Тендер - Поставка ЛКМ №239103247

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ДОЗ.DOC ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Документация о

проведение открытого запроса предложений

предмет закупки:

«Поставка ЛКМ»

г. Иркутск

2023 г.

Состав документации о закупке с размещением на ЭТП

- Посмотреть таблицу с данными

К сведению участников:

Процедура закупки не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на Организатора закупки (Заказчика) обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе – по обязательному заключению Договора с Победителем (по итогам процедуры закупки у Заказчика возникает право, а не обязанность по заключению Договора с Победителем). Организатор закупки/ Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки без обязательств по компенсации убытков Поставщикам/Участникам закупки.

Решение о внесении изменений в Извещение и/или Документацию о закупке может быть принято Заказчиком (Организатором закупки) в любой момент до окончания срока подачи заявок. Заказчик (Организатор закупки) вправе при необходимости перенести даты окончания подачи заявок (частей заявок), даты рассмотрения и подведения итогов закупки, известив об этом Участников закупки, заявки которых не были отклонены.

Выбор производится по минимальной приведенной цене в соответствии со следующей формулой:

где:

PV – стоимость, приведенная к дате поставки;

FV k – величина k-того платежа;

n – общее количество платежей;

i =15% – ставка расчета приведенной стоимости;

t k – количество дней отвлечения денежных средств (разница между условиями оплаты и датой поставки/датой исполнения обязательств), рассчитываемое по следующей формуле:

где:

D actk – предполагаемая дата исполнения обязательств, оплачиваемых в рамках k-того платежа;

D FVk – предполагаемая дата k-того платежа.

В случае сравнения заявок с одинаковой приведенной стоимостью победителем признается участник, чья заявка с соответствующим ценовым предложением поступила ранее.

Заказчик (Организатор закупки) вправе определить несколько лучших заявок и заключить несколько договоров по итогам закупки (при необходимости); вправе рассматривать заявки участников, как по общей сумме договора, так и по позиционно, отдавая предпочтение тем позициям, где цена ниже.

Форма 1. Форма описи документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим_________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу_________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

представляет для участия в открытом запросе предложений по лоту № ____, наименование лота ___________________ нижеперечисленные документы.

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

( подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* 1

Форма 2. Форма анкеты участника

Анкета Поставщика/ Участника закупки

Наименование Поставщика/Участника закупки

(полное и краткое наименование):______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Конечный бенефициар (ы) (с указанием страны регистрации):___________________

21. Наименование видов товаров, работ и услуг, на поставку (выполнение, оказание) которых претендует Поставщик/Участник закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Применяемые категории Поставщиков: Производитель МТР / Сбытовая организация производителя (Торговый дом) / Посредник / Исполнитель услуг (собственными силами) / Исполнитель услуг (с привлечением субисполнителей) / Подрядчик (собственными силами) / Генеральный подрядчик / Пэкиджер / Прочие Поставщики / Производитель импортозамещающей продукции / Дистрибьютор импортозамещающей продукции / Сервисная компания, сопровождающая импортозамещающую продукцию / Компания - инвесторов, финансирующая разработку импортозамещающей продукции

[расшифровка категорий Поставщиков представлена в конце Анкеты].

22. Лицензии отдельных видов деятельности, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ:

- Посмотреть таблицу с данными

23. Среднесписочная численность персонала Поставщика/Участника закупки за последние 3 года:

20___ год - _______ человек

20___ год - _______ человек

20___ год - _______ человек

____________________________________(подпись, М.П.) ____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* 2

Форма 3. Форма письма о подаче заявки

Письмо о подаче заявки

«_____»_______________ года №________________

Наименование Участника закупки: (указать краткое наименование)

ИНН (или иной идентификационный номер) Участника закупки: (указать при наличии)

Номер и наименование предмета Договора (лота): (указать номер и наименование предмета Договора (лота))

Изучив Извещение и Документацию о закупке и принимая установленные в них требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и предлагаем заключить Договор на условиях в соответствии с Техническим заданием и Котировочной спецификацией, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку со следующими основными условиями:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящая Заявка действует до «____»_______________________года.

Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения: ________________________________________.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор), а также подписать контракт (договор) на принятых условиях не позднее 3 рабочих дней с момента официального направления предложения заключить договор, поступившего от Заказчика.

Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.

Настоящим подтверждаем, что __________________________________ не находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Руководитель ___________(подпись, Ф.И.О.) Главный бухгалтер _____________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

* 3

Форма 4. Форма протокола разногласий

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

«Желательные» условия Договора

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* 4

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик рекомендует Участникам приложить копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* 5

орма 5. Чек-лист проверки на благонадежность

Для ознакомления.

^ Инструкция по заполнению

Опись следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.

Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав Заявки Участника.

Опись должна быть подписана и скреплена печатью.

^ Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

^ Инструкция по заполнению

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Вместе с письмом о подаче заявке направлять котировочную спецификацию подписанную и в редактируемом виде в формате Excel)

^ Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Приложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 2.).

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

4. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

5. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации.

6. В любом случае Участник должен иметь в виду что:

- если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

^ Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (форма 2.).

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Приложения 1.

Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Котировочная спецификация ЛКМ.xls - Посмотреть таблицу с даннымиТЗ 2023.pdf

Техническое задание на поставку МТР

Плательщик

1

ООО Судоходная

компания Якутск

ЛКМ

Грунтовка красно-коричневая

2

АО Осетровский

речной порт

ЛКМ

Лак акриловый

универсальный, матовый

3

АО Осетровский

речной порт

ЛКМ

4

ООО Судоходная

компания Якутск

ЛКМ

5

АО Осетровский

речной порт

ЛКМ

О▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уайт-спирит

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6

АО Осетровский

речной порт

ЛКМ

О▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эмаль белая кг

7

ООО Судоходная

компания Якутск

ЛКМ

О▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эмаль белая кг

8

АО Осетровский

речной порт

ЛКМ

9

ООО Судоходная

компания Якутск

10

ООО Судоходная

компания Якутск

11

АО Осетровский

речной порт

ЛКМ

О▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12

ООО Судоходная

компания Якутск

ЛКМ

О▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

13

ООО Судоходная

компания Якутск

ЛКМ

14

ООО Судоходная

компания Якутск

ЛКМ

15

АО Осетровский

речной порт

ЛКМ

О▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

16

ООО Судоходная

компания Якутск

ЛКМ

О▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Плательщик

Лот №

Номенклатурная группа

Номер

материала

№ п/п

Наименование МТР

ГОСТ (ТУ)

Дополнительные

технические

требования

Базис поставки

Ед. изм. Кол-во

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

550,00

г. Усть-Кут, ул. Луговая,

21

шт

3,00

г. Усть-Кут, ул. Луговая,

21

кг

30,00

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

л

160,00

Бутылка-500 мл.

г. Усть-Кут, ул. Луговая,

21

л

50,00

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПФ-115 глянцевая

Банка-2,7кг

г. Усть-Кут, ул. Луговая,

21

кг

13,50

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эмаль ПФ-115 белая

банка 2,7кг

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

955,00

ПУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль желтая кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПФ-115 глянцевая

Банка-2,7кг

г. Усть-Кут, ул. Луговая,

21

кг

13,50

ЛКМ

ПУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль желтая кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль ПФ-115 желтая

76

банка 2,7кг

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

205,00

ЛКМ

ПУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль зеленая кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эмаль ПФ-115

зеленая банка 2,7кг

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

285,00

Эмаль красная кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПФ-115 глянцевая

Банка-2,7кг

г. Усть-Кут, ул. Луговая,

21

кг

13,50

Эмаль красная кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль ПФ-115 красная

76

банка 2,7кг

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

206,00

ПУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль серая кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эмаль ПФ-115 серая

банка 2,7кг

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

810,00

ПУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль синяя кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эмаль ПФ-115 синяя

банка 2,7кг

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

355,00

Эмаль черная кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПФ-115 глянцевая

Банка-2,7кг

г. Усть-Кут, ул. Луговая,

21

кг

13,50

Эмаль черная кг

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭмаль ПФ-115 черная

76

банка 2,7кг

г. Усть-Кут, ул. 2-я

Ледорезная

кг

655,00

KUDO KU-9004

Баллончик-520 мл.

ЦБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПудра алюминевая

Растворитель

Требуемая

дата поставки

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

В течении 30

дней с

момента

подписания

договора

АО "Осетровский речной порт", ООО Судоходная компания Якутск

на поставку

ЛКМ

Объем поставки:

В соответствии с Котировочной спецификацией.

Дата поставки:

В соответствии с Котировочной спецификацией.

Базис поставки:

В соответствии с Котировочной спецификацией.

Условия оплаты:

По факту поставки ТМЦ банковским переводом на счёт Поставщикка в срок не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней с даты

передачи Товара в пункте назначения и получения Покупателем оригинала счёта-фактуры Продавца, оформленной в соответствии с требованиями

п.5.1 и п.6 ст.169 Налогового Кодекса РФ, и товарной накладной ТОРГ-12.

1. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, предоставившего протокол разногласий.

2. Заказчик оставляет за собой право корректировать потребность в продукции на любом этапе. Участник должен подтвердить свое согласие на сохранение цен, предлагаемых в

котировочной спецификации в случае изменения потребности в продукции Заказчиком (до полного исполнения договора, в случае признания Победителем запроса цен).

3. Поставка аналога допускается при соответствии функциональных и технических характеристик товара установленным требованиям.

Условия выполнения поставки:

- технические характеристики предлагаемых к поставке МТР должны полностью соответствовать опросным листам, техническому заданию, а также котировочной спецификации.

- наличие сертификата подтверждающего оригинальность предлагаемого к поставке товара (или аналогичного товара поставленного ранее), наличие гарантийных обязательств;

- если поставщик не является производителем МТР, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия организации представлять оборудование

соответствующего изготовителя (дилерские и т.д.).

- заказчик оставляет за собой право запросить у участников копию паспорта на продукцию предлагаемую к поставке (или на поставляемую ранее), и не принимать заявку

участника не предоставившего копию паспорта не неся за это ответственности ни перед кем из участников.

4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, не восстановлен, в товаре не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены

потребительские свойства.

5. Поставщик обязуется предоставить оригинал сертификата РРР на позиции с пометкой в техническом описании.

Шаблон ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОРП 2022.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ ________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Осетровский речной порт» (сокращенное наименование – АО «Осетровский речной порт», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Управляющего директора Павлова Алексея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 23.09.2022г.. номер бланка 77 АД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзарегистрированная в реестре за номером 77/812-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-308 с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик в течение действия настоящего договора обязуется передавать, а Покупатель принимать и оплачивать товары, предусмотренные настоящим договором и спецификациями, которые с момента подписания сторонами являются неотъемлемой частью договора, в обусловленный договором срок.

Наименование, ассортимент, количество, цена товара определяются в Спецификациях, которые формируются на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком.

Заявка направляется Покупателем в адрес Поставщика любым из указанных способов: факсом, телефонограммой, почтой, электронной почтой, и согласовывается Поставщиком не позднее 2 дней с момента поступления ему заявки. На основании заявки формируется спецификация на партию товара.

Настоящий Договор может быть также заключен с Поставщиком на основании проведенных конкурентных способов закупки (конкурсных процедур) установленных в соответствии с локальными актами Покупателя или действующего законодательства.

УСЛОВИЕ ОБ ОПЦИОНЕ И ТОЛЕРАНСЕ

Условие об опционе:

Применение опциона по настоящему договору допускается, если стороны указали на необходимость применения опциона в уведомлении (Приложение № 2 к договору) на соответствующую поставку.

2.1.1. Опцион – это право требования Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемой товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения стоимости за единицу товара, согласованной сторонами в настоящем Договоре.

Условие об опционе Покупателя, является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества товара.

2.1.2. Уведомление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

2.1.2.1. Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения или в сторону увеличения.

2.1.2.2. К уведомлению Покупателя об использовании опциона прикладывается проект спецификации на соответствующую партию товара с указанием на осуществления поставки в условием об опционе.

2.1.2.3. В уведомлении на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование товара; количество дополнительно поставляемого товара, сроки поставки дополнительного количества товара; наименование Грузополучателя.

В уведомлении на использование опциона Покупателя в сторону уменьшения должно быть указано: наименование товара; информация о размере уменьшения количества поставляемого товара.

2.1.2.4. Поставщик, получивший уведомление на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, гарантирует поставку товара, заявленного Покупателем в уведомлении дополнительного количества товара по стоимости за единицу товара, определенного при заключении настоящего Договора.

2.1.2.5. С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения, обязательства Поставщика по поставке товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В случае если Поставщик получивший уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения, предусмотренного настоящим Договором, не выполняет условие опциона Покупателя, то Покупатель вправе не принимать и не оплачивать указанное в уведомлении количество поставленного товара. При этом Поставщик самостоятельно несет все убытки, связанные с неисполнением требований, указанных в уведомлении Покупателя, и не вправе предъявлять их к взысканию Покупателю.

2.1.3. Поставщик обязан подписать дополнительное соглашение в течение 3 (трех) дней с момента получения посредством электронной связи (сканированная копия) (указать электрон. адрес), и в этот же срок направить его в адрес Покупателя посредством электронной связи (сканированная копия) (указать электрон. адрес). Подлинники должны быть направлены стороне не позднее 10 дней с момента отправления документа указанными способами.

2.1.4. В случае если Поставщик уклоняется от подписания дополнительного соглашения, то Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости неподписанного дополнительного соглашения за каждый день просрочки, но в любом случае не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

2.1.5. Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Договором право на опцион предоставляется Покупателю без взимания дополнительной платы.

2.2. Условие о толерансе:

2.2.1. Применение толеранса по настоящему договору допускается, если стороны указали на необходимость применения толеранса в Спецификации (Приложение № 1 к договору) на соответствующую поставку.

2.2.2. При применении толеранса допускается отклонение от согласованного количества Товара в сторону увеличения/уменьшения, как по всему количеству, так и по количеству отдельной сортаментной позиции (толеранс).

2.2.3. Применение толеранса в пределах +/- 10% от заказанного количества, при поставке товара по весу и/или немерной длины – не является нарушением условия о количестве.

2.2.4. Поставка Товара в пределах толеранса считается надлежащим исполнившим Поставщиком обязательства по поставке определенного в Спецификации количества Товара. Расчеты при этом производятся за количество фактически поставленного Товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставляемый Поставщиком по настоящему договору товар по своему качеству должен соответствовать требованиям спецификации, утвержденным ГОСТам, ТУ и/или другим установленным уполномоченными органами требованиям к качеству товара.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием спецификации или объекта закупки.

3.3. Поставщик обязан при отгрузке Товара по настоящему Договору приложить к товаросопроводительным документам паспорта качества завода изготовителя на этот Товар и/или иные документы, подтверждающие соответствия качества товара требованиям, установленным п. 3.1. настоящего Договора.

3.4. Тара и упаковка товара, поставляемого в рамках настоящего договора, должна соответствовать утвержденным стандартам и обеспечивать сохранность товара при ее транспортировке и хранении с учетом требований к упаковке при поставке товаров в районы Крайнего Сервера и приравненные к ним местностям.

3.5. Все расходы по замене дефектного товара, выявленного Покупателем, несет Поставщик.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена настоящего Договора определяется совокупностью всех поставленных товаров за период действия настоящего Договора. Стоимость отдельных партий товара определяется спецификациями на соответствующую партию.

В стоимость входит уплата всех налогов и сборов, расходов на доставку товара по адресу Покупателя, стоимость тары, упаковки и маркировки, если иное не определено спецификациями.

4.3. Стоимость Договора установлена в рублях Российской Федерации. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Порядок расчетов поставки партии товара определяется Сторонами в спецификациях.

4.5. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.6. Поставщик обязуется сформировать и предоставить Покупателю счет-фактуру в сроки предусмотренные действующим законодательством.

4.7. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Покупателя о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Поставщик.

4.8. Покупатель, в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса РФ, вправе поручить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в части оплаты товара третьим лицам, при условии, что Покупатель предоставит Поставщику Уведомление об исполнении обязательства третьим лицом от своего имени и от лица, уполномоченного Покупателем произвести оплату, а также при условии соблюдения таким лицом правил о назначении платежа.

4.9. При наличии встречных обязательств Поставщика перед Покупателем, возникших в процессе исполнения настоящего Договора, в том числе при возврате Покупателем товара, оформленного в соответствии с настоящим Договором как «обратная реализация», Поставщик вправе произвести взаимозачёт по согласованию с Покупателем и без подписания с Покупателем актов взаимозачёта.

4.10. По соглашению Сторон может быть установлена любая другая форма расчетов (взаимозачет).

4.11. Ежеквартально стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов. Поставщик оформляет и направляет Покупателю факсимильной или электронной связью акт сверки взаимных расчетов не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным. Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента получения согласовывает акт сверки и направляет его Поставщику. Покупатель обязуется в течение 5 рабочих дней со дня получения оригинала акта сверки направить его в адрес Поставщика почтой.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка товара осуществляется согласно Спецификации по образцу Приложения № 1 к настоящему договору. Изменения пункта назначения или грузополучателя должно быть оформлено дополнительным соглашением, подписанным не позднее, чем за 15 дней до даты отгрузки товара.

5.2. При отгрузке партии товара Поставщик обязан в течение суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя о дате отгрузки, виде транспортного средства, осуществляющего доставку, наименовании и количестве отгруженного Товара, количестве мест, весе брутто, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство. В уведомлении Поставщика также должны быть указаны номера договора, спецификации, по которым отгружен товар, реквизиты транспортной накладной, ожидаемая дата прибытия Товара в пункт назначения.

5.3. Поставщик обязуется выслать Покупателю вместе с товаром или в течение одного дня с момента отгрузки товара все необходимые сопровождающие документы (счет-фактуру, товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ 12), сертификат соответствия, удостоверение о качестве на поставленную продукцию, копии документов, подтверждающих право подписания счет-фактур, товарных накладных (унифицированная форма ТОРГ 12) уполномоченными должностными лицами и продублировать их посредством электронной связи.

5.4. Срок поставки определяется сторонами в спецификации. Срок исчисляется в календарных днях, если иное не предусмотрено спецификацией.

5.5. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя и подписания им документов подтверждающих передачу товара (товарные накладные, УПД). С этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности на товар и риск ее случайной гибели.

5.6. Ответственным представителем Покупателя по решению организационных вопросов является: Кузьмина Любовь Андреевна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Тел.8(39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.3057.

ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1 Покупатель обязуется принять товар по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством, в том числе, с Инструкциями № П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утверждённой Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 г. № П-6 и Инструкции П-7 от 25.04.66 г. «О порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7.

6.2. Поставка Товаров осуществляется по адресу указанному в Спецификации. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни 08:00-16:00, обед 12:00-13:00.

6.3. Въезд на территорию объекта осуществляется при предоставлении документа удостоверяющего личность водителя и пропуска. Пропуск формируется на основании заявки поданной за один рабочий день до ожидаемой даты прибытия транспортного средства. Заявка на пропуск должна содержать следующие данные: вид и регистрационный знак транспортного средства, ФИО водителя, количество отгруженных мест, вес брутто, наличие сопровождающего груза.

6.4. Приемка товара по количеству и ассортименту (внешнему виду упаковки) осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

6.5. Приемка товара по качеству осуществляется в течение 20 рабочих дней, с момента получения товара Покупателем.

6.6. В случае наличия недостачи и/или несоответствия, отступления от ассортимента или количества и/или качества поставленного Поставщиком товара, предусмотренным настоящим договором требованиям, Покупатель вправе произвести приемку товара по фактическому количеству, ассортименту и/или качеству и в течение 5-ти рабочих дней с даты составления акта несоответствия отправить его Поставщику посредством электронной связи. При этом в случае выявления некачественного товара или несоответствующего ассортимента, такой товар принимается Покупателем на ответственное хранение за счет поставщика до устранения выявленных замечаний. Акт несоответствия составляется Покупателем в одностороннем порядке в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления недостатков.

6.7. Поставщик обязуется заменить товара ненадлежащего качества в течение 30 дней от даты подписания акта.

6.8. Замена некачественного или поставка недопоставленного товара осуществляется при наличии аналогичной товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичной товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности ее замены другой продукцией или возврате денег. Поставщик обязуется возвратить оплаченные Покупателем денежные средства в случае невозможности произвести замену товара в сроки указанные Покупателем.

6.9. Товар считается поставленным в полном объеме с момента получения Покупателем товара надлежащего качества на условиях настоящего договора и всех необходимых сопроводительных документов (паспорта, сертификаты, протоколы испытаний, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы, счета-фактуры и т.д.). При отсутствии сопроводительных документов полностью или частично, товар считается не поставленным в полном объеме до момента устранения недостатков.

6.10. Частичная поставка товара не допускается, если Покупатель не дал на то письменного согласия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору и спецификациям к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения срока поставки товара и/или передачи сопроводительных документов и/или устранения выявленных несоответствий по количеству, ассортименту или качеству Покупатель вправе требовать оплаты Поставщиком пени в размере 0,1% от стоимости партии товара за каждый день просрочки, до полного устранения замечаний.

7.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе требовать оплаты Покупателем пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, до момента оплаты. Действие настоящего пункта не распространяется на нарушение Покупателем сроков оплаты авансового платежа или иной формы предварительной оплаты стоимости Товара, полностью или частично.

7.4. Покупатель вправе, в одностороннем внесудебном порядке, отказаться от поставки Товара и потребовать возврата оплаченных Поставщику денежных средств и возмещения понесенных убытков, в полном объеме, если Поставщиком будет нарушен срок поставки на 10 (десять) или более дней.

7.5. Поставщик обязуется возвратить денежные средства, полученные от Покупателя в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.4. настоящего Договора.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для сторон событий чрезвычайного характера, как-то: землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также действия и акты, органов государственной и муниципальной властей запрещающие и/или ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 5-ти календарных дней направить другой стороне посредством электронной связи и заказным письмом уведомления о наступлении и продолжительности действия, указанного выше обстоятельства, подтвержденного Торгово-промышленной палатой РФ.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2-х месяцев, то стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

9.1.Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров между сторонами, их рассмотрение передается в Арбитражный суд Иркутской области в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение претензионного порядка признается сторонами обязательным, срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней со дня получения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств по настоящему договору или в связи с ним.

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут:

• По соглашению сторон;
• По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4. Если иное не предусмотрено настоящим договором, то до получения оригиналов документов их копии имеют юридическую силу.

Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению. При этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным с вручением под расписку. В случае непредставления оригинального документа в течение срока, установленного настоящим Договором, Сторона, не получившая оригинального документа, вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до момента предоставления такого оригинального документа, либо считать копии документов равными оригинальным.

10.5. Стороны допускают обмен документами (настоящим договором, письмами, протоколами, претензиями, соглашениями, заявками на поставку товара, счетами на оплату и пр.) посредством факсимильной, электронной связи (сканированная копия). Указанные копии документов имеют для сторон юридическую силу до получения подлинников. Подлинники должны быть направлены стороне не позднее 10 дней с момента отправления документа указанными способами.

10.6. Стороны подтверждают взаимное согласие обмениваться юридически значимыми документами в рамках электронного документооборота.

10.7. Стороны установили действительный адрес для направления корреспонденции Покупателя в рамках настоящего договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, м. р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, строение 21 (контактное лицо Айкинская Алена).

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация прилагается в формате Excell

Шаблон ДОГОВОР ПОСТАВКИ СКЯ 2023.docx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№ ________

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью Судоходная компания «Якутск» (сокращённое наименование – ООО СК «Якутск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Управляющего директора Шмакова Алексея Витальевича, действующего на основании доверенности от 15.12.2022 г. номер бланка 77 АД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьзарегистрированная в реестре за номером 77/812-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-166 с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик в течение действия настоящего договора обязуется передавать, а Покупатель принимать и оплачивать товары, предусмотренные настоящим договором и спецификациями, которые с момента подписания сторонами являются неотъемлемой частью договора, в обусловленный договором срок.

Наименование, ассортимент, количество, цена товара определяются в Спецификациях, которые формируются на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком.

Заявка направляется Покупателем в адрес Поставщика любым из указанных способов: факсом, телефонограммой, почтой, электронной почтой, и согласовывается Поставщиком не позднее 2 дней с момента поступления ему заявки. На основании заявки формируется спецификация на партию товара.

Настоящий Договор может быть также заключен с Поставщиком на основании проведенных конкурентных способов закупки (конкурсных процедур) установленных в соответствии с локальными актами Покупателя или действующего законодательства.

УСЛОВИЕ ОБ ОПЦИОНЕ И ТОЛЕРАНС

Условие об опционе:

Применение опциона по настоящему договору допускается, если стороны указали на необходимость применения опциона в уведомлении (Приложение № 2 к договору) на соответствующую поставку.

2.1.1. Опцион – это право требования Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемой товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения стоимости за единицу товара, согласованной сторонами в настоящем Договоре.

Условие об опционе Покупателя, является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества товара.

2.1.2. Уведомление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

2.1.2.1. Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения или в сторону увеличения.

2.1.2.2. К уведомлению Покупателя об использовании опциона прикладывается проект спецификации на соответствующую партию товара с указанием на осуществления поставки в условием об опционе.

2.1.2.3. В уведомлении на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование товара; количество дополнительно поставляемого товара, сроки поставки дополнительного количества товара; наименование Грузополучателя.

В уведомлении на использование опциона Покупателя в сторону уменьшения должно быть указано: наименование товара; информация о размере уменьшения количества поставляемого товара.

2.1.2.4. Поставщик, получивший уведомление на использование опциона Покупателя в сторону увеличения, гарантирует поставку товара, заявленного Покупателем в уведомлении дополнительного количества товара по стоимости за единицу товара, определенного при заключении настоящего Договора.

2.1.2.5. С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения, обязательства Поставщика по поставке товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.

В случае если Поставщик получивший уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения, предусмотренного настоящим Договором, не выполняет условие опциона Покупателя, то Покупатель вправе не принимать и не оплачивать указанное в уведомлении количество поставленного товара. При этом Поставщик самостоятельно несет все убытки, связанные с неисполнением требований, указанных в уведомлении Покупателя, и не вправе предъявлять их к взысканию Покупателю.

2.1.3. Поставщик обязан подписать дополнительное соглашение в течение 3 (трех) дней с момента получения посредством электронной связи (сканированная копия) (указать электрон. адрес), и в этот же срок направить его в адрес Покупателя посредством электронной связи (сканированная копия) (указать электрон. адрес). Подлинники должны быть направлены стороне не позднее 10 дней с момента отправления документа указанными способами.

2.1.4. В случае если Поставщик уклоняется от подписания дополнительного соглашения, то Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости неподписанного дополнительного соглашения за каждый день просрочки, но в любом случае не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

2.1.5. Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Договором право на опцион предоставляется Покупателю без взимания дополнительной платы.

2.2. Условие о толерансе:

2.2.1. Применение толеранса по настоящему договору допускается, если стороны указали на необходимость применения толеранса в Спецификации (Приложение № 1 к договору) на соответствующую поставку.

2.2.2. При применении толеранса допускается отклонение от согласованного количества Товара в сторону увеличения/уменьшения, как по всему количеству, так и по количеству отдельной сортаментной позиции (толеранс).

2.2.3. Применение толеранса в пределах +/- 10% от заказанного количества, при поставке товара по весу и/или немерной длины – не является нарушением условия о количестве.

2.2.4. Поставка Товара в пределах толеранса считается надлежащим исполнившим Поставщиком обязательства по поставке определенного в Спецификации количества Товара. Расчеты при этом производятся за количество фактически поставленного Товара.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставляемый Поставщиком по настоящему договору товар по своему качеству должен соответствовать требованиям спецификации, утвержденным ГОСТам, ТУ и/или другим установленным уполномоченными органами требованиям к качеству товара.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием спецификации или объекта закупки.

3.3. Поставщик обязан при отгрузке Товара по настоящему Договору приложить к товаросопроводительным документам паспорта качества завода изготовителя на этот Товар и/или иные документы, подтверждающие соответствия качества товара требованиям, установленным п. 3.1. настоящего Договора.

3.4. Тара и упаковка товара, поставляемого в рамках настоящего договора, должна соответствовать утвержденным стандартам и обеспечивать сохранность товара при ее транспортировке и хранении с учетом требований к упаковке при поставке товаров в районы Крайнего Сервера и приравненные к ним местностям.

3.5. Все расходы по замене дефектного товара, выявленного Покупателем, несет Поставщик.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена настоящего Договора определяется совокупностью всех поставленных товаров за период действия настоящего Договора. Стоимость отдельных партий товара определяется спецификациями на соответствующую партию.

В стоимость входит уплата всех налогов и сборов, расходов на доставку товара по адресу указанному Покупателем, стоимость тары, упаковки и маркировки, если иное не определено спецификациями.

4.3. Стоимость Договора установлена в рублях Российской Федерации. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Порядок расчетов поставки партии товара определяется Сторонами в спецификациях.

4.5. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.6. Поставщик обязуется сформировать и предоставить Покупателю счет-фактуру в сроки предусмотренные действующим законодательством.

4.7. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Покупателя о новых реквизитах расчетного счета в течение 3 дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Поставщик.

4.8. Покупатель, в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса РФ, вправе поручить исполнение своих обязательств по настоящему Договору в части оплаты товара третьим лицам, при условии, что Покупатель предоставит Поставщику Уведомление об исполнении обязательства третьим лицом от своего имени и от лица, уполномоченного Покупателем произвести оплату, а также при условии соблюдения таким лицом правил о назначении платежа.

4.9. При наличии встречных обязательств Поставщика перед Покупателем, возникших в процессе исполнения настоящего Договора, в том числе при возврате Покупателем товара, оформленного в соответствии с настоящим Договором как «обратная реализация», Поставщик вправе произвести взаимозачёт по согласованию с Покупателем и без подписания с Покупателем актов взаимозачёта.

4.10. По соглашению Сторон может быть установлена любая другая форма расчетов (взаимозачет).

4.11. Ежеквартально стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов. Поставщик оформляет и направляет Покупателю факсимильной или электронной связью акт сверки взаимных расчетов не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным. Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента получения согласовывает акт сверки и направляет его Поставщику. Покупатель обязуется в течение 5 рабочих дней со дня получения оригинала акта сверки направить его в адрес Поставщика почтой.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка товара осуществляется согласно Спецификации по образцу Приложения № 1 к настоящему договору. Изменения пункта назначения или грузополучателя должно быть оформлено дополнительным соглашением, подписанным не позднее, чем за 15 дней до даты отгрузки товара.

5.2. При отгрузке партии товара Поставщик обязан в течение суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя о дате отгрузки, виде транспортного средства, осуществляющего доставку, наименовании и количестве отгруженного Товара, количестве мест, весе брутто, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство. В уведомлении Поставщика также должны быть указаны номера договора, спецификации, по которым отгружен товар, реквизиты транспортной накладной, ожидаемая дата прибытия Товара в пункт назначения.

5.3. Поставщик обязуется выслать Покупателю вместе с товаром или в течение одного дня с момента отгрузки товара все необходимые сопровождающие документы (счет-фактуру, товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ 12), сертификат соответствия, удостоверение о качестве на поставленную продукцию, копии документов, подтверждающих право подписания счет-фактур, товарных накладных (унифицированная форма ТОРГ 12) уполномоченными должностными лицами и продублировать их посредством электронной связи.

5.4. Срок поставки определяется сторонами в спецификации. Срок исчисляется в календарных днях, если иное не предусмотрено спецификацией.

5.5. Обязанность Поставщика по поставке товара считается исполненной с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя и подписания им документов, подтверждающих передачу товара (товарные накладные, УПД). С этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности на товар и риск ее случайной гибели.

5.6. Ответственным представителем Покупателя по решению организационных вопросов является: Кузьмина Любовь Андреевна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Тел. (39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.3057

ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1 Покупатель обязуется принять товар по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством, в том числе, с Инструкциями № П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утверждённой Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66 г. № П-6 и Инструкции П-7 от 25.04.66 г. «О порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7.

6.2. Поставка Товаров осуществляется по адресу указанному в Спецификации. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни 08:00-16:00, обед 12:00-13:00.

6.3. Въезд на территорию объекта осуществляется при предоставлении документа удостоверяющего личность водителя и пропуска. Пропуск формируется на основании заявки поданной за один рабочий день до ожидаемой даты прибытия транспортного средства. Заявка на пропуск должна содержать следующие данные: вид и регистрационный знак транспортного средства, ФИО водителя, количество отгруженных мест, вес брутто, наличие сопровождающего груза.

6.4. Приемка товара по количеству и ассортименту (внешнему виду упаковки) осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

6.5. Приемка товара по качеству осуществляется в течение 20 рабочих дней, с момента получения товара Покупателем.

6.6. В случае наличия недостачи и/или несоответствия, отступления от ассортимента или количества и/или качества поставленного Поставщиком товара, предусмотренным настоящим договором требованиям, Покупатель вправе произвести приемку товара по фактическому количеству, ассортименту и/или качеству и в течение 5-ти рабочих дней с даты составления акта несоответствия отправить его Поставщику посредством электронной связи. При этом в случае выявления некачественного товара или несоответствующего ассортимента, такой товар принимается Покупателем на ответственное хранение за счет поставщика до устранения выявленных замечаний. Акт несоответствия составляется Покупателем в одностороннем порядке в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления недостатков.

6.7. Поставщик обязуется заменить товара ненадлежащего качества в течение 30 дней от даты подписания акта.

6.8. Замена некачественного или поставка недопоставленного товара осуществляется при наличии аналогичной товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичной товара сторонами по договоренности решается вопрос о возможности ее замены другой продукцией или возврате денег. Поставщик обязуется возвратить оплаченные Покупателем денежные средства в случае невозможности произвести замену товара в сроки указанные Покупателем.

6.9. Товар считается поставленным в полном объеме с момента получения Покупателем товара надлежащего качества на условиях настоящего договора и всех необходимых сопроводительных документов (паспорта, сертификаты, протоколы испытаний, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы, счета-фактуры и т.д.). При отсутствии сопроводительных документов полностью или частично, товар считается не поставленным в полном объеме до момента устранения недостатков.

6.10. Частичная поставка товара не допускается, если Покупатель не дал на то письменного согласия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору и спецификациям к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения срока поставки товара и/или передачи сопроводительных документов и/или устранения выявленных несоответствий по количеству, ассортименту или качеству Покупатель вправе требовать оплаты Поставщиком пени в размере 0,1% от стоимости партии товара за каждый день просрочки, до полного устранения замечаний.

7.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе требовать оплаты Покупателем пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, до момента оплаты. Действие настоящего пункта не распространяется на нарушение Покупателем сроков оплаты авансового платежа или иной формы предварительной оплаты стоимости Товара, полностью или частично.

7.4. Покупатель вправе, в одностороннем внесудебном порядке, отказаться от поставки Товара и потребовать возврата оплаченных Поставщику денежных средств и возмещения понесенных убытков, в полном объеме, если Поставщиком будет нарушен срок поставки на 10 (десять) или более дней.

7.5. Поставщик обязуется возвратить денежные средства, полученные от Покупателя в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.4. настоящего Договора.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для сторон событий чрезвычайного характера, как-то: землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также действия и акты, органов государственной и муниципальной властей запрещающие и/или ограничивающие исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 5-ти календарных дней направить другой стороне посредством электронной связи и заказным письмом уведомления о наступлении и продолжительности действия, указанного выше обстоятельства, подтвержденного Торгово-промышленной палатой РФ.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2-х месяцев, то стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ

9.1.Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров между сторонами, их рассмотрение передается в Арбитражный суд Иркутской области в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение претензионного порядка признается сторонами обязательным, срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней со дня получения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств по настоящему договору или в связи с ним.

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут:

• По соглашению сторон;
• По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4. Если иное не предусмотрено настоящим договором, то до получения оригиналов документов их копии имеют юридическую силу.

Все документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению. При этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным с вручением под расписку. В случае непредставления оригинального документа в течение срока, установленного настоящим Договором, Сторона, не получившая оригинального документа, вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до момента предоставления такого оригинального документа, либо считать копии документов равными оригинальным.

10.5. Стороны допускают обмен документами (настоящим договором, письмами, протоколами, претензиями, соглашениями, заявками на поставку товара, счетами на оплату и пр.) посредством факсимильной, электронной связи (сканированная копия). Указанные копии документов имеют для сторон юридическую силу до получения подлинников. Подлинники должны быть направлены стороне не позднее 10 дней с момента отправления документа указанными способами.

10.6. Стороны подтверждают взаимное согласие обмениваться юридически значимыми документами в рамках электронного документооборота

10.7. Стороны установили действительный адрес для направления корреспонденции Покупателя в рамках настоящего договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, м. р-н Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, строение 21 (контактное лицо Константинова Е.С.).

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными