Предмет контракта: Приобретение моющих средств Цена контракта: 363 764,00 RUB
№
Название
Цена
Цена за ед.
Количество
Ед. измерения
1
32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки : нетканое полотно. Рулон 50 метров при ширине 150 см, плотность, кг/м2:0,23
-
-
5
Рулон
2
32.99 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки : Губка хозяйственная поролоновая для мытья посуды 100х70 мм(10 штук в упаковке).
-
-
50
Упаковка
3
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : Средство для мытья стекол. 500гр. Состав: вода, изопропиловый спирт, этиленгликоль, менее 5%сульфоэтаксилата натрия, менее 5%парфюмерной композиции,консервант, краситель
-
-
50
Штука
4
20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов : Сода кальцинированная для мытья фарфоровых и эмалированных поверхностей и замачивания х/б и льняных тканей, смягчения воды. Вес 600-700 гр. Упаковка картон.
-
-
30
Пачка
5
22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров : Мешки для мусора 120-160 литров/20 шт в рулоне (повышенной прочности), 55мкм,
-
-
50
Рулон
6
22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров : Мешки для мусора 60 литров/20 шт. В упаковке крепак ( повышенной прочности)
-
-
300
Упаковка
7
22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров : Мешки для мусора 30 литров/30 шт. В упаковке крепак с ручками( повышенной прочности)
-
-
1000
Упаковка
8
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : Стиральный порошок 3-актив 3в1 для ручной стирки х/б, льняных, синтетических тканей и смешенных волокон. Состав: 5-15% анионные ПАВ, менее 5% кислородсодержащий отбеливатель, неионогенные ПАВ, фосфонаты, мыло, оптический отбеливатель, энзимы, отдушка, лимонен. Вес 400гр. Картонная коробка.
-
-
1000
Пачка
9
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : Порошок стиральный для стирки детского белья противоаллергенный. Состав: сульфаты (15-30%), фосфаты(15-30%), кислородосодержащие отбеливающие вещества (5-15%), анионы ПАВ (5-15%), неионогенные ПАВ(менее 5%), пеногаситель менее 5%, энзимы, оптические отбеливатели, отдушка. Пачка 400гр.
-
-
100
Пачка
10
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : Порошок чистящий с дезинфицирующими составами с хлоринолом, пригоден для чистки кафеля, унитазов, ванн. Состав: менее 5% анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели(натриевая соль ДХЦК, ДВ), ароматизирующие добавки, дезинфектанты. Емкость туба 475 гр.
-
-
1000
Штука
11
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : Чистящее средство для сантехники предназначено для чистки раковин, унитазов, ванн от ржавчины, известковых отложений, жировых и прочих загрязнений, уничтожает возбудителей всех кишечных инфекций. Состав: менее 5% неионогенный ПАВ 5%-15% анионный ПАВ, щавелевая кислота. Дополнительно: ароматизатор, краситель. Емкость 750 гр.
-
-
1000
Штука
12
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств : Мыло хозяйственное в упаковке 300 гр, 78%, Состав: натриевые соли жирных кислот натуральных жиров, масел, вода, глицерин, хлорид натрия.
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Заявка на участие в закупке должна содержать:
Сведения об участнике закупки (форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме прилагается)
Сведения о предмете закупки (форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме прилагается)
Ценовое предложение с указанием сведений о включенных или не включенных в него расходах (стоимость товара, работ, услуг, упаковки и маркировки, расходы на транспортировку, погрузо–разгрузочные работы, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ), цену единицы товара, работы, услуги
Согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении запроса котировок
Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо
Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель
Сведения о наименовании, об организационно–правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты участника закупки (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц
Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за три месяца до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте
Копию документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)
Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц)
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) является крупной сделкой. В случае если для данного участника закупки товаров, работ, услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо
Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленных подпунктами 2 – 6, 8 – 9, 11 – 13 пункта 59 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ». Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 63 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ», представляется в составе заявки участником запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с использованием программно–аппаратных средств электронной площадки
Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 62 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»
Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленных п.п. 1 п. 59 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ»
Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге
Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Письменное согласие участника закупки (для физического лица) на обработку его персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 132–ФЗ «О персональных данных»)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
Отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.
Обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.
Соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным в документации о закупке или извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.
Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Участник закупки не является иностранным агентом.
Дополнительные требования:
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 03.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного документа, соответствующего требованиям действующего законодательства, в котором определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер коллективного участника закупки).
Наличие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/) (в соответствии с ПП РФ от 11.12.2014 г. № 1332 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___
ПРИОБРЕТЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
г. Невьянск «__» _______ 2023 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Волкова Дениса Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __, действующего на основании __, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» (далее – Положение), по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, на основании протокола от __ № __, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с договором поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку моющих средств (далее – товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.
Номенклатура товара и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к договору), технические показатели (характеристики) – описанием объекта закупки (приложение № 2 к договору).
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
Цена договора составляет ____ руб. (__ руб. _ коп.), включая НДС __% / НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.
Цена договора включает в себя стоимость товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо–разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ.
Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета заказчика на счет поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика.
Оплата по договору осуществляется после исполнения поставщиком обязательств по поставке товара (либо – по каждому этапу поставки товара). Аванс не предусмотрен.
Оплата по договору за поставленный товар осуществляется заказчиком после представления поставщиком документов предусмотренных п. 5.3. договора, а также документов на оплату:
счет;
счет–фактура (при наличии);
товарная накладная (товарно–транспортная накладная) или универсальный передаточный документ;
акт приема–передачи товара в двух экземплярах.
На всех документах, перечисленных в п. 2.7. договора, должны быть указаны наименование заказчика, поставщика, номер и дата договора, даты оформления и подписания документов.
Оплата по договору осуществляется по факту поставки всего товара (либо – по факту поставки товара по каждому этапу поставки), предусмотренного спецификацией, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приема–передачи товара, на основании документов, предусмотренных п. 2.7. договора.
По окончании исполнения сторонами обязательств по договору в течение 5 рабочих дней стороны подписывают акт сверки расчетов.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
Поставщик обязан:
поставить товар в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
представлять по требованию заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора для проверки исполнения поставщиком обязательств по договору;
обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством РФ;
незамедлительно информировать заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;
устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке товара.
Поставщик вправе:
требовать от заказчика приемки поставленного товара в месте доставки;
требовать от заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;
требовать от заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
Заказчик обязан:
предоставлять поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения поставщиком обязательств по договору;
своевременно принять и оплатить поставленный товар;
осуществлять контроль за исполнением поставщиком условий договора в соответствии с законодательством РФ.
Заказчик вправе:
требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;
запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по договору;
проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки товара в соответствии с условиями договора;
осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям договора;
осуществлять выборочную проверку качества поставляемого товара, в том числе после приемки товара;
требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора, за его счет;
отказаться от приемки товара, не соответствующего условиям договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара и для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по договору требованиям, установленным договором.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям законодательства РФ, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, пригодную для данного вида товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к месту доставки, погрузочно–разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки товара. Упаковка (тара) товара возврату не подлежит.
При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пунктах по пути следования товара.
Маркировка упаковки (тары) и (или) товара должна содержать: наименование производителя, юридический адрес, каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, наименование товара, его краткое описание, количество, фасовка, дату изготовления и срок годности, условиях хранения и транспортировки, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ на дату поставки и приемки товара (партии товара).
Упаковка должна иметь информацию об изделии, фирме изготовителе, стране происхождения (производства), каталожный номер (если предусмотрен производителем), номер и серию партии, наименование товара, его краткое описание, количество, фасовка, дату изготовления и срок годности, условиях хранения и транспортировки.
ПОСТАВКА ТОВАРА
Поставка товара осуществляется поставщиком в место доставки по заявке Заказчика. Заказчик вправе передать заявку любым доступным способом (посредством факсимильной связи, электронной почты, телефонограммой и др.), позволяющим зафиксировать отправку заявки поставщику. Контактное лицо (уполномоченный представитель заказчика): Кочурина Екатерина Андреевна тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть956
Фактической датой поставки считается дата, указанная в акте приема–передачи товара.
При поставке товара поставщик представляет следующие документы:
товарную накладную (товарно–транспортную накладную) или универсальный передаточный документ;
акт приема–передачи товара в двух экземплярах;
копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (в соответствии с ПП РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).
ПРИЕМКА ТОВАРА
Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ в ходе передачи товара заказчику в месте доставки и включает в себя:
проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации;
проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;
контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки товара.
По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают акт приема–передачи товара.
Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, заказчиком проводится экспертиза товара. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения от поставщика документов, предусмотренных п. 5.3. договора, направляет поставщику подписанный акт приема–передачи товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта приема–передачи товара, поставщик и заказчик подписывают акт приема–передачи товара в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.3. и 6.4. договора.
Со дня подписания акта приема–передачи товара заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к заказчику.
КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ
Качество товара должно соответствовать требованиям законодательства РФ, что подтверждается: документом подтверждающим соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями).
Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в течение всего срока годности. Товар в течении срока годности должен сохранять свои потребительские свойства и быть пригодным для использования.
Неисправный или дефектный товар будет возвращен поставщику за его счет в сроки, согласованные заказчиком и поставщиком.
Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья человека, имущества потребителя, третьих лиц и окружающей среды, соответствовать требованиям противопожарной и экологической безопасности при обычных условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым товаром, неиспользованным, (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без повреждений и дефектов), не модифицированным (оригинальным), серийно выпускаемым, в том числе товар не должен быть перестерилизован.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара. Товар должен быть полностью укомплектованным и годным к эксплуатации.
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не находится в залоге, под арестом или под иным обременением.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:
1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5 000,00 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10 000,00 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном положением, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1% цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными ПП РФ от 11.12.2014 г. № 1352, устанавливается штраф в размере 1% цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10% начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;
5% начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1% начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10% цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5% цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1% цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 000,00 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10 000,00 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ.
За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5% объема привлечения, установленного договором.
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:
– из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);
– взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством РФ (в судебном порядке).
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы РФ по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 30.06.2023 г., а в части финансовых обязательств – до момента надлежащего их исполнения сторонами.
Все изменения договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору. В случае изменения реквизитов (наименование, юридический адрес, почтовый адрес, место нахождения, телефонные номера, банковские реквизиты, регистрационные данные организации) стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде в срок не позднее 3 рабочих дней с момента произведения таких изменений. Все риски, связанные с не уведомлением, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.
По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:
предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30% объема продукции по соответствующей позиции лота;
сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;
срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;
цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора.
Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 01.01.2024 г., путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации.
При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре.
При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика заказчик вправе потребовать от поставщика возмещения причиненных убытков.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и настоящим договором.
В частности, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае существенного нарушения поставщиком условий договора, в том числе:
– отказ передать товар и (или) сопроводительные документы согласно условиям настоящего договора;
– существенное нарушение требований к качеству товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
– невыполнение в разумный срок требования о доукомплектовании товара (в случае передачи некомплектного товара);
– неоднократное нарушение сроков поставки товара.
В случае если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком по результатам такой экспертизы.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о себе либо поставляемом товаре, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
Если поставщик не в состоянии осуществить поставку товара, качество и количество которого соответствует условиям настоящего договора, в сроки, соответствующие условиям настоящего договора, а именно: задерживает поставку на 5 рабочих дней и более, то стороны считают это существенным нарушением поставщиком условий настоящего договора. В этом случае заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
УВЕДОМЛЕНИЯ
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается в виде электронного письма по адресу другой стороны с подтверждением о получении. Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной стороной.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.
Каналы уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о нарушениях каких–либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).
Каналы уведомления заказчика о нарушениях каких–либо положений настоящего раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей стороне об итогах его рассмотрения.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.
В случае подтверждения факта нарушений одной стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.
Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
Все споры и разногласия в связи с исполнением договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения заказчика.
Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
«Поставщик» _________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и «Заказчик» ________________, в лице _______________, действующего на основании _______________ (Устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:
Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору) в установленные сроки:
1. Наименование товара: ___________________________
2. Единица измерения: ___________________________
3. Количество в единицах измерения: ___________________________
4. Стоимость ___________________________ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В том числе НДС __% __________________ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)
5. Срок годности товара: ___________________________
Представленные документы подтверждают соответствие товара установленным законодательством РФ требованиям и остаточному сроку годности.
К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара:
1. Товарная накладная от «__» _________ 20__ г. № ______
2. Счет–фактура от «__» ______ 20__ г. № ______
3. Копия регистрационного удостоверения от «__» __________ 20__ г. № _____
4. Копии документов, подтверждающих соответствие товара от «__» _______ 20__ г. № ___
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.