Тендер - Закупка двухкомпонентного силикона для изготовления форм №307453007

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 01_Проект_контракта_(5)[1].docx
• НМЦК[2].pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07 Просмотр сведений о закупке «Закупка двухкомпонентного силикона для изготовления форм» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0186

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Закупка двухкомпонентного силикона для изготовления форм

Описание объекта закупки: Закупка двухкомпонентного силикона для изготовления форм

Полная стоимость закупки (руб.): 8 700.00

Дата размещения закупки: 25.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок завершения подачи оферт: 26.08.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 10 дней с момента заключения контракта, путем подписания Сторонами проекта контракта электронно цифровой подписью уполномоченного лица в подсистеме «Электронный магазин Санкт-Петербурга»

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Вяземский пер., д. 8, лит. А, филиала музея "Мастерская Аникушина"

Источник финансирования: Код подраздела 0801; Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0; КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6; КВР 244; КОСГУ 346

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: - счет; - счет-фактуру; - товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137); - сертификаты соответствия и безопасности, сертификаты качества товаров либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; - декларацию соответствия требованиям нормативных документов, на поставляемый товар, разрешение использования поставляемых товаров на территории Российской Федерации; - комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке. - технические паспорта, инструкции и руководства по эксплуатации товара, сертификаты качества на материал, из которого изготовлен товар, гарантийные талоны и прочие относящиеся к товару документы, а также необходимые принадлежности согласно документации изготовителя товара.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приемка оказанных услуг по настоящему Контракту осуществляется в порядке и на условиях, определенных в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н, в соответствии с Актом по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приложение № 4).

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приложение № 4).

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Срок приемки - 5 рабочих дней.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Невский, Д.179

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Лиговка-Ямская, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Невский проспект, 179, 179

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2513

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Никишина

Имя Ольга

Отчество Владимировна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ № ____

Идентификационный код закупки _________________________.

г. Санкт-Петербург «___»____________2025г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Тимофеева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", по итогам закупки в электронной форме посредствам подсистемы «Электронный магазин» на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Двухкомпонентный силикон для изготовления форм (далее – Товар) Заказчику, наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставщик производит поставку товара и выгрузку до места хранения товара в рабочие дни и часы работы Заказчика с 11:00 до 16:00 часов с предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 3 дня.

1.3. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение N 1 к Контракту). Функциональные, технические и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение N 2 к Контракту).

1.4. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, дом 179.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта, определена по результатам проведения закупки малого объема с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене Контракта, предложенной Поставщиком в ходе проведения закупки малого объема и составляет: _________________ (______________________) рублей _________ копеек. В том числе НДС - (__ процентов) __________ (________ рублей ______ копеек) /НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(далее - Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Источник финансирования, указывается в соответствии с Методическими рекомендациями для заказчиков Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 №113-р, с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 18.05.2021 №111-р:__________.

3. Порядок поставки Товара

3.1 Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке
и иные требования содержатся в Описании объекта закупки, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к Контракту).

3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Описании объекта закупки (приложение № 2 к Контракту).

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки (приложение № 2 к Контракту).

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Описании объекта закупки (приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Срок поставки Товара: 10 дней с момента заключения контракта, путем подписания Сторонами проекта контракта электронно цифровой подписью уполномоченного лица в подсистеме «Электронный магазин Санкт-Петербурга».

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в порядке и на условиях определенных в настоящем Контракте с учетом требований Приказ Минфина России от 15 апреля 2021 г. N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению";

4.2. Поставщик при поставке Товара предоставляем следующий пакет документов:

- оформленный Акт приемки товаров, работ, услуг по форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)) [1] ;

- счет;

- счет-фактуру;

- товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137);

- сертификаты соответствия и безопасности, сертификаты качества товаров либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- декларацию соответствия требованиям нормативных документов, на поставляемый товар, разрешение использования поставляемых товаров на территории Российской Федерации;

- комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

- технические паспорта, инструкции и руководства по эксплуатации товара, сертификаты качества на материал, из которого изготовлен товар, гарантийные талоны и прочие относящиеся к товару документы, а также необходимые принадлежности согласно документации изготовителя товара.

4.3. Срок приемки - 5 рабочих дней.

4.4. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется Мотивированный отказ от подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) товара (далее – документ), в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания документа, документ, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.

4.5. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком
в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.6. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное почеркнуть).

4.7. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

4.9. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата, на основании Документа (приложение №3) в пределах срока действия Контракта. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества
в соответствии с Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар
в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара
в рамках Контракта.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии
с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год
не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

5.5.5. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

5.5.6. Участник закупки не является иностранным агентом;

5.5.7. У участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии составляет ________месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

6.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Описании объекта закупки (приложение № 2 к Контракту).

6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Описании объекта закупки (приложение № 2 к Контракту).

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта и составляет ______ рублей______ копеек.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.

8.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2025 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

8.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

8.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия.

8.4. Настоящий Контракт подлежит внесению в Реестр контрактов, заключенных от имени бюджетных учреждений субъектов российской Федерации, (далее – Реестр контрактов), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания Сторонами.

8.5. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.7. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.8. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений
с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

10.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание (Описание объекта закупки)»

Приложение №3 «Мотивированный отказ от подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) товара»

Приложение №4 «Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть»

12. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту от «___»____________2025г. № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого (цена Контракта): _____ (________ рублей _____ копеек)

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Директор

______________/Тимофеев В.Н./ ______________/____________/

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП

Приложение №2 к Контракту №____________ от «_____»____________2025 года

Описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к стандарту и поставке товаров.

Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать требованиям Контракта, настоящему Описанию объекту закупки.

Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Описанию объекта закупки.

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, сообщить номер телефона, номер факса, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

В пределах срока действия контракта поставка Товара может быть осуществлена не позднее 10 рабочих дней с момента подписания контракта. Не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты отгрузки Поставщик и Заказчик согласовывают время.

При отгрузке Товара, Поставщик и Заказчик подписывают промежуточные документы приема-передачи (например, акт приема-передачи, транспортная накладная и т. п.) с указанием количества, наименования позиций, даты и времени, которые являются подтверждением факта отгрузки.

В случае, если Товар произведен не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара должны соответствовать нормам, установленным производителем данного Товара, Приложению 1 «Перечень объектов закупки. Не допускается поставка Товара, имеющего дефекты, а также Товара, у которого были нарушены условия хранения и транспортировки, предусмотренные производителем Товара.

При отгрузке Товара по месту доставки в обязательном порядке должен присутствовать представитель Поставщика, имеющий оформленный в установленном порядке документ, подтверждающий полномочия на право принимать претензии к качеству и количеству Товара, соблюдению условий доставки, принимать решения в спорных ситуациях с Товаром. Для проведения проверки количества и качества Товар должен быть предоставлен освобожденным от любой транспортной упаковки, кроме предусмотренной производителем Товара. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки.

Поставляемый Товар проверяется на соответствие требованиям Контракта и настоящего Описания объекта закупки, как при помощи имеющихся средств контроля своими силами и/или с участием приглашенных специалистов, так и направлением Товара на экспертизу.

В случае выявления несоответствия одной и более единиц Товара с требованиями настоящего Описания объекта закупки, Заказчик вправе принять решение о возврате всей партии Товара.

Уборка и вывоз тары, упаковки (обвязочное средство, упаковочная лента, и т.д.) производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической доставки Товара.

Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке.

Если поставка Товара выполняется единовременно, Поставщиком оформляется Акт приема-передачи Товара в соответствии с условиями Контракта. К Акту приема-передачи Товара должен быть приложен комплект отчетных документов в 2 (двух) экземплярах на русском языке в составе:

- счет;

- счет-фактуру;

- товарная накладная (унифицированная форма N ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137);

- сертификаты соответствия и безопасности, сертификаты качества товаров либо иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- декларацию соответствия требованиям нормативных документов, на поставляемый товар, разрешение использования поставляемых товаров на территории Российской Федерации;

- комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

- технические паспорта, инструкции и руководства по эксплуатации товара, сертификаты качества на материал, из которого изготовлен товар, гарантийные талоны и прочие относящиеся к товару документы, а также необходимые принадлежности согласно документации изготовителя товара.

Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара

С момента принятия Заказчиком Товара устанавливаются следующие гарантийные сроки:

– гарантийный срок годности на поставленный Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки Товара Заказчиком;

– поставляемый товар должен быть произведён не ранее 2025 г.

• При поставке Товара Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие гарантийные обязательства.

Требования к безопасности товаров.

Поставляемый Товар должен отвечать требованиям указанных в Описании объекта закупки, при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасным для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам указанными в Описания объекта закупки.

В случае, если для безопасности использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировке или иным способом они должны быть указаны. Транспортирование и хранение Товара должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.

Требования к используемым материалам и упаковке.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям предъявляемых к упаковке и маркировке данного Товара.

Товар должен иметь невскрытую и неповрежденную заводскую упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка Товара должна быть маркирована таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и производителя Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Описания объекта закупки:

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к Контракту №____________ от «_____»____________2025 года

Мотивированный отказ

от подписания Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) товара

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 2025 г.

Между Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей городской скульптуры» (далее – заказчик)
и ____________________(далее – поставщик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (далее – контракт).

Поставщиком были поставлены следующие товары, предусмотренные контрактом:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа

Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчиком проведена экспертиза, по результатам которой установлено, что результаты исполнения не соответствуют условиям контракта, а именно установлено:

1. Состояние товара ______________________

2. Исправность пломб и описание оттисков ___________________________

3. Количество осмотренной продукции (товара) и характер выявленных

дефектов:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки
в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приемки товара.

Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ____ 20__ г.

Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

На основании вышеизложенного Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры» отказывает в приемке результатов, предусмотренных контрактом, и требует в вышеуказанный срок поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Подписи лиц участвовавших в составлении Мотивированного отказа:

_________________/________________/

_________________/________________/

_________________/________________/

Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее - Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) формируется в целях оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренной договором, информация о котором не размещается в реестре контрактов на единой информационной системе в сфере закупок (далее - приемка товаров, работ, услуг), включая оформление количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам грузоотправителя (поставщика (подрядчика), и информации о транспортировке груза (например, сведений о целостности пломб и упаковок при транспортировке) возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг. ↑

03_Форма_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_(приказ_от_15.04.2021_№_61н)_(4) - Посмотреть таблицу с данными