Описание тендера: | мониторинг цен в электронной форме на химические материалы |
Сумма контракта: | См. документацию Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 17.04.2024 |
Окончание: | 19.04.2024 23:59:59 |
Тендер №: | 271005196 |
Тип: | Анализ цен Тендерная аналитика |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Регион: | Приволжский ФО / Нижегородская область / Саров |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: мониторинг цен в электронной форме на химические материалы
Цена контракта: 0,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кислота серная х.ч. ГОСТ 4204-77 | - | - | 2196 | - |
2 | Ксилол нефтяной марка А ГОСТ 9410-78 | - | - | 1 | - |
3 | Калий йодистый ч.д.а. ГОСТ 4232-74 | - | - | 0.5 | - |
4 | Калий углекислый ч.д.а. ГОСТ 4221-76 | - | - | 1 | - |
5 | Натрий углекислый ч.д.а. ГОСТ 83-79 | - | - | 1 | - |
6 | Медь (I) хлорид чда ГОСТ 4164-79 | - | - | 1 | - |
7 | Барий хлорид 2-водный х.ч. ГОСТ 4108-72 | - | - | 1 | - |
8 | Этиленгликоль ч.д.а. ГОСТ 10164-75 | - | - | 99 | - |
9 | Кислота щавелевая хч ГОСТ 22180-76 | - | - | 59.5 | - |
10 | Стандарт-титр серебро азотнокислое ТУ 2642-001-33813273-97 | - | - | 2 | - |
11 | Кислота лимонная моногидрат х.ч. ГОСТ 3652-69 | - | - | 1 | - |
12 | Кислота лимонная моногидрат х.ч. ГОСТ 3652-69 | - | - | 522 | - |
13 | Ингибитор солеотложений ИОМС-1 ТУ 2349-369-05763411-2003 | - | - | 50 | - |
14 | Кислота соляная ингибированная марка А ТУ 2458-264-05765670-99 12 кг | - | - | 50 | - |
Проект договора.doc | 49 КБ | 17.04.24 15:57 | Действующая |
ТЗ.docx | 42 КБ | 17.04.24 15:57 | Действующая |
По техническим вопросам:
Измайлова Ольга Васильевна
Приложение № 3
к договору №
от
Техническое задание
на поставку химических материалов
предмет закупки по ГПЗ
- Посмотреть таблицу с данными3.1.2 Кислота серная х.ч. 96% должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
По физико-химическим показателям серная кислота должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:
- Посмотреть таблицу с даннымиОсобые условия
Кислота серная х.ч. 96% должна изготавливаться с использованием чистой воды (дистиллированная, обратноосмотическая, деионизованная).
3.1.3 Щавелевая кислота ХЧ ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
1. Массовая доля щавелевой кислоты (HCO·2HO ), %, не менее -99,5
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более - 0,002
3. Массовая доля общего азота (N), %, не более - 0,001
4. Массовая доля сульфатов (SO), %, не более - 0,001
5. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более - 0,0005
6. Массовая доля железа (Fe), %, не более - 0,0002
7. Массовая доля кальция (Ca), %, не более - 0,0005
8. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более - 0,0002
3.1.4 Ингибитор солеотложений «ИОМС-1» ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
- Посмотреть таблицу с даннымиЭтиленгликоль ч.д.а. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
По физико-химическим показателям этиленгликоль ч.д.а. должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
- Посмотреть таблицу с данными3.1.6 Кислота соляная ингибированная ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 (Марка А)
- Посмотреть таблицу с даннымиПодраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Не предъявляются
Подраздел 3.3. Требования по надежности
Не предъявляются
Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Не предъявляются
Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Не предъявляются
Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Не предъявляются
Подраздел 3.7. Требования к электропитанию
Не предъявляются
Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не предъявляются
Подраздел 3.9 Требования к комплектности
Не предъявляются
Подраздел 3.10 Требования к маркировке
Материалы должны иметь этикетку производителя установленного образца.
Подраздел 3.11 Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечивать сохранность материала, его защиту от загрязнений и воздействия света на весь срок транспортировки и хранения. Упаковка должна быть снабжена биркой (ярлыком, паспортом) с указанием основных идентификационных признаков материала в соответствии с документацией производителя (поставщика).
Наименование материала
Тип тары
Фасовка
Кислота лимонная моногидрат х.ч. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банка
0,9кг.
Кислота серная х.ч. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Канистра
10л.
Кислота щавелевая хч ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банка
0,9кг.
Ингибитор солеотложений ИОМС-1 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Канистра
30л.
Этиленгликоль ч.д.а. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банка
1,1кг
Кислота соляная ингибированная марка А ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 кг
Канистра
10л.
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) Продукции передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной продукции.
Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество данной Продукции: паспорт, сертификат и другие предусмотренные документы, в том числе на русском языке, имеющие силу на территории РФ.
Также, вместе с Продукцией Поставщик предоставляет паспорт безопасности, являющийся обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и содержащий изложенную в доступной краткой форме достоверную информацию, достаточную для принятия потребителем необходимых мер по обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности на рабочем месте, охране окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, включая ее утилизацию в виде отходов.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ
Продукция должна транспортироваться при температуре, предусмотренной для хранения и транспортирования данного вида Продукции в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями производителя материалов.
В случае несоблюдения условий транспортировки и ненадлежащей упаковки Продукции Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу Продукции и в этом случае обязан заменить Продукцию.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Упаковка должна обеспечивать надежную сохранность Продукции на весь период хранения в соответствии с действующими нормами и стандартами и требованиями завода-изготовителя.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Сроки годности (гарантийные сроки) на Продукцию должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов и технических условий (ТУ), указанных в спецификации. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности, установленного производителем, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, и эксплуатации, установленных в ТУ на продукцию.
В случае ухудшения качества Продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести его замену в течение 30 календарных дней с момента уведомления Заказчика либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной Продукции несет Поставщик.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
Не предъявляются
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не предъявляются
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями и рекомендациями производителя материалов.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Не предъявляются
РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Недопустимо изменение физико-химических характеристик продукции после заключения договора (предполагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком до его подписания с предоставлением заверенных документов, подтверждающих соответствующие технические характеристики, предполагаемого к поставке товара).
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
В соответствии с договором.
Приложение № 4
к договору №
от
Техническое задание
на поставку химических материалов
предмет закупки по ГПЗ
- Посмотреть таблицу с даннымиПодраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Не предъявляются
Подраздел 3.3. Требования по надежности
Не предъявляются
Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Не предъявляются
Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Не предъявляются
Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Не предъявляются
Подраздел 3.7. Требования к электропитанию
Не предъявляются
Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Не предъявляются
Подраздел 3.9 Требования к комплектности
Не предъявляются
Подраздел 3.10 Требования к маркировке
Материалы должны иметь этикетку производителя установленного образца.
Подраздел 3.11 Требования к упаковке
Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, обеспечивать сохранность материала, его защиту от загрязнений и воздействия света на весь срок транспортировки и хранения. Упаковка должна быть снабжена биркой (ярлыком, паспортом) с указанием основных идентификационных признаков материала в соответствии с документацией производителя (поставщика).
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) Продукции передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной продукции.
Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество данной Продукции: паспорт, сертификат и другие предусмотренные документы, в том числе на русском языке, имеющие силу на территории РФ.
Также, вместе с Продукцией Поставщик предоставляет паспорт безопасности, являющийся обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и содержащий изложенную в доступной краткой форме достоверную информацию, достаточную для принятия потребителем необходимых мер по обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности на рабочем месте, охране окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, включая ее утилизацию в виде отходов.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ
Продукция должна транспортироваться при температуре, предусмотренной для хранения и транспортирования данного вида Продукции в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями производителя материалов.
В случае несоблюдения условий транспортировки и ненадлежащей упаковки Продукции Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу Продукции и в этом случае обязан заменить Продукцию.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Упаковка должна обеспечивать надежную сохранность Продукции на весь период хранения в соответствии с действующими нормами и стандартами и требованиями завода-изготовителя.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Сроки годности (гарантийные сроки) на Продукцию должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов и технических условий (ТУ), указанных в спецификации. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности, установленного производителем, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, и эксплуатации, установленных в ТУ на продукцию.
В случае ухудшения качества Продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести его замену в течение 30 календарных дней с момента уведомления Заказчика либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной Продукции несет Поставщик.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
Не предъявляются
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не предъявляются
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями и рекомендациями производителя материалов.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Не предъявляются
РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Недопустимо изменение физико-химических характеристик продукции после заключения договора (предполагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком до его подписания с предоставлением заверенных документов, подтверждающих соответствующие технические характеристики, предполагаемого к поставке товара).
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ
В соответствии с договором.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Нижний Новгород ____________________2024г
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя директора филиала РФЯЦ–ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» по экономике и финансам – директора департамента экономики и финансового контроллинга Люсова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 2036/235д, от 22.12.2023 с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2.1. Поставка Продукции производится партиями в течение всего срока действия договора, срок поставки партии продукции – 30 календарных дней с момента направления письменной Заявки Заказчиком. Отсчёт срока начинается с даты указанной на официальном бланке Заявки.
Допускается досрочная поставка продукции по согласованию с Заказчиком.
2.2. Поставка Продукции осуществляется на склад Заказчика (г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 47) транспортом Поставщика.
2.3. Право собственности на передаваемую Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения Продукции и подписания товарной накладной унифицированной формы Торг-12 в 2-х экземплярах, либо универсального передаточного документа (УПД) в 2-х экземплярах.
2.4. Продукция должна транспортироваться при температуре, предусмотренной для хранения и транспортирования данного вида Продукции в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями производителя материалов.
Средства транспортировки должны обеспечивать автоматическую фиксацию температуры, при которой осуществляется транспортировка продукции, до прибытия на склад заказчика.
В случае несоблюдения условий транспортировки и ненадлежащей упаковки Продукции Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу Продукции и в этом случае обязан заменить Продукцию.
2.5. Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) каждой партии Продукции передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной продукции. В случае невозможности предоставления этих документов в указанный выше срок, Поставщик направляет их Заказчику по факсу или электронной почте в течение одного рабочего дня с момента отгрузки (передачи) продукции, с последующим предоставлением оригиналов в течение 5 рабочих дней. При несоблюдении указанного условия Поставщик возмещает Заказчику сумму не принятого к вычету НДС.
В счете-фактуре, товарной накладной, УПД Поставщик обязан указывать следующие реквизиты:
- в строке «Плательщик», «Покупатель» - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира д. 37, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
- в строке «Грузополучатель» - Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 47».
- в товарной накладной в строке «Грузополучатель», «Плательщик» банковские реквизиты указывать согласно пункту договора «Реквизиты сторон».
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Сумма Договора составляет _____________ руб. (__________________ рублей _________коп.) , включая НДС 20% - ____________руб. (____________________ рублей ___________ коп.), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). В стоимость договора входит стоимость доставки, упаковки, маркировки, таможенных, налоговых и иных обязательных платежей.
Для победителя, НЕ являющегося субъектом МСП:
3.2. Оплата Продукции по настоящему договору производится в рублях РФ, согласно выставленному счету, в течение 15 календарных дней после получения Продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной, либо УПД.
Для победителя, являющегося субъектом МСП:
3.2. Оплата Продукции по настоящему договору производится в рублях РФ, согласно выставленному счету, в течение 7 рабочих дней после получения Продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной, либо УПД.3.3 Стороны проводят Акт сверки взаиморасчетов по выполненным обязательствам по форме, указанной в Приложении № 2 к договору.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
4.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям сертификатов качества (протоколов анализа) завода изготовителя. Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество данной Продукции: паспорт, сертификат и другие предусмотренные документы, в том числе на русском языке, имеющие силу на территории РФ.
Так же, вместе с Продукцией, Поставщик предоставляет паспорт безопасности, являющийся обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и содержащий изложенную в доступной краткой форме достоверную информацию, достаточную для принятия потребителем необходимых мер по обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности на рабочем месте, охране окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, включая ее утилизацию в виде отходов.
Сроки годности (гарантийные сроки) на Продукцию должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов и технических условий (ТУ), указанных в спецификации. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности, установленного производителем, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, и эксплуатации, установленных в ТУ на продукцию.
В случае ухудшения качества Продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести его замену в течение 30 календарных дней с момента уведомления Заказчика либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной Продукции несет Поставщик.
4.2. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.
4.3. В случае поставки Продукции не соответствующей по качеству и количеству, указанному в спецификации Поставщик обязуется в течение 30 календарных дней с момента уведомления произвести замену некачественной Продукции на качественную, а также осуществить допоставку недостающей Продукции за свой счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
5.2. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции.
5.3. В случае поставки некомплектной Продукции, Продукции ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости каждой партии некомплектной, некачественной Продукции.
5.4. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
5.5. За каждый факт неисполнения условий договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.
5.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон, в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.
6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных обстоятельств).
К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, землетрясения, взрыв, эпидемия и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, запреты и моратории Правительства и органов власти. Данные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим актом Торговой промышленной палаты. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут. В этом случае сторонами проводят Акт сверки взаимных расчетов по выполненным обязательствам в течении 20 дней.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При заключении договора поставки на основании поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик передает Заказчику данные по всей цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.
7.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика переданные Заказчику (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
7.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копии подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.
7.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных лиц или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее -Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
7.5. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Поставщику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
7.7 Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими – либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.
7.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями о оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции;
- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушением сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству Продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции;
- подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком Продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;
- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения заключении договора с ним.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания договора и действует до 30 декабря 2024 г.
8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением сторонами настоящего договора решаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента получения.
8.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа, заявитель вправе предъявить исковые требования в Арбитражный суд по адресу ответчика.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного соглашения на то другой стороны.
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.1. По соглашению сторон;
9.2. В судебном порядке;
9.3. В одностороннем порядке в случае:
9.4. Расторжение Договора производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Спецификация (Приложение № 1), Акт сверки взаиморасчетов (Приложение № 2), Техническое задание (Приложение № 3), Техническое задание (Приложение № 4).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к договору №
от
СПЕЦИФИКАЦИЯ
- Посмотреть таблицу с даннымиОбщая сумма договора составляет ______________ руб. (________________ рублей __________ коп.) , включая НДС 20% ____________руб. (_____________ рублей __________ коп.)
- Посмотреть таблицу с даннымик договору №
от
ФОРМА
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______ «____»_________20___г.
Между (наименование и реквизиты Стороны 1) и (наименование и реквизиты Стороны 2)
далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем
Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «_ __»__ ____20__г.
По результатам сверки установлено:
- Посмотреть таблицу с даннымиФОРМА СОГЛАСОВАНА:
- Посмотреть таблицу с даннымик договору №
от
Техническое задание
на поставку химических материалов
предмет закупки по ГПЗ
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4
к договору №
от
Техническое задание
на поставку химических материалов
предмет закупки по ГПЗ
- Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#272709347 |
6 дней
16.05.2024 27.05.2024 |
||
Анализ цен
#272769636 |
7 дней
17.05.2024 28.05.2024 |
||
Анализ цен
#272769730 |
7 дней
17.05.2024 28.05.2024 |
||
Тендер №272776386
мониторинг цен в электронной форме на поставка силикагеля
|
Анализ цен
#272776386 |
7 дней
17.05.2024 28.05.2024 |
|
Анализ цен
#272819833 |
7 дней
17.05.2024 28.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №271005155
Поставка антигололёдного реагента (План график)
|
Не определен
#271005155 |
551 280
|
223 дня
01.01.2024 31.12.2024 |
Электронный аукцион
#271005127 |
3 575 000
Обеспечение заявки:
35 750 |
срок истек
17.04.2024 26.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#271005014 |
3 575 000
Обеспечение заявки:
35 750 |
срок истек
17.04.2024 26.04.2024 |
|
Тендер №271004477
Β-глюкуронидаза Helix pomatia (с результатом)
|
Единственный поставщик
#271004477 |
3 500
Обеспечение заявки:
3 500 |
срок истек
17.04.2024 19.04.2024 |
Запрос котировок
#271004374 |
3 139 980
|
срок истек
17.04.2024 24.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#271004202 |
1 438 856
|
срок истек
17.04.2024 25.04.2024 |
|
Анализ цен
#271001699 |
срок истек
17.04.2024 19.04.2024 |
||
Анализ цен
#271000578 |
срок истек
17.04.2024 19.04.2024 |
||
Анализ цен
#270998366 |
срок истек
17.04.2024 26.04.2024 |
||
Тендер №270997709
мониторинг цен в электронной форме на поставка химматериалов
|
Анализ цен
#270997709 |
срок истек
17.04.2024 26.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |