Тома 2 «Техническая часть» документации по запросу котировок.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской федерации по атомной энергии.
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Поставщик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.
Состав и объем поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации).
Предложение частичного выполнения поставок не допускается.

Условия оплаты: в соответствии с Частью 3 «Проект договора» Тома 1 настоящей документации по запросу котировок.
Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора»).

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ):
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят два) руб. 30 коп., включая НДС-20%.
Начальная (максимальная) цена единицы продукции: - Посмотреть таблицу с даннымиПредложение участника о цене договора, единицы каждого товара, работы, услуги не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, единицы каждого товара, работы, услуги.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).
Обоснование цены договора, единицы каждого товара, работы, услуги содержится в приложении к документации о закупке.

Официальный язык запроса котировок: русский.
Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная участником запроса котировок, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом котировок, которыми обмениваются участники запроса котировок и организатор запроса котировок, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в запросе котировок. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник запроса котировок.

Валюта запроса котировок: российский рубль.
Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса котировок третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок: не требуется

Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе котировок, определении лица, выигравшего запрос котировок:
Запрос котировок проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) АО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://sberbank-ast.ru/ в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями извещения о проведении запроса котировок.
В соответствии с пунктами 12, 20 Положения участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, информация о которых содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для участия в запросе котировок участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП путем автоматической аккредитации после регистрации на официальном государственном сайте (в Единой информационной системе (http://www.zakupki.gov.ru)), либо в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в запросе котировок в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.
Заявка на участие в запросе котировок должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
При этом победитель закупки определяется с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».
При необходимости, для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, для определения случаев предоставления приоритета, применяется порядок, предусмотренный пунктом 5 данного Постановления.
При проведении запроса котировок, в случае предоставления приоритета, будет указана страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником запроса котировок, с которым заключается договор.

Порядок получения документации по запросу котировок:

На официальных сайтах извещение о проведении запроса котировок (закупочная документация) находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения документации по запросу котировок на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данному запросу котировок: Официальный государственный сайт - Единая информационная система: (http://www.zakupki.gov.ru),

Копии публикации документов по данному запросу котировок:

• Официальный сайт по закупкам атомной отрасли: (http://zakupki.rosatom.ru);
• ЭТП АО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://sberbank-ast.ru/

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации:
Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации указаны в п.2 части 2 тома 1 закупочной документации.
Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации: «13» февраля 2023 года
Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки не позднее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское) «15» февраля 2023 года: не позднее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское) «16» февраля 2023 года.

Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):
Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «13» февраля 2023 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское) «20» февраля 2023 года.

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:
Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: не позднее «21» февраля 2023 года.
607188, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 6.

Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола, за исключением следующих случаев:
действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, оператора ЭТП при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного органа, предусматривающего заключение договора;
в соответствии с законодательством РФ для заключения необходимо его одобрение органом управления заказчика; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения соответствующего одобрения.
Заказчик в течение 7 (семи) дней со дня размещения итогового протокола на официальном сайте и ЭТП, направляет с использованием функционала ЭТП лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке в исходный проект договора, прилагаемый к закупочной документации.
Лицо, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, закупочной документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в течение 4 (четырех) дней со дня направления указанного проекта договора.
Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения указанного протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Лицо, с которым заключается договор, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 2 (двух) дней со дня направления ему заказчиком доработанного проекта договора или проекта договора с документом об отказе учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
Лицо, с которым заключается договор, в случае отсутствия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 10 дней со дня направления указанного договора.
В случае предоставления приоритета согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, договор заключается с участником запроса котировок, занявшим следующее место в ранжировке.

Обеспечение исполнения обязательств по договору: не требуется

Отмена закупки по решению заказчика:

• до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, не приводит к каким-либо последствиям в следующих случаях:
  изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;
  изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
  при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;
  необходимость исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций ЦАК, АК и/или иного уполномоченного контролирующего органа;
  изменение законодательства РФ, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность проведения закупки;
• с момента окончания срока подачи заявок и до подведения итогов закупки не приводит к каким-либо последствиям только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

В случае принятия решения об отмене закупки извещение об отмене закупки подписывается руководителем заказчика, направляется организатору и размещается организатором на официальном сайте и ЭТП в день принятия решения заказчиком. День принятия решения в извещении об отмене закупки определяется заказчиком следующим образом: текущая дата – если извещение об отмене закупки будет направлено организатору в тот же день в рабочее время организатора закупки либо дата, следующая за датой подписания извещения руководителем заказчика.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора запроса котировок, закупочной комиссии:
Центральный арбитражный комитет (ЦАК) Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Часть 1
Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей документации по запросу котировок термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

Требования. Документы. Состав заявки на участие в запросе котировок.

Требования. Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.
2.1.1 Требования к участникам запроса котировок - Посмотреть таблицу с данными

Требования к продукции

- Посмотреть таблицу с данными

Состав заявки на участие в запросе котировок:

Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной части и ценового предложения.

Состав заявки на участие в закупке:

Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:
график поставки товара;

Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в извещении о проведении запроса котировок (закупочной документации) (подраздел , Форма 1);

техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу котировок (подраздел 4.1, Форма 2);

документы, указанные в подразделе 2.1 извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации).

Ценовое предложение:

Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

сводная таблица стоимости.

Критерии и методика оценки заявок на участие в закупке

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.

Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей.

При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе котировок.

В случае предоставления приоритета согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, ранжировка заявок на участие в запросе котировок проводится с учетом пункта 2 данного Постановления.

Приоритет в соответствии с Постановлением Правительства предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) должен указать наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупки, участники закупки будут отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных сведений будет выявлена после заключения договора – договор может быть расторгнут;

в) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

г) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

д) участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

е) страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

ж) в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договор;

з) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке

Форма 2 рекомендована для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником запроса котировок в состав заявки на участие в запросе котировок, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме.

Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе котировок

Форма 1.

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

Заявка на участие в закупке (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса котировок (закупочную документацию) на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

место нахождения ______________________________________________________,

(место нахождения участника закупки)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает заключить договор на: __________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, другими документами, поданными на ЭТП, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящим подтверждаем выполнение всех требований и условий проекта договора, являющего частью извещения о проведения запроса котировок (закупочной документации), в том числе, условий оплаты.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что:

• против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена;
• у____________ (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _______________ (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

[в случае обжалования недоимки, задолженности, участником закупки в установленном порядке] указывается:

_____________ (наименование участника закупки) подано заявление _________________ [указываются реквизиты заявления об обжаловании недоимки, задолженности, а также информация о том, что решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято];

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

представить заказчику до заключения договора копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица).

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

• в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
• будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
• сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в извещении о проведении закупки (закупочной документации), информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы:

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.

все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.

Рекомендации пунктов и настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки (при наличии).

Форма 1.1.

данная форма устанавливается для предоставления до заключения договора

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.1)

________________________________________________________

наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя)

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Форма 1.1 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

Форма 1.1 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах *.pdf и *.xls;

В столбце 2 необходимо указать ИНН. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо, указывается 10-значный код. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывается 12-тизначный код. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - иностранное юридическое или физическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - физическое лицо, указывается ФИО.

В столбце 5 необходимо указать код ОКВЭД. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например, Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке " участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указывается доля участия.

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например, учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

начало

- Посмотреть таблицу с данными

окончание

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 2

Приложение к заявке на участие в запросе котировок

от «___» ______20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование процедуры закупки]

Техническое предложение (Форма 2)

Лот __

Участник закупки: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

• страны происхождения товара;
• описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;
• указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
• описание комплектации товара;
• указание количества товаров;
• место отгрузки, вид транспорта, место доставки;
• срок начала и окончания поставки.

Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2).

Нумерация товаров, указанная в техническом предложении участника закупки, должна соответствовать нумерации, указанной в Томе 2 «Техническая Часть».

Образцы форм основных документов, включаемых в ценовое предложение

данная форма заполняется с помощью функционала ЭТП, в зависимости от конкретной ЭТП форма может отличаться по визуальному отображению

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ - Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НА ЭТП:

Данные инструкции воспроизводятся ЭТП в функционале ЭТП, за исключением изложенных инструкций для участников закупок.

В данной таблице указывается цена за каждую единицу товара, с обязательным указанием попозиционной расшифровки цены и дополнительных составляющих, включая сопутствующие работы и услуги (транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции, шефмонтаж, шефналадка, упаковка, тара, временная антикоррозийная защита, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России, иные дополнительные расходы). Также указывается страна происхождения товара, место отгрузки, доставки товара (страна и населенный пункт) и вид транспорта, которым организована доставка (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, воздушный, водный (речной, морской) транспорт и т.п.). При указании дополнительных составляющих цены, включая сопутствующие работы и услуги (транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции, шефмонтаж, шефналадка, упаковка, тара, временная антикоррозийная защита, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России, иные дополнительные расходы) отдельными строками в столбце 2, столбцы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс такой же информацией не включаются.

Часть 2. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства - Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 3.

Проект договора, который будет заключен по результатам запроса котировок, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

Обоснование цены договора, единицы каждого товара, работы, услуги содержится в приложении к документации о закупке.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДОЗиМТО

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

___________________И.Н. Гердюков

«___» __________ 20___ года

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

В соответствии с Методикой расчета начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок (далее – Методика) для получения достоверной информации о действующих ценах на

поставку эпоксидной смолы

Данные о расчете начальной (максимальной) цены (далее - НМЦ) - Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦ

Приведение исходных цен к требуемым условиям заключаемого договора путем применения корректирующих поправок в соответствии с разделом 2 главы 3 Методики:не применялись.

Расчет выполняется в соответствии с разделами 1 и 2 главы 3 Приложения № 8 ЕОСЗ ГК «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37 (в действующей редакции):

• в соответствии с пп. 1.4. и пп. 1.5., п.1, части 2, Раздела 1, Главы 3 Методики был произведён мониторинг цен, и направлены электронные запросы.
  По итогам мониторинга цен получено 4 ИЦИ.
• пп. 1.6. и пп. 1.7., п.1, части 2, Раздела 1, Главы 3 Методики был направлен адресный запрос ТКП. По итогам адресного запроса ТКП получено 1 ИЦИ.
  В результате описанных выше действий было найдено достаточное количество ИЦИ согласно п. 1.1., части 1, Раздела 1, Главы 3 Методики.
• п. 1.1. и п. 1.2., части 1, раздела 3, Главы 3 Методики расчета НМЦ в качестве НМЦ принимается среднее арифметическое значение трех минимальных ценовых предложений из выборки.

Из полученного массива ИЦИ на основании пп. б) пункта 1.1 части 1 Раздела 3 Главы 3 Методики исключаются: ИЦИ №1, ИЦИ №4, ИЦИ №5 (превышение минимальной цены выборки более чем на 20%).

Рассчитывается НМЦ как среднее арифметическое значение по каждой позиции товара ИЦИ. К расчету принимаются цены, в пределах 20% от минимальной цены выборки по каждой позиции товара ИЦИ.

Согласно п.1.2, части 1, Раздела 3, Главы 3 Методики рассчитываемое значение НМЦ определяется по формуле:

где: Ц – цена ИЦИ;

i – номер ИЦИ;

n – количество ИЦИ, используемых в расчете.

Решение об уменьшении значения НМЦ на основании п.14 главы 1 Методики: не принималось.

В соответствии с Методикой расчёта начальная (максимальная) цена закупки составит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30 рублей, включая НДС-20 %.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Специалист отдела МТО _____________Е.В. Шемякова

Начальник отдела МТО_______________ Л.Н. Белякова