| Описание тендера: | Поставка аналитических стандартов (с результатом) |
| Сумма контракта: | 1 258 883,36 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 13.02.2023 |
| Окончание: | 21.02.2023 09:00:00 |
| Тендер №: | 239106547 |
| Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Дальневосточный ФО / Приморский край / Уссурийск |
| Регион поставки: | Дальневосточный ФО / Приморский край / Уссурийск |
| Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | 6 294.42 Руб. |
| Обеспечение контракта: | 5% |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка аналитических стандартов
Цена контракта: 1 258 883,36 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 35837.5 | 35837.5 | 1 | Штука |
| 2 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 37480.05 | 37480.05 | 1 | Штука |
| 3 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 42258.38 | 42258.38 | 1 | Штука |
| 4 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 28963.94 | 28963.94 | 1 | Штука |
| 5 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 61660.35 | 61660.35 | 1 | Штука |
| 6 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 37155.16 | 37155.16 | 1 | Штука |
| 7 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 50761.55 | 50761.55 | 1 | Штука |
| 8 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 44498.22 | 44498.22 | 1 | Штука |
| 9 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 44491 | 44491 | 1 | Штука |
| 10 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 37175.37 | 37175.37 | 1 | Штука |
| 11 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 28964.05 | 28964.05 | 1 | Штука |
| 12 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 73743.39 | 73743.39 | 1 | Штука |
| 13 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 33746.98 | 33746.98 | 1 | Штука |
| 14 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 29185.06 | 29185.06 | 1 | Штука |
| 15 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 33741.5 | 33741.5 | 1 | Штука |
| 16 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 53001.03 | 53001.03 | 1 | Штука |
| 17 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 46290.1 | 46290.1 | 1 | Штука |
| 18 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 46290.1 | 46290.1 | 1 | Штука |
| 19 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 34941.56 | 34941.56 | 1 | Штука |
| 20 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 30158.33 | 30158.33 | 1 | Штука |
| 21 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 34824.68 | 34824.68 | 1 | Штука |
| 22 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 48679.27 | 48679.27 | 1 | Штука |
| 23 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 28814.64 | 28814.64 | 1 | Штука |
| 24 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 28814.65 | 28814.65 | 1 | Штука |
| 25 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 40630.76 | 40630.76 | 1 | Штука |
| 26 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 33442.9 | 33442.9 | 1 | Штука |
| 27 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 46290.1 | 46290.1 | 1 | Штука |
| 28 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 28819.32 | 28819.32 | 1 | Штука |
| 29 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 34304.03 | 34304.03 | 1 | Штука |
| 30 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 46290.1 | 46290.1 | 1 | Штука |
| 31 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 28814.64 | 28814.64 | 1 | Штука |
| 32 | Реактивы химические общелабораторного назначения | 28814.65 | 28814.65 | 1 | Штука |
| Электронный документ, полученный из внешней системы.docx | 16 КБ | 21.02.23 18:14 | Действующая |
| Извещение о проведении электронного аукциона от 13.02.2023 №0320100014123000007.html | 27 КБ | 13.02.23 00:00 | Действующая |
| Электронный документ, полученный из внешней системы.pdf | 131 КБ | 21.02.23 18:14 | Действующая |
| извещение эл.аукцион стандарты 32 шт.doc | 49 КБ | 13.02.23 00:00 | Действующая |
| приложение №1 описание объекта закупки..doc | 30 КБ | 13.02.23 00:00 | Действующая |
| приложение №2 Обоснование НМЦК стандарты 32.xls | 18 КБ | 13.02.23 00:00 | Действующая |
| приложение №3 требование к составу заявки и инструкция.doc | 28 КБ | 13.02.23 00:00 | Действующая |
| приложение №4 проект контракта.doc | 57 КБ | 13.02.23 00:00 | Действующая |
Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007
Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
Финансирование за счет внебюджетных средств
Идентификационный код закупки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, Приморский край, Уссурийск г, ул.Белинского,3
Объект закупки
Российский рубль
Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.36 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества
Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Участник закупки не может являться лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры (санкции) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;
Ограничения
1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения
и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к ограничению отсутствует
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
6294.42 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
Обеспечение заявки осуществляется путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством РФ (далее - спецсчет). Требования к банкам, к договору спецсчета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве спецсчета устанавливаются Правительством РФ. Участник закупки выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения заявки путем указания реквизитов спецсчета.
Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ
"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы
"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"
"Номер корреспондентского счета"
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
5.00%
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы
"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
"Наименование кредитной организации"
"Номер корреспондентского счета"
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Нет
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1 приложение №2 Обоснование НМЦК стандарты 32
Проект контракта
1 приложение №4 проект контракта
Описание объекта закупки
1 приложение №1 описание объекта закупки.
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
1 приложение №3 требование к составу заявки и инструкция
Дополнительная информация и документы
1 извещение эл.аукцион стандарты 32 шт
Приложение №3 к извещению о проведении электронного аукциона
Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению
ИНСТРУКЦИЯ по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
Приложение №1 к извещению о проведении электронного аукциона
Описание объекта закупки
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ электронного аукционА
проводимом в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на право заключить контракт на поставку аналитических стандартов
Уссурийск, 2023 год
Извещение об электронном аукционе содержит следующие электронные документы:
Прилагается в виде отдельных электронных документов
Приложение 1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.
Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.
Приложение 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.
Приложение 4. Проект контракта.
приложение_№4_проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение №4 к извещению о проведении электронного аукциона
ПРОЕКТ КОНТРАКТА №_______
на поставку аналитических стандартов
г. Уссурийск «_______»_______ 2023 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в лице директора Малик Оксаны Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ ______, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от _____ 2023 г. № ________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
4.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Белинского, 3, склад Заказчика.
4.2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта до 31.07.2023 года.
4.3. Поставка Товара осуществляется единой партией. Поставка партиями возможна по предварительному согласованию с Заказчиком. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу места поставки. Поставка товара включает доставку товара к месту передачи товара Заказчику (на склад), погрузочно-разгрузочные работы, подъем товара на этаж.
4.4. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику все следующие документы: счет-фактуру (предоставляется, если Поставщиком признается плательщиком НДС) - в 1-м экземпляре; товарную накладную, подписанную Поставщиком - в 2-х экземплярах; счет на оплату поставленного Товара - в 1-м экземпляре; документы на товар: документы, подтверждающие качество товара (паспорт качества, сертификат анализа) - оригинал или заверенная поставщиком копия. В случае если документ предоставляется на иностранном языке, то обязателен перевод на русский язык. Предоставленные документы на товар должны содержать указание на наличие характеристик, указанных в спецификации (описание объекта закупки).
4.5. Поставщик в течение пяти рабочих дней с даты поставки товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размешает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать :
а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;
е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ;
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.6. В течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем поступления электронного документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ) производит приемку товара и и осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;
б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
4.6.1 в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.7. Для проверки соответствия поставленного Поставщиком товара условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При проведении экспертизы Заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии поставляемого Поставщиком товара условиям контракта оформляются путем размещения в ЕИС электронного документа о приемке, подписанного Заказчиком. Для установления соответствия поставленного Товара требованиям, предусмотренным Контрактом, при проведении его экспертизы члены приемочной комиссии заказчика либо эксперт, экспертная организация (если такие эксперт, экспертная организация привлечены для ее проведения) имеют право вскрывать упаковку до 100 % Товара. При проведении экспертизы должны быть рассмотрены, проверены все документы, предусмотренные Контрактом, а также установлено соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
4.8. При приемке товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
4.9. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара и в срок, установленный контрактом, формирует и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания электронного документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.10. В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания электронного документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в мотивированном отказе и направить Заказчику электронный документ о приемке. При этом все расходы, связанные с устранением таких причин, возлагаются на Поставщика.
4.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
4.12. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении приемки поставленного Товара, в том числе при проведении его экспертизы. Для реализации данного права Поставщик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о намерении присутствовать при приемке поставленного Товара до начала ее осуществления. В случае если Поставщик не реализовал данное право, тогда Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара, в том числе проводит его экспертизу, в отсутствие Поставщика.
4.13. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.14. Внесение исправлений в электронный документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией.
6.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом .
6.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
6.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
6.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
6.1.6. осуществить доставку товара до места поставки способом, обеспечивающим сохранность товара от повреждений (порчи) при обычных условиях транспортировки и хранении, в том числе предотвращать попадание влаги, и произвести разгрузку Товара на складе Заказчика.
6.2. Поставщик вправе:
6.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
6.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
6.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
6.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта;
6.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
6.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;
6.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;
6.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта;
6.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.4. Заказчик вправе:
6.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
6.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода, если Контрактом предусмотрены гарантийные обязательства;
6.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
6.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Контракта, причиненных по вине Поставщика;
6.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
6.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
6.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.
7. Конфиденциальность
7.1. Поставщик обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию и персональные данные работников Заказчика, полученные в связи с исполнением Контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично информацию без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Контрактом.
7.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация Заказчика, а равно сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную ценность для Заказчика в силу неизвестности такой информации или сведений третьим лицам в силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным образом другими лицами, которые могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения и использования.
7.3. Разглашение информации может быть произведено путем передачи третьим лицам документации, содержащей конфиденциальную информацию и персональные данные, предоставления информации и персональных данных в устной форме, а также иными способами.
7.4. Поставщик обязуется выполнять обязанность о неразглашении конфиденциальной информации и персональных данных, в течение всего срока выполнения обязанностей, принятых им на себя в соответствии с Контрактом, а так же в течение 10 лет после прекращения действия Контракта, независимо от оснований его прекращения.
8.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 5% от цены, по которой в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается Контракт, за исключение случаев, предусмотренных абзацами 2, 3 настоящего пункта.
В случае если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в извещении об электронном аукционе, в соответствии с которым заключается Контракт, и абзаце первом настоящего пункта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
В случае если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в абзаце 2 настоящего пункта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с абзацем 4 настоящего пункта, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной организациями, указанными в части 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.1, 8.5 и 8.6 Контракта, (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) возвращаются Государственным заказчиком Поставщику:
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которая определяется днем подписания Сторонами акта приема-передачи Товара путем их перечисления на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Контракте. При этом размер обеспечения исполнения Контракта, который подлежит возвращению, определяется в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта;
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты принятия Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии, поступившей Заказчику при реализации Поставщиком предусмотренного п. 8.13 Контракта права, при ее рассмотрении путем их перечисления на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Контракте. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания рассмотрения названной независимой гарантии Государственный заказчик обязан уведомить Поставщика о принятии (отказе в принятии) гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта с указанием даты принятия соответствующего решения;
- не позднее даты расторжения Контракта путем их перечисления на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Контракте, в случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, по решению суда, одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом размер обеспечения исполнения Контракта, который подлежит возвращению, определяется в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта;
- в течение 10 (десяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок информации об исполнении Поставщиком части обязательств по Контракту, о стоимости таких исполненных обязательств и получения Заказчиком заявления от Поставщика о возврате части денежных средств, соответствующей части таких исполненных Поставщиком обязательств по Контракту, при условии уменьшения в соответствии с ч. 7 и 7.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта по результатам исполнения Поставщиком части обязательств по Контракту (данный абзац применяется если Контракт предусматривает поставку товара несколькими партиями).
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо не надлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, во внесудебном порядке обратить взыскание на сумму, равную размеру подлежащей уплате неустойки (штрафа, пени), которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств, если Поставщик не уплатит в добровольном порядке неустойку (штраф, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате соответствующей неустойки (штрафа, пени). В этом случае обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику в размере, оставшемся после предусмотренного настоящим пунктом вычета суммы, обращенной на взыскание в счет уплаты неустойки (штрафа, пени).
8.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия гарантии.
8.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 Контракта.
8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта (если Контрактом предусмотрены отдельного этапа исполнения Контракта) и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
8.7. Предусмотренное пунктами 8.1 и 8.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта (если Контрактом предусмотрены отдельного этапа исполнения Контракта) в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.1, 8.5, 8.6 и 8.7 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 9.3 Контракта.
8.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.1 и 8.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
8.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.5 и 8.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.11. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
8.13. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
8.14. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, Заказчик при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате соответствующего требования. В случае, если по истечении установленного в настоящем пункте срока на уплату неустойки (штрафа, пени) Поставщик в добровольном порядке не уплатит названную неустойку (штраф, пени), тогда Заказчик направляет гаранту требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии. Заказчик обладает правом на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.
8.15. Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать все обязательства Поставщика, предусмотренные Контрактом, в том числе Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), включая:
- поставку всего Товара в соответствии с Контрактом, в том числе Спецификацией (приложение № 1 к Контракту);
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного Контрактом, в том числе Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Контрактом.
8.16. Независимая гарантия, , информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона №44-ФЗ
9.Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
9.2.2 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).
9.2.3.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
9.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет (за исключением случаев, предусмотренного пунктами 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 Контракта):
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа установлен в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитан в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и установлен в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа установлен в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
9.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.9. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Поставщиком своих обязанностей или совершения Поставщиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Поставщик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 30.09.2023 г. включительно. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
11.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по Контракту, если таковые имели место при исполнении Контракта.
11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.Порядок разрешения споров
12.1. Сторонами предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров. Претензия должна быть направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или в порядке, предусмотренном разделом 13 Контракта. Сторона, получившая претензию, обязуется рассмотреть такую претензию и направить ответ на нее в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии. В случае отсутствия ответа на претензию в указанный срок претензионный порядок считается соблюденным и заинтересованная сторона вправе обратиться для разрешения спора в суд.
12.2. Претензия считается доставленной, если истец отправил ее по адресу, указанному в Контракте, способом, указанным в Контракте.
12.3. Соглашение является независимым от текста Контракта и будет сохранять свою силу в случаях недействительности и незаключенности Контракта.
12.4. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Приморского края.
13.Порядок обмена информацией.
13.1. Стороны соглашаются и подтверждают, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках исполнения настоящего Контракта, в том числе, но, не ограничиваясь этим: уведомления, требования, претензии, спецификации, счета, доверенности, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.
