Тендер - мониторинг цен в электронной форме на химические материалы №271005196

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ТЗ.docx

По техническим вопросам:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Измайлова Ольга Васильевна

Приложение № 3

к договору №

от

Техническое задание

на поставку химических материалов

предмет закупки по ГПЗ

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.2 Кислота серная х.ч. 96% должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

По физико-химическим показателям серная кислота должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Особые условия

Кислота серная х.ч. 96% должна изготавливаться с использованием чистой воды (дистиллированная, обратноосмотическая, деионизованная).

3.1.3 Щавелевая кислота ХЧ ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1. Массовая доля щавелевой кислоты (HCO·2HO ), %, не менее -99,5

2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более - 0,002

3. Массовая доля общего азота (N), %, не более - 0,001

4. Массовая доля сульфатов (SO), %, не более - 0,001

5. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более - 0,0005

6. Массовая доля железа (Fe), %, не более - 0,0002

7. Массовая доля кальция (Ca), %, не более - 0,0005

8. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более - 0,0002

3.1.4 Ингибитор солеотложений «ИОМС-1» ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Этиленгликоль ч.д.а. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

По физико-химическим показателям этиленгликоль ч.д.а. должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.6 Кислота соляная ингибированная ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 (Марка А)

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не предъявляются

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не предъявляются

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предъявляются

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предъявляются

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Не предъявляются

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Не предъявляются

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Материалы должны иметь этикетку производителя установленного образца.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать сохранность материала, его защиту от загрязнений и воздействия света на весь срок транспортировки и хранения. Упаковка должна быть снабжена биркой (ярлыком, паспортом) с указанием основных идентификационных признаков материала в соответствии с документацией производителя (поставщика).

Наименование материала

Тип тары

Фасовка

Кислота лимонная моногидрат х.ч. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банка

0,9кг.

Кислота серная х.ч. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Канистра

10л.

Кислота щавелевая хч ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банка

0,9кг.

Ингибитор солеотложений ИОМС-1 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Канистра

30л.

Этиленгликоль ч.д.а. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банка

1,1кг

Кислота соляная ингибированная марка А ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 кг

Канистра

10л.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) Продукции передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной продукции.

Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество данной Продукции: паспорт, сертификат и другие предусмотренные документы, в том числе на русском языке, имеющие силу на территории РФ.

Также, вместе с Продукцией Поставщик предоставляет паспорт безопасности, являющийся обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и содержащий изложенную в доступной краткой форме достоверную информацию, достаточную для принятия потребителем необходимых мер по обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности на рабочем месте, охране окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, включая ее утилизацию в виде отходов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Продукция должна транспортироваться при температуре, предусмотренной для хранения и транспортирования данного вида Продукции в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями производителя материалов.

В случае несоблюдения условий транспортировки и ненадлежащей упаковки Продукции Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу Продукции и в этом случае обязан заменить Продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упаковка должна обеспечивать надежную сохранность Продукции на весь период хранения в соответствии с действующими нормами и стандартами и требованиями завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Сроки годности (гарантийные сроки) на Продукцию должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов и технических условий (ТУ), указанных в спецификации. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности, установленного производителем, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, и эксплуатации, установленных в ТУ на продукцию.

В случае ухудшения качества Продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести его замену в течение 30 календарных дней с момента уведомления Заказчика либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной Продукции несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями и рекомендациями производителя материалов.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Недопустимо изменение физико-химических характеристик продукции после заключения договора (предполагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком до его подписания с предоставлением заверенных документов, подтверждающих соответствующие технические характеристики, предполагаемого к поставке товара).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с договором.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору №

от

Техническое задание

на поставку химических материалов

предмет закупки по ГПЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не предъявляются

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не предъявляются

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предъявляются

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предъявляются

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Не предъявляются

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Не предъявляются

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Материалы должны иметь этикетку производителя установленного образца.

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, обеспечивать сохранность материала, его защиту от загрязнений и воздействия света на весь срок транспортировки и хранения. Упаковка должна быть снабжена биркой (ярлыком, паспортом) с указанием основных идентификационных признаков материала в соответствии с документацией производителя (поставщика).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) Продукции передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной продукции.

Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество данной Продукции: паспорт, сертификат и другие предусмотренные документы, в том числе на русском языке, имеющие силу на территории РФ.

Также, вместе с Продукцией Поставщик предоставляет паспорт безопасности, являющийся обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и содержащий изложенную в доступной краткой форме достоверную информацию, достаточную для принятия потребителем необходимых мер по обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности на рабочем месте, охране окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, включая ее утилизацию в виде отходов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Продукция должна транспортироваться при температуре, предусмотренной для хранения и транспортирования данного вида Продукции в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями производителя материалов.

В случае несоблюдения условий транспортировки и ненадлежащей упаковки Продукции Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу Продукции и в этом случае обязан заменить Продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упаковка должна обеспечивать надежную сохранность Продукции на весь период хранения в соответствии с действующими нормами и стандартами и требованиями завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Сроки годности (гарантийные сроки) на Продукцию должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов и технических условий (ТУ), указанных в спецификации. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности, установленного производителем, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, и эксплуатации, установленных в ТУ на продукцию.

В случае ухудшения качества Продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести его замену в течение 30 календарных дней с момента уведомления Заказчика либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной Продукции несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями и рекомендациями производителя материалов.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Недопустимо изменение физико-химических характеристик продукции после заключения договора (предполагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком до его подписания с предоставлением заверенных документов, подтверждающих соответствующие технические характеристики, предполагаемого к поставке товара).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

В соответствии с договором.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Нижний Новгород ____________________2024г

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя директора филиала РФЯЦ–ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» по экономике и финансам – директора департамента экономики и финансового контроллинга Люсова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 2036/235д, от 22.12.2023 с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2.1. Поставка Продукции производится партиями в течение всего срока действия договора, срок поставки партии продукции – 30 календарных дней с момента направления письменной Заявки Заказчиком. Отсчёт срока начинается с даты указанной на официальном бланке Заявки.

Допускается досрочная поставка продукции по согласованию с Заказчиком.

2.2. Поставка Продукции осуществляется на склад Заказчика (г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 47) транспортом Поставщика.

2.3. Право собственности на передаваемую Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактического получения Продукции и подписания товарной накладной унифицированной формы Торг-12 в 2-х экземплярах, либо универсального передаточного документа (УПД) в 2-х экземплярах.

2.4. Продукция должна транспортироваться при температуре, предусмотренной для хранения и транспортирования данного вида Продукции в соответствии с действующими нормами и стандартами, а также требованиями производителя материалов.

Средства транспортировки должны обеспечивать автоматическую фиксацию температуры, при которой осуществляется транспортировка продукции, до прибытия на склад заказчика.

В случае несоблюдения условий транспортировки и ненадлежащей упаковки Продукции Поставщик несет ответственность за повреждение или порчу Продукции и в этом случае обязан заменить Продукцию.

2.5. Поставщик обязан в момент отгрузки (передачи) каждой партии Продукции передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, в одном экземпляре и товарную накладную унифицированной формы Торг-12 в двух экземплярах, либо универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах, оформленный в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@, на сумму поставленной продукции. В случае невозможности предоставления этих документов в указанный выше срок, Поставщик направляет их Заказчику по факсу или электронной почте в течение одного рабочего дня с момента отгрузки (передачи) продукции, с последующим предоставлением оригиналов в течение 5 рабочих дней. При несоблюдении указанного условия Поставщик возмещает Заказчику сумму не принятого к вычету НДС.

В счете-фактуре, товарной накладной, УПД Поставщик обязан указывать следующие реквизиты:

- в строке «Плательщик», «Покупатель» - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира д. 37, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- в строке «Грузополучатель» - Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 47».

- в товарной накладной в строке «Грузополучатель», «Плательщик» банковские реквизиты указывать согласно пункту договора «Реквизиты сторон».

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Сумма Договора составляет _____________ руб. (__________________ рублей _________коп.) , включая НДС 20% - ____________руб. (____________________ рублей ___________ коп.), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). В стоимость договора входит стоимость доставки, упаковки, маркировки, таможенных, налоговых и иных обязательных платежей.

Для победителя, НЕ являющегося субъектом МСП:

3.2. Оплата Продукции по настоящему договору производится в рублях РФ, согласно выставленному счету, в течение 15 календарных дней после получения Продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной, либо УПД.

Для победителя, являющегося субъектом МСП:

3.2. Оплата Продукции по настоящему договору производится в рублях РФ, согласно выставленному счету, в течение 7 рабочих дней после получения Продукции, прохождения входного контроля и подписания товарной накладной, либо УПД.3.3 Стороны проводят Акт сверки взаиморасчетов по выполненным обязательствам по форме, указанной в Приложении № 2 к договору.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям сертификатов качества (протоколов анализа) завода изготовителя. Вместе с Продукцией Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество данной Продукции: паспорт, сертификат и другие предусмотренные документы, в том числе на русском языке, имеющие силу на территории РФ.

Так же, вместе с Продукцией, Поставщик предоставляет паспорт безопасности, являющийся обязательной составной частью технической документации на химическую продукцию и содержащий изложенную в доступной краткой форме достоверную информацию, достаточную для принятия потребителем необходимых мер по обеспечению защиты здоровья людей и их безопасности на рабочем месте, охране окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла химической продукции, включая ее утилизацию в виде отходов.

Сроки годности (гарантийные сроки) на Продукцию должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов и технических условий (ТУ), указанных в спецификации. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего гарантийного срока годности, установленного производителем, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, и эксплуатации, установленных в ТУ на продукцию.

В случае ухудшения качества Продукции во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести его замену в течение 30 календарных дней с момента уведомления Заказчика либо возместить Заказчику его стоимость. Срок годности в случае замены продукции будет исчисляться заново. Все расходы по замене некачественной Продукции несет Поставщик.

4.2. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П. 6 и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.66г.№ П. 7 в действующих редакциях.

4.3. В случае поставки Продукции не соответствующей по качеству и количеству, указанному в спецификации Поставщик обязуется в течение 30 календарных дней с момента уведомления произвести замену некачественной Продукции на качественную, а также осуществить допоставку недостающей Продукции за свой счет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

5.2. В случае нарушения сроков, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок продукции.

5.3. В случае поставки некомплектной Продукции, Продукции ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости каждой партии некомплектной, некачественной Продукции.

5.4. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.5. За каждый факт неисполнения условий договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.

5.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон, в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

6. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорных обстоятельств).

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнения, землетрясения, взрыв, эпидемия и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, запреты и моратории Правительства и органов власти. Данные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим актом Торговой промышленной палаты. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия действуют на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут. В этом случае сторонами проводят Акт сверки взаимных расчетов по выполненным обязательствам в течении 20 дней.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. При заключении договора поставки на основании поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 г. № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоставщик передает Заказчику данные по всей цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров.

7.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика переданные Заказчику (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

7.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копии подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

7.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных лиц или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее -Раскрытие). Поставщик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.5. Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Поставщику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.7 Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими – либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.

7.8. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями о оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Продукции;

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушением сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Заказчика к качеству Продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Продукции;

- подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком Продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения заключении договора с ним.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.2. Срок действия настоящего договора устанавливается от даты подписания договора и действует до 30 декабря 2024 г.

8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением сторонами настоящего договора решаются Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента получения.

8.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа, заявитель вправе предъявить исковые требования в Арбитражный суд по адресу ответчика.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного соглашения на то другой стороны.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.1. По соглашению сторон;

9.2. В судебном порядке;

9.3. В одностороннем порядке в случае:

9.4. Расторжение Договора производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Спецификация (Приложение № 1), Акт сверки взаиморасчетов (Приложение № 2), Техническое задание (Приложение № 3), Техническое задание (Приложение № 4).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма договора составляет ______________ руб. (________________ рублей __________ коп.) , включая НДС 20% ____________руб. (_____________ рублей __________ коп.)

- Посмотреть таблицу с данными

к договору №

от

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______ «____»_________20___г.

Между (наименование и реквизиты Стороны 1) и (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «_ __»__ ____20__г.

По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

к договору №

от

Техническое задание

на поставку химических материалов

предмет закупки по ГПЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к договору №

от

Техническое задание

на поставку химических материалов

предмет закупки по ГПЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271195060 Поставка лабораторного расходного материала	Электронный аукцион #271195060	116 446 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 19.04.2024 03.05.2024
Тендер №271317447 Строительные материалы	Электронный аукцион #271317447	14 987	1 день 22.04.2024 02.05.2024
Тендер №271317509 Строительные материалы	Электронный аукцион #271317509	14 987	1 день 22.04.2024 02.05.2024
Тендер №271319227 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка расходных препаратов для нужд Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынск...	Запрос котировок #271319227	59 384	12 дней 22.04.2024 13.05.2024
Тендер №271320925 Гипохлорит кальция	Электронный аукцион #271320925	278 000	1 день 22.04.2024 02.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271005155 Поставка антигололёдного реагента (План график)	Не определен #271005155	551 280	243 дня 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №271005127 Поставка реагентов для производства тест-систем в целях реализации мероприятий по борьбе с эпидемиями 0907 (с результатом)	Электронный аукцион #271005127	3 575 000 Обеспечение заявки: 35 750	срок истек 17.04.2024 26.04.2024
Тендер №271005014 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА объявляет тендер: Поставка реагентов для производства тест-систем...	Электронный аукцион #271005014	3 575 000 Обеспечение заявки: 35 750	срок истек 17.04.2024 26.04.2024
Тендер №271004477 Β-глюкуронидаза Helix pomatia (с результатом)	Единственный поставщик #271004477	3 500 Обеспечение заявки: 3 500	срок истек 17.04.2024 19.04.2024
Тендер №271004374 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.В.ЛЕБЕДЕВА" объявляет тендер: Поставка софэксила-310	Запрос котировок #271004374	3 139 980	срок истек 17.04.2024 24.04.2024

Тендеры из региона Саров

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271004202 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРОВСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Право заключения договора на Замену пневмобака в здании пенного пожаротушения	Запрос предложений #271004202	1 438 856	срок истек 17.04.2024 25.04.2024
Тендер №271001699 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ" объявляет тендер: химические материалы	Анализ цен #271001699	См. док.	срок истек 17.04.2024 19.04.2024
Тендер №271000578 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" объявляет тендер: химические материалы	Анализ цен #271000578	См. док.	срок истек 17.04.2024 19.04.2024
Тендер №270998366 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" объявляет тендер: поставка химматериалов	Анализ цен #270998366	См. док.	срок истек 17.04.2024 26.04.2024
Тендер №270997709 мониторинг цен в электронной форме на поставка химматериалов	Анализ цен #270997709	См. док.	срок истек 17.04.2024 26.04.2024