13.2. Подтверждением направления письма на электронный почтовый ящик (e-mail) является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки.
13.3. Стороны установили, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего Контракта должны направляться на/отправляться с номеров/адресов, указанных в разделе 18 «Реквизиты и подписи сторон», или на иные адреса, о которых Стороны письменно уведомят друг друга.
При этом надлежащим уведомлением о новом адресе является его направление в письме, направленном с адреса, указанного Стороной в настоящем Контракте или в уведомлении, подписанном уполномоченным представителем Стороны и скрепленном печатью. Отправленные на указанные адреса документы считаются переданными в день их отправки другой Стороне.
Каждая из Сторон несет риски неполучения корреспонденции, направляемой указанным в настоящем разделе Контракта способом.
13.4. Заказчик подтверждает, что указанные адреса электронной почты принадлежат Заказчику, Заказчик является единственным лицом, имеющим доступ к указанным электронным почтовым ящикам, и у Заказчика имеется возможность регулярно получать документы, направляемые по указанным адресам.
13.5. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.
13.6. Заказчик обязуется в случае выявления фактов незаконного использования электронных почтовых ящиков, адреса которых указаны в настоящем Контракте, третьими лицами незамедлительно сообщить об этом Исполнителю и Стороны принимают все меры для выяснения действительных действий Сторон в рамках настоящего Контракта, предпринятых с использованием электронной почты.
14.Порядок расторжения Контракта
14.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
14.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком.
14.2.2. В случае просрочки поставки товара или партии товара (если по условиям контракта допускается поставка партиями) более чем на 10 дней.
14.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
14.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
14.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
14.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
14.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика, Поставщика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
При расторжении Контракта по соглашению сторон Сторона, решившая расторгнуть Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) дней до предполагаемогодня расторжения Контракта. Сторона, получившая такое предложение, должна сообщить другой стороне о своем решении в письменном виде в течение 3 (трех) дней.
В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём поставки товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.
14.6. Руководствуясь статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Контракта полностью или частично, уведомив об этом другую сторону.
Приложение №1
к контракту №
от «_____ » ________ 2023 г.
Спецификация
Подписи Сторон:
Протокол подачи ценовых предложений
Сведения об электронном аукционе
Номер закупки:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(редакция 1)
Наименование закупки:
Поставка аналитических стандартов
Организатор:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКАЯ
МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ"
Начальная (максимальная) цена
контракта:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,36 руб.
Текущее снижение начальной
(максимальной) цены:
15,00%
Валюта:
Российский рубль
Место проведения аукциона:
http://www.rts-tender.ru
Дата и время начала аукциона:
21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (по московскому времени)
Дата и время окончания аукциона:
21.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:14 (по московскому времени)
Сведения о поданных ценовых предложениях участника закупки
Порядковый
номер заявки,
присвоенный
оператором
1
2
Идентификац
ионный
номер заявки,
присвоенный
оператором
Ценовое
предложение,
поданное
участником закупки
Время подачи
ценового
предложения
Дата и время
подачи заявок
Вид
аукциона
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,76 руб.
21.02.2023
11:00:38.389 (по
московскому
времени)
20.02.2023
10:01:03 (по
московскому
времени)
понижение
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,76 руб.
21.02.2023
11:00:39.772 (по
московскому
времени)
20.02.2023
11:43:48 (по
московскому
времени)
понижение
Лучшее ценовое предложение участника:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №322148642
Поставка дезинфицирующего средства (перекись водорода)
|
Электронный аукцион
#322148642 |
12 050
|
5 часов
26.01.2026 03.02.2026 |
|
Тендер №322491109
ЦИНКА ОКСИД
|
Электронный аукцион
#322491109 |
29 400
Обеспечение контракта:
10% |
5 дней
29.01.2026 09.02.2026 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#239106480 |
1 022 980
|
срок истек
- 21.02.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#239106464 |
1 258 883
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
6 294 |
срок истек
- 21.02.2023 |
|
|
Запрос предложений
#239106310 |
2 256 660
|
срок истек
- 17.02.2023 |
|
|
Тендер №239106220
Газы технические
|
Запрос предложений
#239106220 |
2 134 200
|
срок истек
- 21.02.2023 |
|
Запрос предложений
#239106143 |
срок истек
- 20.02.2023 |
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#239105467 |
6 942 492
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
69 425 |
срок истек
13.02.2023 21.02.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#239105458 |
3 502 884
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
35 029 |
срок истек
13.02.2023 21.02.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#239105166 |
4 853 748
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
48 537 |
срок истек
13.02.2023 21.02.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#239105164 |
4 772 574
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
47 726 |
срок истек
13.02.2023 21.02.2023 |
|
|
Тендер №239103163
Кровать медицинская функциональная МВ-95
|
Анализ цен
#239103163 |
срок истек
- 20.02.2023 |
| bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |